建设工程合同示例

建设工程合同示例编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）名称：__________

地址：__________

乙方（以下简称“乙方”）名称：__________

地址：__________

鉴于甲方拟在__________（项目名称）进行建设工程，乙方愿意承担该项目的施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：

一、合同目的：本合同旨在明确甲乙双方在__________（项目名称）建设工程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。

二、合同背景：甲方为满足自身发展需求，决定在__________（项目名称）进行建设工程，乙方具备相应的施工资质和经验，双方经协商一致，达成本合同。

三、合同期限：本合同自双方签字盖章之日起生效，至__________（竣工日期）止。

双方的责任和义务：

甲方责任和义务：

1.甲方应按照合同约定的时间、地点提供施工现场，确保乙方施工的顺利进行。

2.甲方负责办理工程所需的各种审批手续，包括但不限于规划许可证、施工许可证等。

3.甲方应按照合同约定的工程进度和标准支付工程款，不得无故拖欠。

4.甲方应配合乙方进行施工过程中的设计变更、技术交底等工作。

5.甲方负责对工程进行验收，并在验收合格后支付剩余工程款。

6.甲方应承担因甲方原因造成的工程延误、损失或费用增加的责任。

乙方责任和义务：

1.乙方应按照合同约定的施工图纸、技术规范和工程进度进行施工，确保工程质量符合国家标准。

2.乙方应按时完成施工任务，不得无故拖延工期。

3.乙方应按照甲方要求提供施工人员、施工设备和材料，确保施工安全。

4.乙方应对施工现场进行合理管理，保护环境，遵守相关法律法规。

5.乙方应负责施工过程中的设计变更、技术交底等配合工作。

6.乙方应按照合同约定的时间和质量标准完成工程，并负责保修期内的问题处理。

7.乙方应承担因乙方原因造成的工程延误、损失或费用增加的责任。

双方权利：

1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量标准完成工程。

2.甲方有权要求乙方提供施工人员和设备的详细信息。

3.甲方有权对乙方施工过程中的行为进行监督，确保工程质量。

双方义务：

1.甲方有义务按照合同约定支付工程款，不得无故拖欠。

2.甲方有义务提供必要的施工条件，如场地、水电等。

3.乙方有义务按照甲方要求完成工程，确保工程质量。

4.乙方有义务在施工过程中遵守法律法规，保护环境。

5.乙方有义务对施工现场进行合理管理，确保施工安全。

合同金额与支付方式：

一、合同总金额：本合同的总金额为人民币__________元（大写：__________元整），包括但不限于施工费、材料费、设备费、管理费、税费等所有与施工直接相关的费用。

二、支付方式：

1.预付款：合同签订后__________日内，甲方应向乙方支付合同总金额的__________%作为预付款，即人民币__________元。

2.进度款：工程按进度完成，甲方应按以下进度支付相应款项：

-工程开工后__________日内，乙方提交开工报告及施工组织设计，甲方支付进度款的__________%，即人民币__________元。

-工程主体结构完成并经验收合格后，甲方支付进度款的__________%，即人民币__________元。

-工程完成并经验收合格后，甲方支付进度款的__________%，即人民币__________元。

3.尾款：工程验收合格并交付使用后__________日内，乙方提交竣工结算报告，甲方在收到乙方提交的结算报告及相关资料后__________日内支付尾款，即人民币__________元，尾款支付完成后，合同终止。

