新版建设工程施工专业分包、劳务分包合同示范文本6篇

新版建设工程施工专业分包、劳务分包合同示范文本6篇篇1合同编号：XXX甲方（发包方）：XXX公司乙方（承包方）：XXX公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条工程概况一、工程名称：XXX项目二、工程地点：XXX三、建筑面积：XXX平方米四、承包范围：详见附件一《专业分包工程承包范围》五、承包方式：包工包料六、合同工期：自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，共XX天。七、质量等级：合格八、合同价款：人民币XX元（大写：XXX），详见附件二《合同价款及支付方式》。第二条甲方责任一、负责办理本工程有关建设手续。二、负责协调现场各工种、各部门之间的关系。三、负责按时支付乙方工程款。四、负责本工程的施工质量监督和验收。五、负责本工程的施工安全监督和验收。六、负责提供乙方施工所需的水、电等资源。七、负责解决乙方在施工过程中提出的合理要求。第三条乙方责任一、负责本工程的施工质量和进度，确保按时完成施工任务。二、负责本工程的施工安全，确保施工过程中无重大安全事故发生。三、负责提供本工程的施工图纸和技术资料。四、负责本工程的施工组织设计和施工方案的编制和实施。五、负责本工程的施工记录和验收资料的整理和提交。六、负责本工程的售后服务工作，保修期满后继续提供维修服务。七、负责按时向甲方提交工程进度计划和完成情况报告。八、负责遵守现场的各项管理制度，服从甲方和监理的统一指挥。九、负责协调与本工程相关的其他单位的合作关系。十、负责本工程的材料检验和试验工作，确保使用合格的建筑材料。十一、负责本工程的竣工验收工作，确保工程符合设计要求和标准。十二、负责本工程的维修服务工作，保修期内免费维修，保修期满后提供有偿维修服务。十三、负责加强现场管理，确保文明施工，达到甲方要求。十四、负责本工程的资料管理，确保资料齐全、准确、及时。十五、负责本工程的设备维护和保养工作，确保设备处于良好状态。十六、负责本工程的应急处理工作，确保在紧急情况下能够及时应对。十七、负责按时支付工人工资，确保工人权益得到保障。十八、负责配合甲方进行工程结算工作，确保结算准确无误。十九、负责遵守国家法律法规及地方相关规定，确保合法合规施工。二十、负责本工程的环保工作，确保施工过程中不对环境造成污染。第四条合同价款及支付方式一、合同价款：人民币XX元（大写：XXX）。二、支付方式：1.甲方在合同签订后支付乙方合同总价款的XX%作为预付款。2.甲方在乙方完成合同约定工程量后，支付乙方合同总价款的XX%作为进度款。3.甲方在乙方完成全部合同内容并经甲方验收合格后，支付乙方合同总价款的剩余部分作为结算款。4.乙方在收到甲方支付的款项后，应向甲方出具正式的税务发票。三、若甲方未按照约定时间支付乙方款项，甲方应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按未付款部分的XX%计算。四、若乙方未按照约定时间完成施工任务，乙方应向甲方支付逾期完工违约金，违约金按未完成部分的XX%计算。五、若甲方对乙方的施工质量或进度有异议，甲方应在施工过程中及时提出，双方应协商解决；若因乙方原因造成返工或修复，乙方应承担相应的费用和责任。六、若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应协商解决，并签订补充协议明确双方的权利和义务。七、若因甲方原因导致合同提前终止，甲方应支付乙方已完成部分的款项；若因乙方原因导致合同提前终止，乙方应承担相应的损失和责任。八、若因双方在合同履行过程中发生纠纷或争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、本合同所涉及的款项均以人民币计价和结算。十、本合同所涉及的各项税费均由乙方承担，但甲方应依法代扣代缴乙方应缴纳的相关税费。篇2合同编号：XXXXXX工程名称：XXXXXX签订时间：XXXX年XX月XX日发包人（甲方）：XXXXXX承包人（乙方）：XXXXXX分包人（丙方）：XXXXXX根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，甲方与承包人协商一致，订立本合同。一、工程名称：XXXXXX二、工程地点：XXXXXX三、工程内容：XXXXXX四、工期：XXXXXX五、质量标准：XXXXXX六、合同价款：XXXXXX（大写：XXXX元）七、履约保证金：1.