铝合金门窗工程施工三方协议书5篇

铝合金门窗工程施工三方协议书5篇篇1协议编号：XXXX-XXXX-XXXX项目名称：XXXX项目铝合金门窗工程甲方（建设单位）：XXXX，地址：XXXX，联系电话：XXXX，联系人：XXXX。乙方（施工单位）：XXXX，地址：XXXX，联系电话：XXXX，联系人：XXXX。丙方（监理单位）：XXXX，地址：XXXX，联系电话：XXXX，联系人：XXXX。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保本工程的顺利进行，经甲、乙、丙三方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XXXX项目铝合金门窗工程2.工程地点：XXXX3.工程内容：铝合金门窗设计、制作、安装及售后服务等4.工程质量：达到国家相关标准及甲方要求5.工程进度：按甲方进度要求完成6.工程价款：根据甲方预算及报价确定二、合同工期1.本合同签订后，乙方应立即组织人员进场施工，确保按照甲方要求的工期完成。2.如因乙方原因造成工期延误，乙方应支付相应的违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。3.如因甲方原因造成工期延误，甲方应支付相应的违约金，并赔偿由此给乙方造成的全部损失。三、付款方式1.甲方在签订合同后支付乙方合同总金额的XX%作为预付款。2.乙方按甲方要求完成工程进度后，甲方支付乙方相应的款项。具体支付时间和金额由甲、乙双方协商确定。3.乙方在工程竣工验收合格后，提交完整的结算资料，甲方在收到结算资料后XX个工作日内完成结算审核，并支付乙方剩余款项。四、质量保证1.乙方应确保其所提供的铝合金门窗产品符合国家标准和甲方要求，并具有相应的质量保证能力。2.乙方应建立健全的质量保证体系，制定严格的质量控制措施，确保工程质量达到优良标准。3.如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应及时进行整改，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。五、安全施工1.乙方应建立健全的安全施工管理制度，制定严格的安全施工措施，确保施工过程中的安全。2.乙方应加强施工人员的安全教育培训，提高施工人员的安全意识，确保施工过程中的安全。3.如因乙方原因造成施工安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。六、违约责任1.如因一方违约造成另一方损失，违约方应支付相应的违约金，并赔偿由此给另一方造成的全部损失。2.如因不可抗力因素导致一方违约，违约方应在不可抗力因素消除后尽快履行合同义务。七、争议解决1.如甲、乙、丙三方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。2.协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，各方应积极配合法院的调查取证工作。3.判决生效前，各方不得擅自停止履行本合同义务。判决生效后，各方应严格执行判决结果。八、其他事项1.本合同未尽事宜，甲、乙、丙三方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。本合同自甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效。3.在合同履行过程中，各方应妥善保管好相关资料和数据。合同终止后，各方应协助对方做好相关资料的移交工作。4.本合同解释权归甲方所有。如有任何疑问或建议，请及时向甲方反馈。谢谢！篇2甲方（发包人）：_________，地址：_________，联系方式：_________。乙方（承包人）：_________，地址：_________，联系方式：_________。丙方（监管人）：_________，地址：_________，联系方式：_________。鉴于甲方需要建设一座铝合金门窗工程，乙方具备相关施工能力，丙方负责监管工作，三方经过友好协商，达成以下协议：一、工程概况1.工程名称：_________。2.工程地点：_________。3.工程内容：铝合金门窗制作与安装。4.工程质量：符合国家相关标准。二、施工期限1.施工开始日期：_________。2.施工结束日期：_________。3.延期责任：如因乙方原因造成工期延误，乙方需承担相应的违约责任。三、施工费用1.工程总造价：_________元。2.支付方式：甲方需按合同约定支付施工款项，乙方需开具合法发票。3.变更费用：如因设计变更等原因导致工程量增加，需签订补充协议，明确增加的费用及支付方式。四、质量保证1.乙方需建立完善的质量保证体系，确保施工质量符合国家标准及合同约定。2.甲方有权对施工质量进行监督与检查，并提出改进意见。3.如因乙方施工质量问题导致工程返工或整改，乙方需承担相应的费用和责任。五、安全施工1.乙方需制定严格的安全施工制度，加强施工现场的安全管理。