建设工程工程施工委托协议书

建设工程工程施工委托协议书合同编号：__________《建设工程施工委托协议书》一、引言本协议书旨在明确委托方与受托方在建设工程施工过程中的权利、义务和责任，以保证工程的顺利进行和质量达标。二、协议双方1.委托方：[委托方公司名称]，地址：[委托方地址]，联系方式：[委托方联系方式]，电子邮箱：[委托方联系邮箱]。2.受托方：[受托方公司名称]，地址：[受托方地址]，联系方式：[受托方联系方式]，电子邮箱：[受托方联系邮箱]。三、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[详细工程地点]3.工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等（具体工程内容根据实际情况详细描述）。4.工程规模：建筑面积[具体面积]，建筑高度[具体高度]等（根据实际工程规模详细说明）。四、委托范围1.施工范围：按照工程设计图纸和相关规范要求进行施工，包括基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程等（详细列出施工范围的各项内容）。2.设计范围：受托方负责工程的初步设计、施工图设计等（明确设计范围的具体内容）。3.其他委托范围：如工程监理、工程检测等（如有其他委托范围，详细说明）。五、工程期限1.开工日期：[具体开工日期]2.竣工日期：[具体竣工日期]3.工期延误及顺延：如因不可抗力、委托方原因、设计变更等导致工期延误，经双方协商同意后，可相应顺延工期。受托方应在工期延误发生后的[具体时间]内，向委托方提交工期顺延申请及相关证明材料，委托方应在[具体时间]内予以审核并回复。六、工程质量1.质量标准：执行国家和地方现行的工程建设质量标准及相关规范，如《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB503002013）等（明确质量标准的具体依据）。2.质量保证措施：受托方应建立完善的质量保证体系，加强施工过程中的质量控制，严格按照设计要求和施工规范进行施工。定期进行质量检查和验收，发觉问题及时整改。委托方有权对工程质量进行监督和检查，受托方应予以配合。3.质量检验与验收：工程竣工后，受托方应自检验收合格后[具体时间]内，向委托方提交竣工验收申请及相关资料。委托方应在[具体时间]内组织竣工验收，如验收不合格，受托方应在[具体时间]内整改完毕，再次申请验收，直至验收合格。七、工程造价1.计价方式：采用[具体计价方式，如固定总价、单价合同等]，合同总价为[具体金额]（明确计价方式和合同总价）。2.工程价款支付：工程价款的支付按照工程进度分阶段进行，具体支付比例和时间根据工程实际情况确定。委托方应在收到受托方提交的工程进度款支付申请及相关资料后的[具体时间]内，审核并支付相应款项。如委托方逾期未支付，应按照逾期金额的[具体比例]向受托方支付违约金。3.工程变更与调整：如工程变更导致工程造价增加或减少，双方应协商确定变更后的工程造价。委托方应在收到受托方提交的工程变更申请及相关资料后的[具体时间]内，审核并回复。如双方对工程变更的造价无法达成一致，可委托具有相应资质的造价咨询机构进行评估，评估费用由责任方承担。八、双方权利与义务1.委托方权利与义务：有权对工程的进度、质量、安全等进行监督和检查，有权要求受托方整改不符合要求的地方。应按照合同约定及时支付工程价款，提供施工所需的场地、水电等条件。应协助受托方办理工程相关的手续，如施工许可证、质量监督手续等。2.受托方权利与义务：有权按照合同约定收取工程价款，要求委托方提供施工所需的条件。应严格按照合同约定的施工范围、质量标准和工期要求进行施工，保证工程质量和安全。应编制施工组织设计、施工进度计划等，并报委托方备案。定期向委托方报告工程进度情况，如遇重大问题应及时报告。九、违约责任1.违约情形：委托方未按照合同约定支付工程价款，逾期超过[具体天数]的，视为违约，应按照逾期金额的[具体比例]向受托方支付违约金。受托方未按照合同约定的工期、质量要求完成工程，逾期超过[具体天数]的，视为违约，应按照合同总价的[具体比例]向委托方支付违约金。如因违约导致工程质量不合格，受托方应负责返工直至合格，并承担由此产生的费用。双方其他违约行为，如违反保密条款、不可抗力条款等，按照合同约定承担违约责任。2.违约责任承担：如一方违约，另一方有权要求违约方承担违约责任，并采取相应的补救措施。如违约方拒不承担违约责任，守约方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、争议解决1.争议解决方式：本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.仲裁机构或法院：如双方选择仲裁解决争议，应明确约定仲裁机构；如选择诉讼解决争议，应明确约定管辖法院。十一、其他条款1.协议生效与终止：本协议自双方签字（盖章）之日起生效，至工程竣工并结算完毕后终止。2.保密条款：双方应对在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，不得向第三方披露。3.不可抗力：如因不可抗力（如地震、洪水、战争等）导致本合同无法履行，双方应及时协商解决，互不承担违约责任。4.通知与送达：双方在本合同履行过程中相互发出的通知、文件等，应按照本合同约定的地址、联系方