有关建设工程勘察设计合同（１）7篇

有关建设工程勘察设计合同（１）7篇篇1合同编号：[编号]甲方：[甲方名称]（以下简称甲方）乙方：[乙方名称]（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程的实际情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行工程勘察设计事宜达成如下协议，以兹双方共同遵守。一、工程概况（一）项目名称：[项目名称]。（二）项目地址：[项目地址]。（三）项目规模及内容：[具体规模及内容]。二、勘察设计范围及内容（一）乙方负责甲方委托的工程勘察设计工作，工作内容包括工程测量、地形地貌勘察分析及相关资料搜集等前期工作。包括但不限于地质勘察、地形测绘、工程规划方案设计等。具体内容根据甲方要求进行增减。篇2合同编号：[编号]甲方（发包人）：___________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系方式：_________________________乙方（承包人）：___________________（勘察或设计单位名称）地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系方式：_________________________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察或设计服务，双方本着平等互利、诚实守信的原则，经友好协商，达成如下合同条款，以明确双方的权利和义务。一、合同标的本合同涉及的建设工程勘察或设计项目为___________________（项目名称），位于___________________（地点）。具体工作内容包括但不限于地质勘察、地形测量、方案设计、施工图设计等方面。二、合同金额及支付方式1.合同总金额为人民币大写__________元整（￥__________元）。具体金额以双方约定的预算为准。2.支付方式：甲方应按照以下约定支付乙方费用：（1）合同签订后，甲方应支付乙方总金额的XX%作为预付款；（2）乙方完成初步设计方案并提交甲方审查通过后，甲方支付总金额的XX%；（3）乙方按照甲方要求完成施工图设计，并提交甲方确认后，甲方支付剩余款项。三、合同履行期限本合同的履行期限为自合同签订之日起至工程竣工之日止。具体进度安排应根据工程实际情况由双方协商确定。四、知识产权归属本合同项下产生的所有知识产权（包括但不限于专利权、著作权等）均归甲方所有。乙方有权在其相关资质范围内使用因本合同而制作的成果。双方另有约定的除外。五、质量保证和验收标准1.乙方应确保勘察或设计成果符合相关法规和标准，满足甲方的使用需求。2.甲方在工程完工后有权利对工程进行验收，验收标准应按照相关法规、标准及本合同的约定执行。如验收不合格，乙方应负责修改并承担相应费用。六、保密条款双方应对本合同内容以及在本合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术资料等信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。七、违约责任1.若甲方未按照本合同约定支付费用，乙方有权要求甲方按照逾期支付的金额及利息支付违约金。2.若乙方未按本合同约定履行勘察或设计义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.若因一方违反本合同约定导致合同解除，违约方应承担违约责任并赔偿对方因此造成的损失。八、争议解决方式因本合同引起的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。九、其他条款1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。篇3合同编号：【编号】甲方（发包人）：【甲方名称】地址：【甲方地址】法定代表人：【甲方法人姓名】电话：【甲方联系电话】营业执照注册号：【甲方营业执照注册号】乙方（承包人）：【乙方名称】地址：【乙方地址】法定代表人：【乙方法人姓名】电话：【乙方联系电话】营业执照注册号：【乙方营业执照注册号】鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同目的甲乙双方同意按照本合同的条款和条件，由乙方为甲方提供建设工程勘察和设计的专业服务。二、工作内容乙方应按照甲方的要求，完成以下工作：1.勘察工作：包括现场勘察、地质勘探、环境评估等。2.设计工作：根据勘察结果进行建筑设计、结构设计、机电设计等。三、工作期限乙方应在约定的时间内完成勘察设计工作。如有变更，应提前与甲方协商并达成共识。四、费用及支付方式1.甲方应支付乙方勘察设计费用，具体金额按照双方商定的标准计算。2.支付方式：甲方应按照约定时间支付乙方费用，如因甲方原因导致延误，应承担相应的违约责任。五、知识产权1.乙方完成的勘察设计成果，其知识产权归甲方所有。2.乙方应保护甲方的知识产权，未经甲方许可，不得擅自使用或泄露甲方的技术秘密和商业机密。六、质量保证1.乙方应确保勘察设计的成果符合国家和地方的相关法规、规范及标准。2.如因乙方原因造成勘察设计成果存在缺陷或质量问题，乙方应承担相应的责任和损失。七、保密条款1.甲乙双方应对本合同内容、勘察成果及相关信息进行保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。2.保密信息的保密期限为【保密期限】。八、违约责任1.如因一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或履行不当，应承担违约责任。2.违约方应赔偿对方因此遭受的实际损失。九、争议解决1.本合同的解释、履行和争议解决应遵守中华人民共和国法律。2.若双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（盖章）之日起生效，有效期为【有效期】。3.未尽事宜，可由甲乙双方另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（发包人）：【甲方名称】法定代表人：【甲方法人姓名】签字日期：【日期】盖章：【甲方公章】乙方（承包人）：【乙方名称】法定代表人：【乙方法人姓名】签字日期：【日期】盖章：【乙方公章】以上内容为甲乙双方对建设工程勘察设计合同的约定，双方应共同遵守。---结束---篇4合同编号：[合同编号]建设单位（甲方）：[甲方名称]设计单位（乙方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程勘察设计实际，经甲乙双方协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程规模：[工程规模]4.工程投资：[工程投资]二、设计依据1.甲方提供的设计依据和技术要求：[设计依据和要求]2.乙方提供的设计依据和技术要求：[设计依据和要求]三、设计内容1.建筑设计：包括[建筑设计内容]2.结构设计：包括[结构设计内容]3.电气设计：包括[电气设计内容]4.给排水设计：包括[给排水设计内容]5.暖通设计：包括[暖通设计内容]6.智能化设计：包括[智能化设计内容]7.消防设计：包括[消防设计内容]8.节能环保设计：包括[节能环保设计内容]四、设计要求1.乙方应根据甲方的设计要求和提供的资料，按照现行设计规范、标准进行设计，确保设计质量符合现行标准要求。2.乙方应根据甲方的要求，提供详细的设计图纸和相关技术文件，确保甲方能够充分了解设计的详细情况。3.乙方在设计过程中，应充分考虑甲方的意见和要求，对设计中存在的问题和不足进行及时修改和改进。4.乙方应确保设计工作的进度和质量，按时完成设计任务，确保甲方能够按时投入使用。五、设计费用及支付方式1.设计费用：根据工程规模和设计难度，双方协商确定设计费用为[设计费用]元。该费用已包含在设计服务中，甲方无需支付其他额外费用。2.支付方式：甲方应在签订合同后[支付时间]内支付设计费用的[支付比例]作为预付款。剩余的设计费用应根据设计进度和甲方对设计的满意度进行分期支付。具体支付时间和金额应根据实际情况进行协商确定。六、违约责任1.甲方若违反合同约定，未按时支付设计费用或未提供必要的设计资料，应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。2.乙方若违反合同约定，未按时完成设计任务或设计质量不符合要求，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。七、争议解决方式若甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，履行法院判决结果。八、合同生效与终止1.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务，确保合同的顺利实施。2.在合同履行过程中，如遇不可抗力因素导致合同无法继续履行时，双方可协商终止合同。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜，确保双方权益得到保障。九、其他约定事项1.甲方应积极配合乙方进行设计工作，提供必要的设计资料和意见反馈。乙方应根据甲方的要求及时调整设计方案，确保设计工作顺利进行。2.双方应妥善保管与本合同相关的商业机密和技术资料，未经对方同意不得擅自泄露或提供给第三方使用。保密义务在合同终止后仍然有效。3.本合同未尽事宜可由甲乙双方协商补充约定。补充约定与本合同具有同等法律效力。4.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自签字盖章之日起生效。篇5发包人：_________承包人：_________根据《中华人民共和国合同法》及国家有关工程勘察设计管理的法规和规定，结合本工程的具体情况，经发包人与承包人双方协商一致，特签订本合同，以便共同遵守。一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程规模：_________4.工程结构：_________5.工程类型：_________6.工程投资：_________二、发包人的权利和义务1.发包人应向承包人提供必要的支持和帮助，确保工程的顺利进行。2.发包人有权对工程的进展情况进行监督，并提出合理的建议和要求。3.如发现承包人在工作中存在重大失误或违规行为，发包人有权终止合同，并要求承包人承担相应的法律责任。4.发包人应按时支付工程款项，确保承包人的合法权益得到保障。三、承包人的权利和义务1.承包人应按时提交高质量的工程勘察、设计方案，确保工程的顺利进行。2.承包人有权要求发包人提供必要的支持和帮助，确保工程的顺利进行。3.承包人应严格遵守国家有关工程勘察设计管理的法规和规定，确保工程的质量和安全性。4.承包人应积极配合发包人对工程的监督和管理，确保工程的顺利进行。四、工程勘察设计的要求1.勘察要求：承包人应对工程场地进行全面的勘察，了解场地的地形、地貌、水文地质、工程地质等情况，为工程设计提供准确的基础资料。2.设计要求：承包人应根据勘察结果和发包人的要求，进行工程的设计工作。设计应充分考虑工程的实用性、安全性、美观性和环保性等方面，确保工程能够满足发包人的需求。五、合同的生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务，确保工程的顺利进行。2.如发现承包人在工作中存在重大失误或违规行为，发包人有权终止合同，并要求承包人承担相应的法律责任。3.合同终止后，承包人应积极配合发包人对工程的后续处理，确保工程的顺利完成。六、其他事项1.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.如因本合同引起的争议，双方应友好协商解决。协商不成的，可向有关仲裁机构或法院提起诉讼。3.本合同一式两份，双方各执一份。具有同等法律效力。发包人（签字盖章）：_________日期：_________年_________月_________日承包人（签字盖章）：_________日期：_________年_________月_________日篇6合同编号：【编号】甲方（发包人）：【甲方名称】地址：【甲方地址】法定代表人：【甲方法人姓名】电话：【甲方联系电话】营业执照注册号：【甲方营业执照注册号】乙方（承包人）：【乙方名称】地址：【乙方地址】法定代表人：【乙方法人姓名】电话：【乙方联系电话】营业执照注册号：【乙方营业执照注册号】鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同目的和背景本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程勘察设计过程中的权利和义务，确保工程勘察设计的顺利进行，保护双方的合法权益。二、工作内容和要求1.乙方应按照甲方的要求，对建设项目进行勘察、设计。工作内容包括但不限于地质勘察、工程测量、规划设计、施工图纸设计等。2.乙方应根据国家相关法律法规、规范及标准，进行勘察设计工作，确保工程质量和安全。3.乙方应按照约定的时间节点完成各阶段工作，并及时向甲方提交相应的成果资料。4.甲方有权对乙方的勘察设计工作提出合理的意见和建议，乙方应积极予以配合和调整。三、合同金额及支付方式1.本合同总金额为人民币【金额】元。具体金额和支付方式详见合同附件。2.甲方应按约定时间支付合同款项，如甲方未按约定时间支付，每逾期一日，应向乙方支付合同金额百分之【百分比】的违约金。四、保密条款1.双方应对本合同内容及在履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。2.保密信息的披露和使用应经过双方书面同意，并遵守相关法律法规。五、知识产权条款1.乙方为本合同项目所创作的成果（包括但不限于设计图纸、报告等）的知识产权归甲方所有。2.乙方应保证其所提供的成果不侵犯第三方的知识产权，如因此产生纠纷给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。六、违约责任1.如乙方未按合同约定完成勘察设计工作，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付因此造成的损失。2.如因乙方原因造成工程质量和安全事故的，乙方应承担相应的法律责任。3.如甲方未按约定支付合同款项，乙方有权要求甲方承担违约责任。七、争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同的附件、补充协议等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。篇7合同编号：[合同编号]项目名称：[项目名称]委托单位：[委托单位]设计单位：[设计单位]一、引言本合同由以下双方于[日期]签署：委托单位：[委托单位]设计单位：[设计单位]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就[项目名称]的建设工程勘察设计事宜达成如下协议。二、合同主体及职责1.委托单位职责：（1）负责提供勘察、设计所需的相关资料，并确保资料的真实性和完整性；（2）负责协调设计单位与施工现场各方的关系，确保勘察、设计工作的顺利进行；（3）负责按照合同约定支付勘察、设计费用，并确保支付及时、准确。2.设计单位职责：（1）负责按照委托单位提供的要求和资料，进行勘察