2.甲方有权对乙方的安全施工工作进行检查和指导。3.如因乙方安全措施不到位导致事故发生，乙方需承担相应的法律责任。六、竣工验收1.工程完工后，乙方需向甲方提交竣工验收申请。2.甲方在收到竣工验收申请后，需组织相关人员进行验收。3.验收过程中如发现工程存在质量问题或不符合合同约定的情况，甲方有权要求乙方进行整改或返工。七、保修服务1.工程保修期为_________年，自竣工验收之日起计算。2.在保修期内，如因乙方施工质量问题导致工程出现质量问题或故障，乙方需负责免费维修和更换。3.甲方在保修期内有权要求乙方提供维修服务，乙方需积极配合并按时完成维修任务。八、违约责任1.甲方如未按照合同约定支付施工款项或未履行相关义务，需承担相应的违约责任。2.乙方如未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，需承担相应的违约责任。3.丙方如未履行监管职责或监管不力导致工程出现问题，需承担相应的责任。九、争议解决1.本协议在履行过程中如发生争议，三方应首先通过友好协商解决。2.如协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。3.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，其他条款仍应继续履行。十、其他约定事项1.本协议未尽事宜，三方可签订补充协议进行约定。补充协议与本协议具有同等法律效力。2.本协议自三方签字盖章之日起生效，一式三份，三方各执一份。具有同等法律效力。篇3甲方（建设单位）：_________，统一社会信用代码：_________乙方（施工单位）：_________，统一社会信用代码：_________丙方（监理单位）：_________，统一社会信用代码：_________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙丙三方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就铝合金门窗工程施工及监理事项达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程内容：铝合金门窗施工及监理4.工程规模：_________二、合同工期1.工程开工日期：_________2.工程竣工日期：_________3.合同工期：_________天三、合同价款及支付方式1.工程总造价：_________元（大写：_________元整）2.支付方式：银行转账3.甲方在签订合同后向乙方支付工程总造价的30%作为预付款，即_________元（大写：_________元整）4.乙方在竣工验收合格后向甲方提供结算清单，甲方在收到结算清单后向乙方支付剩余的70%工程款，即_________元（大写：_________元整）四、施工及监理要求1.乙方必须按照施工图纸和甲方要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。2.丙方必须按照《建设工程质量管理条例》和相关法律法规的要求进行监理，确保工程质量符合相关标准。3.甲方有权对施工现场进行抽查和检查，发现问题及时提出并要求乙方进行整改。五、竣工验收及结算1.工程竣工验收由甲方组织，丙方进行监理验收。2.乙方在竣工验收前必须提交工程结算清单，并按照合同约定提供完整的结算资料。3.甲方在收到结算清单后，按照合同约定进行结算审核，并向乙方支付剩余的工程款。六、违约责任及赔偿1.甲方未按照合同约定向乙方支付工程款的，应当按日向乙方支付逾期付款违约金，违约金为应付未付金额的万分之五。同时，甲方应当承担由此给乙方造成的实际损失。2.乙方未按照合同约定完成施工任务的，应当向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的10%。同时，乙方应当承担由此给甲方造成的实际损失。3.丙方未按照合同约定进行监理的，应当向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的5%。同时，丙方应当承担由此给甲方造成的实际损失。4.因不可抗力因素导致合同无法履行的，各方应当协商解决。如协商不成的，可依法解除合同。5.因违约导致合同解除的，违约方应当赔偿守约方的全部损失。包括直接损失和间接损失。具体赔偿金额以守约方的实际损失为准。但最高不超过合同总金额的100%。6.各方在履行合同过程中应当诚实守信、友好协商。如因一方违约导致纠纷的，违约方应当承担全部责任并赔偿守约方的全部损失。具体赔偿金额以守约方的实际损失为准。但最高不超过合同总金额的100%。如因不可抗力因素导致纠纷的，各方应当协商解决并达成新的协议。如协商不成的可依法解除合同并各自承担相应责任。7.各方在履行合同过程中如有争议或纠纷的应首先通过友好协商解决；协商不成的可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁解决争议或纠纷时所产生的全部费用均由败诉方承担包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、评估费、拍卖费等）。