2025光伏建设工程施工合同

2025光伏建设工程施工合同合同编号：签订地点：甲方（发包方）：地址：联系人：电话：乙方（承包方）：地址：联系人：电话：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就光伏建设工程的施工事宜达成一致，特签订本合同。1.合同概况1.1工程名称光伏建设工程。1.2工程地点位于省市区，具体位置为。1.3建设规模本工程总装机容量为兆瓦，包括块太阳能组件、台逆变器、套升压站系统及相应的配套设施。2.合同总工期2.1工期总天数本工程的总工期为日历天，自年月日开工至年月日竣工。2.2工期延误如因不可抗力、甲方原因或其他双方约定的特殊原因导致工期延误，经协商一致后可顺延工期。3.质量标准3.1验收标准本工程的施工质量应符合国家及行业相关标准，包括但不限于：《光伏发电站施工规范》GB50794-2012；《光伏发电系统接入配电网技术规定》GB/T19964-2012；甲乙双方确认的设计图纸及技术要求。3.2工程质量乙方保证施工质量达到标准，并通过当地电力部门的验收。4.合同价款4.1合同总价本工程的合同总价为人民币元（大写：元整），包含以下费用：设备安装费用；土建施工费用；辅助材料费用；调试及验收费用；垃圾清运及场地清理费用。4.2付款方式预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款，即人民币元；进度款：工程进度达到时，甲方支付合同总价的%，即人民币元；调试完毕款：系统调试完成并验收合格后，甲方支付合同总价的%，即人民币元；质保金：剩余合同总价的%（即人民币元）作为质保金，待质保期满后无质量问题一次性支付。支付时间：乙方应在每次付款前提交相应进度证明及发票，甲方应在收到后个工作日内完成支付。5.双方权利与义务5.1甲方的权利与义务甲方应提供工程所需的场地及相关审批文件，确保工程顺利进行；甲方负责提供设计图纸及技术要求，乙方施工过程中如发现设计问题应及时通知甲方；甲方应按合同约定支付工程款；甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督检查。5.2乙方的权利与义务乙方应严格按设计图纸及技术要求进行施工，确保工程质量和工期；乙方应负责施工中的安全管理，施工期间发生的安全事故由乙方承担全部责任；乙方应提供详细的施工方案及进度计划，报甲方审核后实施；乙方负责工程的调试及验收工作，确保系统正常运行；乙方应提供完整的竣工资料及质量保修证书。6.违约责任6.1延误工期乙方因自身原因导致工期延误的，每延误一日，应向甲方支付合同总价的%作为违约金；因甲方原因导致的工期延误，乙方不承担违约责任，工期相应顺延。6.2质量问题如乙方施工质量不符合合同约定标准，甲方有权要求乙方返工或整改，由此产生的费用由乙方承担；若因质量问题导致工程无法通过验收，乙方应赔偿甲方造成的损失。6.3未按约定付款如甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付应付金额的%作为违约金；逾期超过日的，乙方有权暂停施工并要求甲方赔偿损失。7.争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向地有管辖权的人民法院提起诉讼。8.其他条款8.1合同补充本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。8.2通知方式任何一方需向另一方发出通知时，应采用书面形式并送达至指定地址，经签收后视为送达。8.3合同份数本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：年月日乙方（盖章）：法