2025栅栏施工合同范本

2025栅栏施工合同范本编号：甲方（发包方）：地址：法定代表人：联系电话：乙方（承包方）：地址：法定代表人：联系电话：根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚信的原则，经友好协商，就乙方承包甲方位于的栅栏施工工程事宜达成如下协议：第一条合同总则1.1本合同为栅栏施工总承包合同，乙方负责完成甲方指定工程范围内的所有栅栏施工及相关工作。1.2本合同适用的法律、法规及标准包括但不限于《建设工程施工合同（示范文本）》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关地方性法规。1.3本合同双方确认以本合同文本及附件作为entireagreement，任何对本合同的修改或补充必须以书面形式并经双方签字盖章后方可生效。第二条工程概况2.1工程名称：2.2工程地点：2.3工程规模：总长度米，横向面积平方米，具体分布见附件《工程平面图》。2.4工程内容：包括但不限于以下内容：栅栏立柱的安装栅栏横梁的安装栅栏网片的焊接与安装防腐处理防盗加固地基处理其他辅助设施的安装2.5工程用途：（如住宅小区围栏、商业区隔离围栏等）第三条合同工期3.1开工日期：年月日竣工日期：年月日总工期：日历天3.2工期顺延情形：因甲方原因导致的停工；不可抗力事件（如自然灾害、战争等）；甲方未能按约定支付工程款；其他经双方书面确认的顺延情形。3.3乙方必须按约定工期完成施工，每逾期一天，乙方应向甲方支付合同总金额的‰作为违约金。第四条质量标准与验收4.1质量标准：乙方须严格按照《公路交通安全设施施工技术规范》、《金属围栏工程施工质量验收规范》等相关标准进行施工；所有材料需符合国家相关质量标准，并提供合格证明文件；栅栏安装必须垂直、水平，误差不得超过±mm；防腐处理需符合耐久年限要求，至少年不腐烂。4.2验收程序：隐蔽工程验收：（如地基处理、立柱基础等），甲方须在接到乙方通知后小时内到场验收；中间验收：甲方对阶段性工程进行检查；竣工验收：工程完工后，乙方向甲方提交竣工验收报告及竣工图，甲方应在收到后日内组织验收。4.3质量保证金：乙方须缴纳合同总金额的%作为质量保证金，质保期为年；质保期内若出现质量问题，乙方须在接到甲方通知后小时内进行维修；质保期满后，若无质量问题，甲方无息退还质量保证金。第五条合同价款与支付方式5.1合同总金额：（大写：元整）其中：材料费用：元人工费用：元其他费用：元5.2支付方式：预付款：合同签订后日内，甲方支付合同总金额的%作为预付款；进度款：工程完成%后，甲方支付合同总金额的%；竣工验收合格后，甲方支付合同总金额的%；质量保证金：余下%作为质保金，质保期满后无质量问题支付。5.3付款账号：甲方：开户银行：银行账号：乙方：开户银行：银行账号：第六条双方权利与义务6.1甲方权利与义务6.1.1权利：监督乙方按合同约定的质量标准和工期完成工程；在施工过程中有权要求乙方改正不符合要求的部分；对工程进行验收，对不符合质量要求的部分有权要求返工。6.1.2义务：按约定支付工程款；提供必要的施工条件，如场地清空、电源和水源接通等；按时参加隐蔽工程和竣工验收；负责处理施工过程中涉及的拆迁、补偿等事宜。6.2乙方权利与义务6.2.1权利：有权要求甲方按约定支付工程款；有权拒绝甲方提出的违反合同约定的额外要求。6.2.2义务：按合同约定的工期和质量标准完成工程；严格遵守安全操作规程，确保施工安全；负责施工期间的环境保护，防止污染和噪音扰民；及时向甲方提交工程进度报告和验收申请。第七条变更与解除7.1合同变更：任何一方提出合同变更要求，需经双方协商一致并签署书面补充协议；因设计变更或工程量变化导致的费用增减，按实结算。7.2合同解除：乙方严重违约，甲方有权解除合同，乙方需赔偿造成的损失；甲方未按约定支付工程款，乙方有权暂停施工并要求甲方支付违约金；因不可抗力导致合同无法履行的，双方协商解除合同，损失各自承担。第八条违约责任8.1乙方违约责任：因乙方原因导致工期延误，每延误一天支付合同总金额的‰作为违约金；因乙方施工质量问题导致返工，相关费用由乙方承担；乙方未履行安全责任导致安全事故，需承担全部责任。8.2甲方违约责任：因甲方原因导致工期延误，每延误一天赔偿乙方损失元；甲方未按约定支付工程款，每逾期一天支付应付款的‰作为违约金；甲方无正当理由未通过验收，视为验收合格。第九条争议解决9.1因本合同引起的任何争议，双方应通过友好协商解决；9.2协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十条其他事项10.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.2本合同一式份，甲乙双方各执份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：