工程分包合同书_第1页
工程分包合同书_第2页
工程分包合同书_第3页
工程分包合同书_第4页
工程分包合同书_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

工程分包合同书合同编号:__________甲方(总包方):__________乙方(分包方):__________第一条工程概述1.1工程名称:__________1.2工程地点:__________1.3工程规模:__________1.4工程内容:__________1.5工程承包方式:__________第二条工程分包范围及内容2.1乙方分包的工程范围为:__________2.2乙方分包的工程内容为:__________第三条工程进度及质量3.1乙方应按照甲方制定的工程进度计划组织施工,确保工程按期完成。3.2乙方应保证工程质量符合国家及行业标准,并承担相应的质量责任。3.3甲方有权对乙方施工过程进行监督检查,乙方应予以配合。第四条工程价款及支付4.1工程价款为人民币(大写):__________(小写):__________元。4.2乙方应在合同签订后______日内向甲方提交详细的工程预算书,甲方应在收到预算书后______日内予以审核。4.3甲方按照工程进度及质量支付工程价款,具体支付方式如下:(1)工程进度达到______%时,支付合同价款的______%。(2)工程进度达到______%时,支付合同价款的______%。(3)工程完工验收合格后,支付剩余合同价款。4.4甲方支付工程价款时,乙方应提供相应的发票、收据等财务凭证。第五条工程变更及索赔5.1工程变更应由甲方提出,乙方应根据甲方的要求进行相应的调整。5.2工程变更导致合同价款、工程进度发生变化时,双方应协商一致,签订补充协议。5.3乙方因非甲方原因导致工程进度延误或工程质量不符合要求时,应承担相应的违约责任。5.4甲方因非乙方原因导致工程变更、工程进度延误或工程质量不符合要求时,应承担相应的责任。第六条违约责任6.1乙方未按照约定完成工程,甲方有权解除合同,并要求乙方承担相应的违约责任。6.2乙方未按约定保证工程质量,甲方有权要求乙方承担修复、赔偿等责任。6.3甲方未按约定支付工程价款,乙方有权暂停施工,并要求甲方承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。7.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1双方应遵守国家有关法律法规,不得从事违法经营活动。8.2双方应保守对方的商业秘密,不得向第三方泄露。8.3合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为______年。8.4合同一式两份,甲乙双方各执一份。甲方(总包方):__________乙方(分包方):__________签订日期:______年______月______日注意事项:1.明确合同主体:合同中应明确甲乙双方的名称、地址等基本信息,确保合同当事人身份清晰。2.详细工程描述:合同中应详细描述工程名称、地点、规模、内容等信息,以便明确双方的权利和义务。3.分包范围和内容:应明确乙方分包的工程范围和具体内容,避免日后因理解不一致产生纠纷。4.工程进度和质量:合同中应约定工程进度计划和质量要求,确保工程按期完成且达到预期质量。5.价格和支付方式:合同中应明确工程价款和支付方式,包括支付时间、条件和金额。6.变更和索赔:合同中应约定工程变更和索赔的处理方式,以应对实际施工过程中可能出现的变更和问题。7.违约责任:应明确双方的违约责任,包括违约行为的界定和违约责任的承担。8.争议解决:合同中应约定争议解决方式,如协商、调解或诉讼等。解决办法:1.协商解决:双方应通过友好协商解决合同履行过程中出现的问题和争议。2.调解:如协商不成,可请求行业调解机构或第三方调解机构进行调解。3.诉讼:如调解无效,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释:1.合同当事人:指参与合同签订并承担合同权利义务的双方或多方。2.分包:指总包方将部分工程交由分包方承担的行为。3.工程进度:指工程按照预定计划进行的速度和时间。4.工程质量:指工程满足设计要求和使用功能的程度。5.违约责任:指合同当事人因违反合同约定而应承担的法律责任。6.争议解决:指合同当事人之间因合同履行产生的纠纷,通过协商、调解、诉讼等方式进行解决的过程。7.调解:指在第三方协助下,合同当事人通过协商达成一致意见,解决合同争议的方式。8.诉讼:指合同当事人向人民法院提起诉讼,通过司法程序解决合同争议的方式。特殊情况及合同补充条款:1.特殊场合:工程项目位于自然灾害频发区域。补充条款:若因自然灾害(如地震、洪水等不可抗力因素)导致工程无法按期进行,双方应协商调整工程进度和工期,互不承担违约责任。2.特殊场合:工程项目涉及环保要求严格的区域。补充条款:乙方应确保施工过程中遵守当地环保法规,对可能产生的环境污染采取有效措施。如因乙方原因造成环境污染,乙方应承担相应的法律责任。3.特殊场合:工程项目位于历史文化名城,需要保护文物古迹。补充条款:乙方在施工过程中应严格遵守文物古迹保护的相关法律法规,对可能影响文物的施工行为需提前向甲方报告,并采取保护措施。4.特殊场合:工程项目涉及新技术的应用。补充条款:乙方应确保所采用的新技术符合国家相关标准,并提前向甲方提交新技术应用方案,经甲方审核同意后方可实施。5.特殊场合:工程项目位于少数民族聚居区,需要尊重当地风俗习惯。补充条款:乙方在施工过程中应尊重当地少数民族的风俗习惯,避免因不了解或不尊重当地文化而引发纠纷。合同所需附件列表:1.附件一:工程详细设计图纸及施工方案2.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论