雨污水分包合同模板

雨污水专业分包协议承包人:北京城镇建设集团有限责任企业安徽分企业分包人:马鞍山新立建设有限企业依据《中国协议法》、《中国建筑法》及其她法律、行政法规,遵照平等、自愿、公平和老实信用标准,双方就市政雨污水分包事项协商达成一致,签订本协议。专业分包工程概况1.1工程名称:东湖瑞景二期商业及配套工程。1.2分包工程名称:东湖瑞景市政雨污水工程_。__1.3本协议分包内容: 全部雨污水图纸内容,包含雨水井、污水井、雨污水管道敷设、玻璃钢化粪池、化粪池垫层、化粪池上口井口接驳、各类井盖、井身和管道坞邦、土方开挖、图集规范要求垫层和回填、市政管道接驳。（不含已施工完辅助性用房处雨污水）。辅助性用房处雨污水返工,车库压力排水,单体楼至雨水井组织排水。1.4承包方法:包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包验收。2、工程地点:马鞍山东湖公园南侧,九华路北侧,康乐路东侧,江东大道西侧 。3、分包工作期限开工日期:2月25日,完工日期:5月30日。具体工期根据工期计划分段实施。4、质量4.1根据总包协议相关质量约定、国家现行《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必需达成质量评定合格等级。4.2工程质量必需严格服从承包人要求,严格根据施工方案、技术交底进行作业,严禁随意更改施工方案、方法。4.3分包人必需在每段工作验收前4小时预约验收时间,如因加班验收,需提前12小时进行预约承包人,由承包人另行预约相关验收单位,验收前准备好相关资料。4.4施工过程中,分包人必需严格根据“三检”制度对本工程进行全数检验,经自检合格后填写报验单报发包人进行验收检验。4.5分包人不得拒收承包人所发出联络单、质量整改通知单等文件,质量问题必需无条件整改。4.6分包人在施工过程中,必需服从承包人管理,并对各工序进行样板制,即各工序施工前优异行样板施工,样板经承包人、业主、监理、设计各单位部门联合检验确定后方可进行全方面施工,施工质量不能低于样板工程质量。4.7分包人自行采购材料,在选择材料前必需向承包人提供对应厂家资质、材料样品及对应检测汇报、合格证等,经承包人对材料认可后方可进行加工定货。4.8分包人必需在材料进场后立刻通知承包人,对于有复试要求材料,分包人应主动配合承包人对材料见证取样并送检,对于检验不合格材料,分包人必需无条件退场。5、协议价款（暂定）人民币大写:220万6、组成本协议文件:6.1本协议;6.2标准、规范及相关技术文件;6.3图纸、变更、会议纪要;6.4安全协议;6.5房屋建筑质量保修书;7、承包人权利、义务、责任:7.1负责与建设单位及监理单位沟通、文件收发、工程会议。7.2负责统一制订各项管理目标,编制施工总体控制计划,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、试验化验控制、监督、检验和验收。7.3统筹安排、协调处理非分包人独立使用生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。7.4随时对分包人实施施工作业进行监督检验,确保工程质量,对存在质量隐患立刻提出整改要求。7.5搜集整理完工资料。7.6检验分包人工人持证情况,严禁未取得对应资格证书工人进入施工现场。7.7分包人按约定完成施工作业,必需由承包人或施工场地内第三方进行配合时,承包人应配合分包人工作或确保分包人取得该第三方配合。7.8办理工程中需要相关政府部门手续。7.9承包人有权要求分包人更换队伍中不合格管理人员和行为不良、施工质量达不到要求施工班组或个人。7.10为分包人提交坐标和标高控制点。7.11承包人“分包工程”主管吴永刚联络电话:8、分包人权利、义务、责任:8.1组织含有对应资格证书工人（持证上岗率100%）投入工作;自觉遵遵法律法规及相关规章制度。招募工人健康和年纪必需符适用工要求。按要求时间定时进行职员体检,并提交体检证实。8.2组织相关技术人员对承包人提供图纸进行图纸会审,并提交问题,现场作业人员进行具体技术交底工作。8.3施工前必需提交材料或设备小样及相关产品出产合格证、质量确保书。8.4在承包范围内自备分电箱、施工用水点、做好承包范围内安全文明方法。8.5按承包人要求提交施工计划（要求有周计划、月计划、总体计划）,以及与完成施工计划对应劳动力安排计划,各计划实施确保方法,经承包人同意后实施。8.6根据设计图纸、施工验收规范、相关技术要求及施工组织设计精心组织施工;投入足够人力,确保工期;服从承包人安全施工管理,自备劳动保护用具,确保施工安全。