2025合同文本(风力发电站)

2025合同文本(风力发电站)2025年风力发电站建设合同合同编号：签订地点：签订日期：甲方（发包方）：统一社会信用代码：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：统一社会信用代码：法定代表人：地址：联系方式：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，并结合本工程具体情况，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就风力发电站建设相关事宜达成如下协议：第一条项目概况1.1项目名称：风力发电站建设工程。1.2项目地点：。1.3项目规模：本工程总装机容量为兆瓦，规划安装台风力发电机，单机容量为千瓦。1.4项目工期：本工程计划开工日期为年月日，计划竣工日期为年月日，总工期为日历天。1.5质量标准：本工程按照国家现行《风力发电场工程验收规范》GB/T以及相关行业标准执行，确保达到设计要求和验收合格标准。1.6安全目标：本工程安全管理目标为“零事故”，确保施工过程中不发生重大安全事故。第二条工程范围及内容2.1工程范围：（1）风力发电机组的基础施工及安装；（2）升压站及变电站的土建施工及电气设备安装；（3）场内道路及集电线路施工；（4）风力发电机组及其他设备的调试；（5）其他与风力发电站建设相关的配套设施。2.2工程内容：包括但不限于土建工程、电气安装工程、调试试验、验收交付等全过程工作。2.3设计变更：如需进行设计变更，乙方应提前向甲方提交变更申请，并经甲方审核批准后方可实施。产生的费用由双方另行协商。第三条合同价款3.1合同总价：本合同总价为人民币元（大写：），包括但不限于施工费、设备费、材料费、调试费、管理费、利润及税金等所有费用。3.2付款方式：（1）预付款：合同签订后日内，甲方支付合同总价的%作为预付款，计人民币元；（2）进度款：按月进度支付，每月支付已完工程量的%；（3）竣工验收款：工程竣工验收合格后日内，甲方支付至合同总价的%；（4）质保金：剩余%作为质保金，待质保期满后无质量问题一次性无息退还。3.3付款条件：乙方需提供合法有效的增值税专用发票，否则甲方有权延迟支付。第四条工程质量要求4.1质量目标：本工程应达到国家及行业规定的优良标准。4.2施工要求：（1）乙方必须严格按照施工图纸、设计变更通知书及国家相关技术规范进行施工；（2）乙方应在施工过程中采取有效的质量控制措施，确保每道工序符合设计和规范要求；（3）乙方应及时向甲方提交施工记录、检验报告及相关资料。4.3验收标准：工程完工后，由甲乙双方共同组织验收，验收依据为本合同约定的质量标准及国家相关验收规范。4.4质保期：本工程质保期为年，自工程竣工验收合格之日起计算。第五条双方的权利与义务甲方的权利与义务：5.1.1甲方有权对乙方的施工进度、质量、安全进行监督和检查。5.1.2甲方应按合同约定支付工程款，并协调解决施工过程中涉及的外部问题。5.1.3甲方应提供完整的施工图纸及技术资料，并在开工前进行技术交底。乙方的权利与义务：5.2.1乙方有权要求甲方按合同约定支付工程款，并获得合理的工作条件。5.2.2乙方应严格按照合同约定的工期、质量标准完成施工任务，确保工程符合设计要求。5.2.3乙方应负责施工现场的安全管理，避免发生安全事故，并对施工期间的安全负责。5.2.4乙方应遵守国家及地方的环保法规，采取有效措施减少施工对环境的影响。第六条安全环保责任6.1施工安全：（1）乙方应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规，建立健全安全生产管理体系；（2）乙方应为施工人员购买意外伤害保险，并为施工现场配备必要的安全防护设备；（3）如发生安全事故，乙方应第一时间通知甲方，并采取有效措施进行处理，承担相应责任。6.2环境保护：（1）乙方应采取有效措施减少施工过程中对周围环境的污染和破坏；（2）施工产生的废弃物应按要求进行分类处理，不得随意倾倒；（3）乙方应在施工结束后恢复场地原貌，确保达到环保要求。第七条工程验收与交付7.1验收程序：（1）工程完工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料；（2）甲方应在收到验收申请后日内组织验收，验收不合格的，乙方应按要求进行整改；（3）验收合格后，双方签署《竣工验收证书》。7.2交付使用：工程验收合格后，乙方应在日内向甲方办理移交手续，并提供完整的竣工资料。7.3质保期内的维修：在质保期内，乙方应按合同约定对工程质量问题进行免费维修。第八条违约责任8.1甲方违约：（1）甲方未按合同约定支付工程款的，每逾期一日，应向乙方支付逾期金额的‰作为违约金；（2）甲方无合理原因导致工程停工的，应赔偿乙方造成的实际损失。8.2乙方违约：（1）乙方未按合同约定完成施工任务的，每逾期一日，应向甲方支付合同总价的‰作为违约金；（2）因乙方原因导致工程不符合质量标准的，乙方应负责返工并承担相应费用；（3）因乙方原因发生安全事故的，乙方应承担全部责任及费用。8.3其他违约情形：本协议未尽事宜，双方可另行协商解决；如协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条争议解决9.1双方因本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向仲裁委员会申请仲裁，或向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条其他条款10.1通知：任何一方发出的通知应以书面形式送达对方，送达地点以本合同载明的地址为准。10.2合同分包：乙方不得将本合同项下的工程转包或分包给第三方，否则甲方有权解除合同并追究乙方的责任。10.3不可抗力：因不可抗力导致的工期延误或损失，双方可协商延长工期或取消受影响部分的合同义务。10.4合同份数：本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。10.