风电项目施工合同_第1页
风电项目施工合同_第2页
风电项目施工合同_第3页
风电项目施工合同_第4页
风电项目施工合同_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

风电项目施工合同合同编号:__________第一条项目概况1.1工程名称:_______风电项目1.2工程地点:_______1.3工程规模:_______1.4工程内容:包括但不限于风电场的土建工程、设备安装、调试、验收等。第二条工程期限2.1本合同工程期限为_______个月,自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。2.2若因不可抗力等因素导致工程延期,双方协商一致后可对工程期限进行合理调整。第三条工程质量3.1承包商应按照国家相关法律法规、行业标准和本合同约定,确保工程质量达到合格标准。3.2业主有权对工程质量进行监督检查,如发现质量问题,承包商应在规定时间内整改到位。第四条工程价款4.1本合同工程价款为人民币_______元整(大写:_______元整)。4.2业主按工程进度支付工程价款,具体支付方式如下:(1)合同签订后_______个工作日内支付合同总价款的_______%作为预付款;(2)工程进度达到_______%时,支付合同总价款的_______%;(3)工程进度达到_______%时,支付合同总价款的_______%;(4)工程验收合格后支付合同总价款的_______%;(5)剩余合同总价款的_______%作为质保金,质保期结束后无质量问题予以退还。第五条工程变更5.1若工程实施过程中发生设计变更、工程量增减等情况,双方应签订书面变更协议,明确变更内容、价款调整及工期调整等事项。(1)增加的工程量,按照双方认可的合同单价计算;(2)减少的工程量,按照双方认可的合同单价计算;(3)合同单价未涵盖的变更部分,双方协商确定单价。第六条违约责任6.1业主未能按照约定支付工程价款的,应自逾期之日起按照__%的利率支付违约金。6.2承包商未能按照约定完成工程的,每逾期一日,应支付合同总价款__%的违约金。6.3双方违反合同约定的其他条款,应承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为_______年。8.2本合同一式两份,双方各执一份。8.3本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方(业主):____________乙方(承包商):____________签订日期:_______年_______月_______日注意事项:1.明确合同主体:确保合同中甲乙双方的名称、地址、联系方式等信息准确无误,避免合同无效或无法履行。2.工程内容和规模:合同中应详细描述工程的具体内容、规模和施工范围,以免日后因理解不一致产生纠纷。3.工程质量和验收标准:明确工程质量要求和验收标准,确保工程符合国家标准和业主要求。4.工程价款支付:约定明确的支付方式、时间和条件,保障双方合法权益。5.工程变更:对于工程变更的处理,应遵循公平、合理的原则,确保双方利益。6.违约责任:明确双方在违约情况下的责任承担,促使双方严格遵守合同约定。7.争议解决方式:约定明确的争议解决方式,有利于双方在发生纠纷时迅速采取有效措施。解决办法:1.协商解决:在争议发生时,尝试通过友好协商解决,以减少时间和成本损失。2.法律途径:如协商不成,可依法向合同签订地人民法院提起诉讼,通过法律途径解决争议。关键词语的法律名词解释:1.合同:指双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.业主:指合同中承担工程发包义务,支付工程价款的一方。3.承包商:指合同中承担工程施工义务,享有工程价款的一方。4.预付款:指合同签订后,业主按照约定提前支付给承包商的一部分工程价款。5.违约金:指合同一方违反合同约定,按照约定或法律规定应支付给对方的赔偿金。6.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。7.民事权利义务:指合同双方在合同履行过程中所享有的权利和承担的义务。特殊应用场合及补充条款:1.场合:风电项目位于生态环境敏感区域。“第X条生态保护:承包商在施工期间应严格遵守国家有关生态环境保护法律法规,采取有效措施减少对周边生态环境的影响。如涉及特殊物种保护、植被恢复等,双方需共同制定环保方案,并确保方案得到有效执行。”2.场合:风电项目涉及多个分包商或合作伙伴。补充条款:确保各分包商之间的协调和配合。“第Y条分包商协调:业主和承包商应共同协调各分包商的工作,确保各分包商之间的配合和沟通顺畅。如因分包商之间的协调不当导致工程延误或损失,责任方应承担相应责任。”3.场合:风电项目所在地区有特殊的安全要求。补充条款:针对地区特殊安全要求,双方应加强安全管理。“第Z条安全管理:鉴于本风电项目所在地区有特殊安全要求,承包商需制定并执行更为严格的安全管理措施,包括但不限于安全培训、应急预案等。如因安全管理不善导致事故,承包商应承担全部责任。”合同所需附件列表:1.风电项目施工图纸及设计文件2.工程量清单和预算书3.工程质量和安全标准4.环保评估报告和环保方案5.业主和承包商的资质证明文件6.预付款保函或支付担保7.工程变更协议(如有)8.安全生产责任书9.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论