2025绿色生态小镇基础设施建设项目合同：市政道路、排水工程、电力工程及交通标识工程施工合同

2025绿色生态小镇基础设施建设项目合同：市政道路、排水工程、电力工程及交通标识工程施工合同第一条总则1.1本合同由以下双方于年月日在签订：发包人（以下简称“甲方”）：地址：法定代表人：承包人（以下简称“乙方”）：地址：法定代表人：1.2根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2025绿色生态小镇基础设施建设项目（以下简称“本项目”）的市政道路、排水工程、电力工程及交通标识工程施工（以下简称“本工程”）达成一致，签订本合同。第二条工程概况2.1工程名称：2025绿色生态小镇基础设施建设项目2.2工程地点：2.3工程规模及建设范围：2.3.1市政道路工程：包括但不限于道路基层、面层施工，道路照明设施安装等；2.3.2排水工程：包括雨水管道、污水管道的铺设及附属设施安装；2.3.3电力工程：包括10kV配电线路敷设、配电变压器安装及调试；2.3.4交通标识工程：包括交通标志牌、标线、信号灯等设施的安装。2.4资金来源：第三条施工内容与范围3.1市政道路工程：3.1.1施工范围：包括道路路基整理、路面基层铺设、面层铺设及道路两侧绿化带等；3.1.2施工要求：道路基层压实度、面层厚度及沥青混合料配比应符合设计文件及施工规范要求。3.2排水工程：3.2.1施工范围：包括雨水管道、污水管道的开挖、敷设及检查井砌筑；3.2.2施工要求：管道材质、规格及接口处理应符合设计要求，管道坡度及标高应精确控制。3.3电力工程：3.3.1施工范围：包括配电线路的敷设、变压器安装、高低压配电柜安装及调试；3.3.2施工要求：电缆敷设必须符合电力安全规范，变压器及配电设备安装必须稳固，接线准确无误。3.4交通标识工程：3.4.1施工范围：包括交通标志牌安装、标线划设及交通信号灯安装；3.4.2施工要求：标志牌安装位置准确，标线清晰，信号灯调试正常。第四条工程质量要求及技术标准4.1本工程应符合下列标准及规范：4.1.1《城市道路工程施工质量验收规范》（GB50268-2008）；4.1.2《给水排水管道工程施工质量验收规范》（GB50268-2008）；4.1.3《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2007）；4.1.4《交通标志标线设置技术规范》（GB5768-2009）。4.2施工材料及设备：4.2.1乙方应严格按照设计文件及合同约定使用材料和设备，材料的品牌、规格、型号等应符合甲方要求；4.2.2所有材料及设备必须附有出厂合格证及检验报告，不得使用假冒伪劣产品。4.3质量验收：4.3.1本工程的施工质量验收分为中间验收和竣工验收；4.3.2中间验收由甲方组织，乙方配合；竣工验收由甲方会同相关部门共同进行；4.3.3乙方应提供完整的竣工资料，包括但不限于施工图纸、竣工图、隐蔽工程验收记录、材料合格证及检验报告等。4.4质量保修：4.4.1本工程的保修期为年，自竣工验收合格之日起计算；4.4.2保修期内乙方应无偿修复因施工质量问题造成的缺陷。第五条工期与进度安排5.1开工日期：年月日5.2竣工日期：年月日5.3总工期：日历天5.4进度计划：5.4.1乙方应于开工前日提交详细的施工进度计划，经甲方审核后执行；5.4.2乙方应严格按照进度计划施工，如因乙方原因导致工期延误，甲方有权要求乙方采取赶工措施，并承担相应责任。5.5进度调整：5.5.1如遇设计变更、不可抗力等因素影响工期，乙方应在事件发生后日内以书面形式向甲方提出工期顺延申请，经甲方批准后方可顺延工期；5.5.2未经甲方批准，乙方不得擅自调整施工进度计划。