2025基站建设维护合同

2025基站建设维护合同合同编号：签订地点：签订日期：甲方（建设单位）：地址：法定代表人：联系方式：**乙方（施工单位）：地址：法定代表人：联系方式：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲方委托乙方负责2025年基站建设及后续维护工作，为明确双方的权利与义务，经友好协商，达成以下协议：一、合同范围项目名称：2025年基站建设及维护项目建设内容：包括但不限于基站选址、设备安装、线路敷设、调试开通及后续维护等工作。建设地点：建设要求：符合国家及行业相关标准，满足5G技术应用需求。项目规模：预计新建基站座，具体数量以甲方确认的设计方案为准。二、双方职责甲方职责：负责提供基站建设所需的文件资料，包括但不限于土地使用证明、电力引入批复等。协调相关部门解决基站建设中的审批、障碍物拆迁等问题。按约定进度支付工程款。负责组织工程验收。乙方职责：负责基站建设的前期勘察、设计、施工及调试工作，确保按期完成建设任务。严格按照甲方提供的设计图纸及技术要求施工，确保工程质量和安全。负责施工过程中与第三方的协调工作，解决施工中的技术问题。建设完成后，提供完整的工程竣工资料，包括但不限于竣工图纸、测试报告等。负责基站建设后的维护工作，确保基站正常运行。三、工期要求开工日期：竣工日期：总工期：天如遇不可抗力因素（如自然灾害、政府行为等）导致工期延误，乙方需及时通知甲方，并协商调整工期。四、质量要求基站建设需符合国家及行业相关标准，包括但不限于《通信建设工程质量监督管理规定》《通信建设工程安全生产管理规定》等。乙方承诺使用符合国家质量标准的材料和设备，不得以次充好。施工过程中，乙方需严格执行安全操作规程，确保施工安全。建设完成后，乙方需配合甲方进行验收，验收标准见附件。五、合同金额及支付方式合同总价：人民币元（大写：）付款方式：第一期付款：合同签订后，甲方支付合同总价的%，即元；第二期付款：工程进度达到%时，甲方支付合同总价的%，即元；第三期付款：工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的%，即元；甲方付款前，乙方需提供合规的增值税专用发票。六、验收标准及程序验收标准：以国家及行业标准为准，具体要求见附件。验收程序：乙方完成施工后，向甲方提交竣工验收申请；甲方组织相关人员进行验收，验收合格后签署《竣工验收合格证》；如验收不合格，乙方需在日内完成整改并重新申请验收。七、维护条款维护期限：自基站竣工验收合格之日起，乙方提供为期年的维护服务。维护内容：定期巡检基站设备，确保设备正常运行；及时处理基站故障，故障响应时间不超过小时；提供技术支持和服务，确保基站稳定运行。维护费用：维护费用已包含在合同总价中，无需另行支付。八、违约责任甲方违约：甲方未能按时支付工程款，每逾期一日，需向乙方支付逾期金额的%作为违约金；甲方原因导致的停工、返工，乙方有权要求延长工期并赔偿损失。乙方违约：乙方未能按期完成施工，每逾期一日，需向甲方支付合同总价的%作为违约金；因乙方原因导致工程质量问题，乙方需无偿返工并承担相应责任；乙方未能按约定提供维护服务，甲方有权扣除维护费用并要求赔偿损失。九、争议解决因本合同引起的争议，双方应友好协商解决。协商不成时，任何一方均可向所在地人民法院提起诉讼。十、其他条款本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同一式份，甲乙双方各执份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：乙方（盖章）：