篇4甲方（发包方）：XXX乙方（承包方）：XXX丙方（供货方）：XXX经三方友好协商，甲方决定将XXX工程的铝合金门窗制作安装工程委托给乙方，乙方将所需铝合金型材及玻璃委托给丙方加工。依照《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规，结合本工程的具体情况，就有关事项达成如下协议：一、工程名称：XXX工程二、工程地点：XXX三、工程内容及承包范围：1.工程内容：铝合金门窗的制作安装。2.承包范围：铝合金门窗的制作安装，包括但不限于门窗的加工制作、运输、安装就位等。四、合同工期：1.开工日期：XXXX年XX月XX日。2.竣工日期：XXXX年XX月XX日。3.合同工期：XX天。五、合同价款及支付方式：1.合同总价款：经三方确认，本合同总价款为人民币XXX元（大写：XXX）。此价格已包含材料费、加工费、运输费、安装费以及税金等所有费用。2.支付方式：（1）合同签订后，甲方按乙方当月完成工程量的XX%支付生活费。（2）全部工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付至合同总价款的XX%。（3）剩余合同总价款的XX%作为质量保证金，在保修期满后支付。六、工程质量及验收标准：1.乙方应严格按照设计图纸及甲方要求进行制作安装。2.验收标准：按照国家现行相关规范及标准进行验收。3.验收方法：由甲方组织相关人员进行验收，验收合格后方可进行下一道工序。4.乙方应提供相应的产品合格证书及检测报告。5.在施工过程中，如发现乙方存在质量问题或不符合甲方要求，甲方有权要求乙方返工或整改，直至符合甲方要求为止。6.保修期：本工程保修期为XX年，自竣工验收之日起计算。在保修期内，乙方应对因施工原因造成的质量问题负责维修。七、双方的权利和义务：1.甲方权利和义务：（1）甲方应提供必要的设计图纸和技术要求。（2）甲方应按时支付合同款项。（3）甲方应协助乙方办理相关手续，如进场许可等。2.乙方权利和义务：（1）乙方应严格按照设计图纸及甲方要求进行制作安装。（2）乙方应按时完成合同约定的工程量，并确保工程质量符合甲方要求。（3）乙方应提供相应的产品合格证书及检测报告。（4）乙方应积极配合甲方进行验收工作，并按照甲方要求进行整改或返工。3.丙方的权利和义务：（1）丙方应按照乙方的要求提供合格的铝合金型材及玻璃。（2）丙方应按时供应材料，并确保材料的质量符合乙方要求。（3）丙方应提供相应的产品合格证书及检测报告。八、违约责任：1.甲方未按合同约定支付款项的，每逾期一天，应向乙方支付合同总价款XX‰的违约金。2.乙方未按合同约定完成工程量的，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款XX‰的违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。3.乙方的施工质量不符合甲方要求的，乙方应按照甲方要求进行整改或返工，并承担因此产生的全部费用。4.丙方未按合同约定供应材料的，每逾期一天，应向乙方支付合同总价款XX‰的违约金，并赔偿因此给乙方造成的全部损失。5.若一方违约，另一方有权要求其赔偿因此造成的全部损失，包括但不限于直接损失和间接损失。6.在合同履行过程中，若发生争议或纠纷，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他事项：1.本合同一式三份，甲方、乙方和丙方各执一份。具有同等法律效力。2.本合同自三方签字盖章之日起生效，至合同约定事项全部履行完毕之日终止。3.未尽事宜，可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。4.在施工过程中，如因不可抗力因素导致工程无法正常进行的，双方应友好协商解决。不可抗力因素包括但不限于自然灾害、政策调整等。如因一方原因导致工程无法正常进行的，责任方应承担篇5甲方（发包方）：XXX乙方（承包方）：XXX丙方（供应方）：XXX经甲、乙、丙三方友好协商，甲方委托乙方承接铝合金门窗工程施工，丙方负责供应铝合金门窗材料。根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：铝合金门窗工程施工2.工程地点：XXX3.承包范围：铝合金门窗的制作、安装及运输4.承包方式：包工包料5.合同工期：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日二、材料供应及价款支付方式1.甲方将铝合金门窗材料委托给丙方供应，材料款按实际供货量结算，单价为厂家出厂价。2.乙方将铝合金门窗工程施工完成，甲方按实际完成工程量结算，单价为XX元/平方米（含税价）。3.甲方应按时支付材料款和施工费，逾期支付应承担相应的违约金责任。三、施工质量和验收标准1.乙方应按照国家相关标准和甲方要求进行施工，确保工程质量符合要求。