第六条合同价款及支付方式6.1合同总价：人民币（大写）元整（￥）6.2合同价款支付方式：6.2.1预付款：合同签订后日内，甲方支付合同总价的%作为预付款，即人民币元整（￥）；6.2.2工程进度款：按月支付，每月日前乙方提交上月完成工程量的签证单，经甲方审核后支付当月完成工程量的%；6.2.3竣工结算款：工程竣工验收合格后日内，双方完成竣工结算，甲方支付至合同总价的%；6.2.4质保金：合同总价的%作为质保金，待保修期满后无质量问题一次性无息支付。6.3合同价款调整：6.3.1施工过程中如发生设计变更或签证事项，乙方应于变更或签证事项发生后日内提交签证报告，经甲方审核确认后调整合同价款；6.3.2未经甲方书面同意，乙方不得擅自变更施工内容或标准，否则产生的费用由乙方承担。第七条双方权利与义务7.1甲方权利与义务：7.1.1甲方有权监督检查乙方的施工进度、质量及安全管理；7.1.2甲方应按合同约定支付工程款，提供施工场地及必要的施工条件；7.1.3甲方应按时组织工程验收，并协助办理相关手续。7.2乙方权利与义务：7.2.1乙方有权按照合同约定获得工程款支付；7.2.2乙方应严格按照设计文件及施工规范进行施工，确保工程质量和安全；7.2.3乙方应遵守施工现场管理规定，保持施工现场整洁，做好文明施工。第八条材料与设备8.1材料采购：8.1.1本工程所需材料由乙方负责采购，甲方有权对材料的品牌、规格、质量进行检查；8.1.2乙方采购的材料必须经甲方验收合格后方可使用。8.2材料检验：8.2.1乙方应负责材料的进场检验，提供相应的检验报告；8.2.2检验不合格的材料必须及时更换，由此产生的费用由乙方承担。8.3设备管理：8.3.1乙方应确保施工设备的完好性，设备的性能应满足施工要求；8.3.2施工设备的维护及保管由乙方负责。第九条工程验收与移交9.1验收程序：9.1.1中间验收：乙方完成各单项工程后，应及时通知甲方进行中间验收；9.1.2竣工验收：乙方完成全部施工内容并整理好竣工资料后，向甲方提出竣工验收申请。9.2竣工资料：9.2.1乙方应提供完整的竣工资料，包括但不限于施工图纸、竣工图、隐蔽工程验收记录、材料合格证及检验报告等；9.2.2竣工资料应按甲方要求装订成册，一式份。9.3工程移交：9.3.1本工程经验收合格后，乙方应按甲方要求办理工程移交手续；9.3.2移交清单应详细列明移交内容及数量，并由双方签字确认。第十条违约责任10.1甲方违约责任：10.1.1甲方未按合同约定支付工程款，应承担逾期付款的违约责任，每逾期一日，按应付金额的‰向乙方支付违约金；10.1.2甲方未按合同约定提供施工条件，导致工期延误的，甲方应承担相应责任。10.2乙方违约责任：10.2.1乙方未按合同约定完成施工内容，每逾期一日，按合同总价的‰向甲方支付违约金；10.2.2因乙方原因导致工程质量问题，乙方应无偿修复，由此产生的费用由乙方承担；10.2.3乙方未按合同约定履行保修义务，甲方有权扣除质保金并另行委托他人维修，维修费用由乙方承担。第十一条工程变更与索赔11.1工程变更：11.1.1因设计变更或甲方要求变更施工内容的，乙方应按变更要求进行施工，由此产生的费用变化由双方协商确定；11.1.2乙方应于变更事项发生后日内提交变更费用报告，经甲方审核确认后调整合同价款。11.2索赔：11.2.1甲方或乙方因对方原因遭受损失的，有权提出索赔要求；11.2.2索赔方应于事件发生后日内提交索赔报告及相应证据，经协商一致后进行处理。第十二条争议解决12.1本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；12.2协商不成的，任何一方均可向arbitrationCommission申请仲裁，或向人民法院提起诉讼。第十三条附则13.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；13