丙方向乙方交纳履约保证金XXXX元，乙方在收到履约保证金后向丙方出具收据。履约保证金用于担保丙方按合同约定履行义务。2.履约保证金在工程竣工验收并经审计后返还给丙方。如丙方违约，履约保证金将作为违约金予以扣除。3.乙方向甲方交纳履约保证金XXXX元，甲方在收到履约保证金后向乙方出具收据。履约保证金用于担保乙方按合同约定履行义务。4.履约保证金在工程竣工验收并经审计后返还给乙方。如乙方违约，履约保证金将作为违约金予以扣除。八、工程款支付方式：1.工程款支付方式：本工程采用银行转账方式支付。2.付款时间：甲方应按照本合同约定的付款节点和比例及时向乙方支付工程款，乙方应按照本合同约定的付款节点和比例及时向丙方支付工程款。具体付款时间如下：（1）本合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的XX%，即XXXX元；乙方支付丙方合同总价款的XX%，即XXXX元。（2）工程完成XX%时，甲方支付乙方合同总价款的XX%，即XXXX元；乙方支付丙方合同总价款的XX%，即XXXX元。（3）工程完成XX%时，甲方支付乙方合同总价款的XX%，即XXXX元；乙方支付丙方合同总价款的XX%，即XXXX元。（4）工程竣工验收并经审计后，甲方支付乙方合同总价款的剩余部分，即XXXX元；乙方支付丙方合同总价款的剩余部分，即XXXX元。3.付款比例：甲方每次支付的工程款应占总工程款的相应比例，具体比例如下：（1）第一次付款：甲方支付XX%，即XXXX元；乙方支付XX%，即XXXX元。（2）第二次付款：甲方支付XX%，即XXXX元；乙方支付XX%，即XXXX元。（3）第三次付款：甲方支付XX%，即XXXX元；乙方支付XX%，即XXXX元。（4）第四次付款：甲方支付剩余部分；乙方支付剩余部分。4.发票开具：甲方和乙方向对方开具相应金额的发票。发票应在付款前开具，并确保发票的真实性和合法性。如因发票问题导致付款纠纷，责任方应承担全部责任。5.税金：本工程所涉及的所有税金均由乙方承担。乙方应在每次付款前向甲方提供相应的完税证明，否则甲方有权代扣代缴相关税金，并在乙方的工程款中予以扣除。6.结算方式：本工程采用固定单价结算方式。如因设计变更或其他原因导致工程量发生变化，应按照本合同约定的单价和实际完成的工程量进行结算。结算时应遵循公平、公正、合理的原则，确保双方的合法权益得到保障。如双方对结算结果存在异议，应通过友好协商或仲裁方式解决。具体结算流程如下：（1）丙方根据实际完成的工程量向乙方提交结算报告及相应证明材料；乙方审核后向甲方提交结算报告及相应证明材料。（2）甲方审核乙方的结算报告及证明材料无误后，签署审核意见并盖章确认；乙方审核丙方的结算报告及证明材料无误后，签署审核意见并盖章确认。（3）甲方将审核后的结算报告及证明材料报送相关部门进行审计；乙方将审核后的结算报告及证明材料报送相关部门进行审计。审计结果作为最终结算依据。如双方对审计结果存在异议，应通过友好协商或仲裁方式解决。具体结算流程详见附件一《结算流程图》。7.付款风险：双方应严格遵守本合同约定的付款方式和时间节点，确保工程款的及时支付。如因付款问题导致篇3专业分包合同示范文本一、合同当事人1.发包人（全称）：_________，联系方式：_________，地址：_________。2.承包人（全称）：_________，联系方式：_________，地址：_________。3.分包人（全称）：_________，联系方式：_________，地址：_________。二、合同标的本次分包的工程名称为_________，具体分包范围和内容根据施工图纸和发包人的要求确定。三、合同价款1.合同总金额：大写_________，小写_________。2.支付方式：根据工程进度和发包人的要求，采用银行转账或现金支付方式支付分包款项。四、合同工期1.开工日期：根据发包人的通知确定。2.竣工日期：具体日期根据施工进度和发包人的要求确定。五、质量标准和要求1.质量标准：按照《建设工程质量验收规范》及相关标准执行。2.具体要求：具体施工要求和质量标准详见施工图纸和发包人的要求。六、安全施工和文明施工要求1.安全施工：分包人应建立健全安全施工制度，确保施工过程中的安全。2.文明施工：分包人应遵守发包人的文明施工要求，保持施工现场的整洁和有序。七、双方权利和义务1.发包人权利：发包人有权对分包人的施工质量和进度进行监督，确保施工符合发包人的要求。2.发包人义务：发包人应按时支付分包款项，并提供必要的施工支持和协助。3.承包人权利：承包人有权对分包人的施工质量和进度进行检查和指导。4.承包人义务：承包人应确保分包人的施工符合发包人的要求，并提供必要的施工支持和协助。5.分包人权利：分包人有权获得相应的报酬和奖励，并享受相应的福利待遇。6.分包人义务：分包人应按时按质完成施工任务，确保施工进度和质量符合发包人的要求。八、违约责任1.发包人违约：如发包人未按时支付分包款项或未提供必要的施工支持和协助，导致分包人无法按时完成施工任务，发包人应承担相应的违约责任。2.承包人违约：如承包人未对分包人的施工质量和进度进行有效监督和管理，导致分包人的施工质量不符合要求或施工进度滞后，承包人应承担相应的违约责任。3.分包人违约：如分包人未按时按质完成施工任务，导致施工进度滞后或施工质量不符合要求，分包人应承担相应的违约责任。九、其他约定事项1.保密义务：双方应对施工过程中涉及的技术和商务机密保密，不得擅自泄露给第三方。2.争议解决：如双方在施工过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以通过仲裁或诉讼解决。具体仲裁机构或法院由双方协商确定。3.合同生效与终止：本合同自双方签字盖章之日起生效。在合同执行过程中，如遇不可抗力或双方协商一致的情形，可以终止合同。合同终止后，双方应友好协商处理相关事宜。4.未尽事宜：本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。篇4合同编号：工程名称：工程地点：发包方：承包方：签订日期：一、词语涵义建设工程施工专业分包合同是指承包方将其承包的专业工程交由分包方完成，分包方按照合同约定完成专业工程并向承包方支付工程款的合同。本合同中涉及的词语涵义如下：1.“工程”：指承包方承包的由发包方提供的施工图纸、技术标准、监理要求等文件所规定的全部或部分工程建设内容。2.“专业工程”：指合同中约定的由分包方完成的部分工程，其具体内容在合同条款中详细列明。3.“承包方”：指与发包方签订建设工程施工合同的总承包方。4.“分包方”：指与承包方签订专业分包合同的施工单位。5.“发包方”：指与承包方签订建设工程施工合同的单位或个人。6.“监理要求”：指发包方对工程的监督和管理要求，包括监理人员、监理内容、监理方式等。7.“技术标准”：指与工程建设相关的技术规范和标准，包括设计、施工、验收等方面的要求。8.“施工图纸”：指发包方提供的工程建设施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。9.“工程量”：指在专业工程中需要完成的工作内容，包括数量、质量、进度等方面的要求。10.“单价”：指完成单位工程量所需支付的款项，包括人工费、材料费、机械使用费等。11.“总金额”：指完成全部专业工程所需支付的款项总和。12.“验收”：指在专业工程完成后，由发包方或监理方进行的工程质量检查与评定。13.“保修期”：指在验收合格后，分包方对工程质量问题进行维修的期限。14.“违约责任”：指一方违反合同约定，需向另一方支付的赔偿款项。15.“争议解决”：指在合同履行过程中发生争议时，双方协商不成的解决方式，包括仲裁或诉讼等。二、合同双方的权利和义务1.承包方的权利和义务：（1）承包方有权要求分包方按照合同约定完成专业工程，并对分包方的施工质量进行监督和管理。（2）承包方有权要求分包方遵守工程建设的相关法律、法规和标准，确保施工质量和安全。（3）承包方应及时向分包方提供施工图纸、技术标准、监理要求等文件，并确保文件的准确性和完整性。（4）承包方应按时向分包方支付工程款，确保施工进程的顺利进行。2.分包方的权利和义务：（1）分包方有权要求承包方提供必要的技术支持和施工条件，确保施工质量和进度。（2）分包方应严格按照合同约定完成专业工程，确保施工质量和安全。（3）分包方应遵守工程建设的相关法律、法规和标准，确保施工行为的合法性。（4）分包方应及时向承包方提交施工记录和验收报告，确保施工质量的可追溯性。三、工程价款及支付方式1.工程价款：本合同中的工程价款应按照以下方式确定：（1）固定总价合同：双方约定一个固定的总金额作为工程价款，该金额在合同履行过程中保持不变。（2）可调价格合同：双方约定一个基准价格作为工程价款，并根据市场价格变化、工程量变化等因素进行调整。2.支付方式：工程价款的支付方式应根据合同约定进行，通常包括以下几种方式：（1）银行转账：通过银行转账方式支付工程款，需确保转账账户信息的准确性和安全性。（2）支票支付：通过支票支付方式支付工程款，需确保支票的合法性和有效性。（3）分期付款：根据施工进度和验收情况，分期支付工程款，确保施工进程的顺利进行。四、工程施工及验收规范1.施工规范：分包方应按照以下规范进行施工：（1）严格遵守工程建设的相关法律、法规和标准，确保施工行为的合法性。（2）按照施工图纸和技术标准的要求进行施工，确保施工质量的准确性。（3）采用适当的施工方法和工艺，确保施工效率和安全性。2.验收规范：在专业工程完成后，应进行一次全面的验收工作，验收规范应包括以下几个方面：（1）验收准备：确保所有施工记录、材料检验记录等文件齐全，并准备好验收所需的工具和仪器。（2）外观检查：对工程的外观进行检查，确保表面平整、无裂缝、无破损等。（3）性能测试：对工程的性能进行测试，包括强度、稳定性、安全性等方面的测试。（4）质量篇5合同编号：[合同编号]工程名称：[工程名称]发包人：[发包人名称]承包人：[承包人名称]专业分包人：[专业分包人名称]劳务分包人：[劳务分包人名称]根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，发包人、承包人、专业分包人和劳务分包人经友好协商，就本工程的施工过程中专业分包和劳务分包相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程内容：[工程内容]4.工程造价：[工程造价]二、承包人与发包人的关系1.承包人是本工程的总承包人，负责工程的整体施工和管理。2.发包人是本工程的业主，负责提供工程的资金来源和支付工程款项。三、专业分包人与承包人的关系1.专业分包人是承包人通过招标或协商确定的专业施工队伍，负责工程中的专业施工任务。2.承包人对专业分包人的施工质量和进度负责，并负责对专业分包人的施工任务进行协调和管理。四、劳务分包人与承包人的关系1.劳务分包人是承包人通过招标或协商确定的劳务施工队伍，负责工程中的劳务施工任务。2.承包人对劳务分包人的施工质量和进度负责，并负责对劳务分包人的施工任务进行协调和管理。五、合同条款1.合同双方应本着友好合作的精神，共同解决施工过程中的问题和困难。2.发包人应按合同约定及时支付工程款项，确保工程的顺利进行。3.承包人应确保施工质量和进度，并按合同约定完成施工任务。4.专业分包人和劳务分包人应确保施工质量和进度，并按合同约定完成施工任务。如因施工质量问题或进度问题给承包人或发包人造成损失的，应承担相应的赔偿责任。5.如因不可抗力因素导致工程无法按时完成的，双方应协商解决方案。6.合同双方应严格遵守合同条款，如一方违约的，应承担相应的违约责任。六、争议解决1.合同双方如因合同履行过程中发生争议，应首先尝试友好协商解决。如协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体仲裁机构或法院由双方协商确定。2.仲裁或诉讼过程中，双方应积极配合，提供必要的证据材料，确保仲裁或诉讼的顺利进行。3.仲裁或诉讼结果出来后，双方应认真执行裁决结果，确保合同的履行。七、合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同生效后，双方应认真履行合同义务，确保工程的顺利进行。如一方违约的，应承担相应的违约责任。3.如因不可抗力因素导致工程无法按时完成的，双方应协商解决方案。协商不成的，可终止合同。合同终止后，双方应友好协商处理后续事宜。4.本合同一式四份，发包人、承包人、专业分包人和劳务分包人各执一份。具有同等法律效力。5.本合同未尽事宜，可由双方协商补充。补充协议与本合同约定不一致的，以补充协议为准。但补充协议不得违反法律法规的规定。篇6发包人（全称）：_________承包人（全称）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给承包人有关事项，经协商一致，签订本合同。一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程规模：_________4.开工日期：_________5.竣工日期：_________6.合同价款：_________二、承包范围承包范围包括：_________。三、承包方式1.承包人应按发包人的要求提供足够数量的施工人员和设备，并应按照发包人提供的施工图纸和施工组织设计进行