三、支付条件：

1.甲方支付款项前，乙方应提供相应的工程进度报告、验收报告、发票等合法凭证。

2.甲方在支付进度款前，有权要求乙方提供工程进度和质量保证。

3.若乙方未按合同约定的时间和质量标准完成工程，甲方有权暂缓支付相应款项。

四、额外费用：

1.因甲方原因导致的工程延误、设计变更、材料价格波动等引起的额外费用，由甲方承担。

2.因乙方原因导致的工程延误、质量问题、安全事故等引起的额外费用，由乙方承担。

五、支付方式的具体规定：

1.甲方应通过银行转账方式支付款项至乙方指定的账户。

2.甲方支付款项时，应在转账凭证上注明款项用途及合同编号。

3.乙方应在收到款项后__________日内出具相应的收据。

六、违约责任：

1.若甲方未按约定支付款项，应向乙方支付_____%的违约金。

2.若乙方未按约定完成工程，应向甲方支付_____%的违约金。

违约与争议解决机制：

一、违约责任

1.违约行为：若甲方未按合同约定支付工程款，或乙方未按合同约定的时间和质量标准完成工程，均视为违约行为。

2.违约责任：违约方应承担以下责任：

-向守约方支付合同总金额_____%的违约金；

-恢复守约方因违约所遭受的直接损失；

-若违约行为导致合同无法继续履行，违约方应承担合同解除后的善后处理费用。

3.违约赔偿：违约方应在违约行为发生之日起______日内，向守约方支付违约金和赔偿金。

二、争议解决

1.争议解决方式：本合同的争议解决方式为仲裁。

2.仲裁机构：双方同意将争议提交至__________仲裁委员会仲裁。

3.仲裁规则：仲裁应按照__________仲裁规则进行。

4.仲裁程序：仲裁程序应遵循以下步骤：

-双方应在争议发生后______日内提交仲裁申请书；

-仲裁庭应在收到仲裁申请书之日起______日内组成；

-仲裁庭应在组成后______日内开始审理；

-仲裁庭应在审理完毕后______日内作出仲裁裁决。

5.仲裁裁决：仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

三、适用法律

本合同及其履行过程中发生的争议，适用中华人民共和国法律。

四、管辖法院

若双方发生争议，且经仲裁未能解决，任何一方均可向合同签订地或甲方所在地的人民法院提起诉讼。

五、其他

1.若因不可抗力导致合同无法履行，双方应及时通知对方，并协商解决。

2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

附则：

一、生效条件

1.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

2.本合同生效前，甲乙双方应按照合同约定完成各自应尽的准备工作，包括但不限于提供施工场地、办理相关手续等。

二、有效期

1.本合同的有效期为自合同生效之日起至__________（竣工日期）止。

2.合同到期后，如需继续合作，甲乙双方应另行签订补充协议。

三、变更和终止条款

1.变更：

-合同的任何条款在未经甲乙双方书面同意的情况下，不得变更。

-任何变更均应以书面形式进行，并由双方签字盖章。

2.终止：

-因甲乙双方协商一致，或因不可抗力等原因导致合同无法继续履行时，合同可以终止。

-合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余工程、款项结算及善后事宜。

-合同终止不影响双方已履行的义务和已发生的权利。

四、通知

1.任何一方要求变更或终止合同，或就合同履行中的任何事项提出通知时，应以书面形式通知对方。

2.通知应以挂号信、快递或双方约定的其他方式送达，自送达之日起生效。

五、不可抗力

1.本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。

2.发生不可抗力事件时，双方应立即通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失。

3.不可抗力事件持续超过______日，且双方无法协商解决时，双方均有权终止合同。

六、争议解决

1.本合同在履行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.若协商不成，任何一方均可将争议提交至合同签订地或甲方所在地的人民法院诉讼。

七、其他

1.本合同未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3.本合同自双方签字盖章之日起生效。

附件：

一、需求文档

1.项目需求说明书，详细描述项目的功能、性能、技术要求等。

2.用户手册，提供项目使用和维护的指导。

二、设计方案

1.施工设计图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。

2.设计变更记录，记录施工过程中发生的任何设计变更。

三、技术规格

1.施工技术规范，规定施工过程中应遵循的技术标准。

2.材料和设备技术参数，包括质量标准、性能指标等。

四、各类证件复印件

1.甲方营业执照复印件。

2.乙方施工资质证书复印件。

3.乙方安全生产许可证复印件。

4.甲方项目审批文件复印件。

5.相关合同和协议复印件，如土地使用权合同、工程承包合同等。

五、其他辅助材料

1.施工进度计划表，详细列出工程各阶段的进度安排。

2.工程验收报告，记录工程验收的结果和意见。

3.付