8.7负担质量问题返工、工期拖延、安全事故、现场管理不符合要求造成损失及承包人、业主、监理、政府主管部门多种罚款。8.8自觉接收承包人及相关部门管理、监督和检验;接收承包人随时检验其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员有效证件、持证上岗情况。8.9按承包人统一计划堆放材料、机具,按承包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区管理,做好本身责任区治安保卫工作,并负担对应费用。8.10做好自己施工范围内成品保护工作,不破坏、损坏其她专业分包已施工成品,如有损坏应给予修复或赔偿对方损失。8.11配合承包人按工程承包人或行政主管部门要求进行包含分包人工作内容、施工场地检验;配合承包人对隐蔽工程、工程完工验收工作8.12对自己供给材料需满足图纸设计要求、施工规范要求并做好质保书、合格证搜集,自供材料必需得到承包人认可后方可使用,并封样留存。对有复试要求材料进行复试。并负担检测复试费用。8.13承包人或施工场地内第三方工作必需由分包人配合时,分包人应按承包人指令给予配合。8.14工程完工退场前建筑垃圾外运由分包人清运并负担费用。8.15分包人派驻责任人丁宏联络电话:9、工程款支付与结算方法:9.1每个月10日审核上月完成工作量,待建设单位拨付甲方进度款10天内支付月工程量60%,完工验收完成（上交全部工程书面资料后）支付至协议价款80%,甲方与建设单位结算审计完成,支付乙方至结算款95%,5%作为保修金,保修满两年后付清。9.2在承包人与发包人结算前,付款暂按协议价款实施。分包人结算价为承包人与发包人结算价88%,分包人收款时开具马鞍山地域建安发票。10、施工变更:10.1发生变更结算方法同9.2条。11、工期约定:11.1工期必需跟着土建进度,不得盲目施工。在土建满足分包人施工时候,分包人必需立刻施工,如若耽搁下道工序施工,分包人将负担损失,处罚金额由承包人以书面形式发给分包人,分包人不得拒签,在得到监理单位确定后,不管分包人是否拒签,分包人将接收该罚款,并在支付工程款时,给予扣除。12、停工、窝工:12.1除甲方依据现场需要要求乙方停工外,乙方不得以任何理由停工。甲方主动要求停工,甲方给予乙方工期对应顺延,但不包含人工、租赁、退场等费用调整。13、不可抗力:13.1不可抗力包含因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其她非甲方、乙方责任造成爆炸、火灾、公共卫生突发事件,以及百年一遇风、雨、雪、洪、震等自然灾难。13.2遇不可抗力,给予工期顺延。在没有得到开发商和政府补助情况下,各自负担自己损失。14、事故处理:14.1发生重大伤亡及其她安全事故,甲方应按相关要求立刻上报相关部门,同时按国家相关法律、行政法规对事故进行处理。14.2乙方全力组织做好事故处理工作,及伤亡人员家眷抚慰工作,避免过激行为发生。乙方主动配合甲方应对政府监管部门调查取证工作。14.3具体安全事宜另见安全协议书。15、协议价款支付手续:15.1乙方应根据甲方财务要求开具正当有效收款发票,甲方须将填写齐全、收款人为乙方全称支票或汇票交给乙方。乙方应指定专员负责与甲方办理付款手续。16、安全文明施工:16.1协议价款中已包含达成“安徽省质量和安全标准化工地”全部技术及安全文明方法费、安全文明日常维护费、必需时现场停工整理费。16.2分包人材料设备自行保管。16.3分包人必需配合安全文明大检验,达成安全文明验收标准,并做好检验后立刻整改。16.4分包人建筑垃圾必需堆放至承包人指定地点,假如由承包人外运,费用由分包人负担。16.5分包人达不到省标化工地安全文明整改,必需无条件接收,并负担承包人损失。17、尤其提醒:17.1施工期间如遇连续降雨或者特大降雨,在回填土没来得及回填时,管道或化粪池发生漂浮、移位,检验井发生坍塌,由分包人自行修复,并负担全部费用。17.2施工完需派人看管（尤其是在回填土和道路施工时）,如无人看管,发生管道位移或损坏由分包人负责修复。费用由分包人负担。18、争议处理:18.1发生争议,双方协商处理,协商不成能够向工程所在地人民法院起诉。19、协议生效与终止:19.1本协议自双方签字盖章之日起生效。19.2本协议在双方完成约定工作内容,工程款结清后即告终止。20、协议份数:20.1本协议一式四份,双方各执二份。21、协议附件:21.1安全协议;21.2房屋建筑质量保修书承包人（盖章）分包人（盖章）法定代表:法定代表:委托代理人:委托代理人:开户银行: