2025建筑工程施工合同参考

2025建筑工程施工合同参考建设工程施工合同第一部分合同协议书甲方（发包人）：乙方（承包人）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方就工程的施工事宜，经协商一致，达成如下协议：一、工程概况工程名称：工程地点：立项批准文号：资金来源：工程内容：承包范围：二、合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数：天三、质量标准工程质量标准：四、合同价款人民币（大写）：元整五、双方约定合同文件组成：本合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及有关技术文件、图纸、工程量清单、报价单或预算书等。本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。组成本合同的文件相互补充和解释，当有不一致时，专用条款优先于通用条款，通用条款优先于其他文件。六、合同的生效与终止合同生效：本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同终止：工程竣工验收合格并完成决算，缺陷责任期结束，双方权利义务结清后终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：第二部分通用条款第一条合同文件1.1组成合同的文件顺序如下：1.1.1合同协议书1.1.2中标通知书1.1.3投标书及其附件1.1.4专用条款1.1.5通用条款1.1.6标准与规范1.1.7图纸1.1.8工程量清单1.1.9报价单或预算书1.2当合同文件中出现矛盾时，按照上述顺序进行解释。第二条词语定义2.1甲方（发包人）：指签订合同协议书的当事人。2.2乙方（承包人）：指被甲方接受的具有工程施工资质的当事人。2.3工程：指合同协议书约定的永久工程及临时工程。2.4合同价款：指甲方支付乙方的工程款总额。2.5工期：指合同协议书中约定的总工期。第三条合同价格与支付3.1合同价款：人民币元整。3.2支付方式：3.2.1合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的%作为预付款。3.2.2工程进度达到时，甲方向乙方支付合同总价的%。3.2.3工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的%。3.2.4保修金：合同总价的%，待保修期满后一次性支付。第四条材料设备供应4.1甲方供应的材料设备：4.2乙方采购的材料设备：4.3材料设备的质量标准：4.4到货时间与地点：第五条工程质量5.1质量标准：达到国家现行施工质量验收规范的合格标准。5.2质量检查：乙方须严格按施工图纸和规范施工，接受甲方和监理单位的检查。5.3质量争议：发生争议时，双方共同委托质量检测机构进行检测，费用由责任方承担。第六条工程进度6.1乙方必须按合同工期组织施工，确保工程进度。6.2延期处理：因乙方原因导致工期延误，乙方每日向甲方支付合同总价的%违约金。第七条安全施工7.1乙方负责施工现场的安全管理，确保施工人员和第三者的安全。7.2事故处理：发生施工安全事故，乙方须立即报告甲方，并承担相应责任。7.3安全措施：乙方须采取必要的安全防护措施，费用已包含在合同价款中。第八条合同的变更与解除8.1变更：因设计修改或甲方要求变更，双方协商一致后签订补充协议。8.2解除：因不可抗力或一方严重违约，双方协商一致后可解除合同。第九条违约责任9.1因乙方原因导致工期延误、质量不合格，乙方需承担相应违约责任。9.2因甲方原因导致工程停工，甲方需赔偿乙方停工损失。第十条争议解决10.1争议协商解决，协商不成可向工程所在地人民法院提起诉讼。第三部分专用条款第一条合同文件1.1合同文件语言：中文第二条工程概况2.1工程名称：2.2工程地点：2.3承包范围：第三条合同工期3.1开工日期：3.2竣工日期：3.3工期总日历天数：天第四条质量标准4.1质量标准：第五条合同价款5.1合同总价：人民币元整第六条支付方式6.1预付款：合同签订后支付合同总价的%6.2进度款：达到时支付合同总价的%6.3竣工验收款：验收合格后支付合同总价的%6.4保修金：合同总价的%，保修期满后支付第七条材料设备7.1甲方供应材料设备：7.2乙方采购材料设备：第八条质量与验收8.1验收标准：8.2验收程序：第九条安全施工9.1安全措施：9.2保险：第十条保修条款10.1保修范围：10.2保修期限：10.3保修金：第十一条变更与索赔11.1变更处理：11.2索赔程序：第十二条不可抗力12.1不可抗力界定：12.2处理方式：第十三条其他条款13.1补充条款：第十四条合同份数14.1本合同一式份，甲乙双方各执份甲方（盖章）：法定代表人：日期：乙方（盖章）：法定代表人：日期：第四部分补充条款根据工程具体情况，双方可协商补充如下条款：特殊施工要求：环境保护措施：文明施工要求：防火措施：消防要求：