幼儿园建设施工合同

第第页合同编号:________幼儿园建设施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码9/NUMPAGES总页数9一、主体与目的本合同名称为“幼儿园建设施工合同”，以下简称“本合同”。合同主体为甲方（幼儿园建设方）和乙方（施工单位）。本合同旨在明确甲乙双方在幼儿园建设项目中的权利义务，确保项目顺利进行，达成以下目的：1.明确甲乙双方在幼儿园建设项目中的责任和义务，确保项目按照约定的时间、质量、安全等要求完成。2.规范甲乙双方在项目实施过程中的沟通与协调，确保项目顺利进行。3.保护甲乙双方的合法权益，维护合同双方的合法权益。4.依据国家相关法律法规，确保幼儿园建设项目合法合规。二、价格、支付方式1.合同价格：本合同总价款为人民币（大写）______元整（小写）_________元。该价格包含施工图纸范围内的全部工程量，但不包括甲方自行采购的材料和设备费用。2.付款方式：a.预付款：合同签订后五日内，乙方应向甲方提交相关资质证明文件，甲方应在收到文件后三日内支付合同总价的30%作为预付款。b.进度款：项目按进度完成并经甲方验收合格后，乙方应在每个进度节点后五个工作日内向甲方提交工程进度报告及相应的付款申请，甲方应在收到申请后十个工作日内支付已完工程价值的50%。c.结算款：项目完工并通过甲方验收合格后，乙方应在十个工作日内提交结算报告，甲方应在收到报告后三十日内支付结算款，结算款为合同总价款的60%。d.保修金：合同总价款的10%作为保修金，在项目保修期满无质量问题后无息退还乙方。3.逾期付款：甲方逾期支付款项，应按中国人民银行同期贷款利率支付违约金。三、双方权利与义务甲方权利与义务：1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全要求完成施工任务。2.甲方应按照合同约定的时间向乙方支付工程款。3.甲方负责施工所需的场地、水源、电源等基础设施。4.甲方应按期完成设计文件的审核和批准工作。5.甲方有权监督施工进度和质量，对不合格工程有权要求乙方返工或修复。乙方权利与义务：1.乙方应按照合同约定的时间、质量、安全要求完成施工任务，确保工程质量符合国家相关标准。2.乙方负责编制施工组织设计和施工方案，并经甲方审核批准。3.乙方应按甲方要求施工所需的材料、设备，并保证其质量符合合同约定。4.乙方应遵守国家法律法规，确保施工过程中不发生安全事故。5.乙方在施工过程中应接受甲方的监督和检查，对甲方提出的合理意见应及时整改。6.乙方应妥善保管施工现场，确保施工环境整洁、安全。7.乙方应在合同约定的保修期内，对因施工原因造成的质量问题负责修复。四、质量保证与服务1.质量保证：a.乙方承诺所的材料、设备、施工工艺和工程质量均符合国家有关标准和甲方要求。b.乙方应在施工过程中对工程质量进行自检，确保每道工序的质量符合规定。c.甲方有权对施工过程中的质量进行监督和抽检，如发现质量问题，乙方应立即整改，直至达到要求。d.项目完工后，乙方应完整的施工技术档案，包括施工图纸、验收报告、材料清单等。2.服务保证：a.乙方在施工过程中应必要的技术指导和咨询服务，确保施工顺利进行。b.乙方应在接到甲方通知后，及时响应甲方提出的施工变更或质量问题。c.乙方应确保施工现场的安全，对施工过程中的安全隐患及时整改。d.保修期内，乙方应负责对因施工原因造成的工程质量问题进行免费修复。3.质量争议解决：a.如发生质量争议，双方应友好协商解决。b.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、履行与变更1.履行：a.乙方应在合同约定的工期内完成施工任务，确保工程按期交付使用。b.甲方应按照合同约定的付款方式和时间支付工程款。c.双方应按照合同约定的质量标准和服务要求履行各自义务。d.任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。2.变更：a.在合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同内容需要变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。b.变更内容应包括但不限于工程量、工期、价格、付款方式等。c.任何变更均不影响合同的效力，除非双方另有约定。d.变更协议经双方签字盖章后生效，作为合同附件。3.不可抗力：a.不可抗力事件包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等，导致合同无法履行或履行困难。b.发生不可抗力事件，双方应及时通知对方，并采取合理措施减轻损失。c.不可抗力事件解除后，双方应尽快恢复正常履行，如无法继续履行，可根据合同约定解除合同。六、保密条款1.双方对本合同内容以及项目实施过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等，负有保密义务。2.保密信息包括但不限于设计图纸、施工方案、财务数据、市场信息、客户信息等。3.保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年止。4.双方未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露保密信息，也不得利用保密信息进行不正当竞争或损害对方利益。5.在保密期限内，如因法律、法规规定或法院、仲裁机构要求披露保密信息，披露方应提前通知对方，并采取一切合理措施保护对方的合法权益。6.任何一方违反保密义务，应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。7.本保密条款的适用范围不因合同的终止而失效，双方仍应遵守保密义务。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。3.在诉讼过程中，双方应继续履行合同义务，除非法院裁定中止履行。4.双方同意，任何一方不得就同一争议事项向多个法院提起诉讼。5.在争议解决期间，双方应保持合作态度，不得采取可能损害对方利益的行为。6.争议解决过程中产生的合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费等，由败诉方承担。7.本合同项下的争议解决方式不排除仲裁作为替代争议解决方式的可能性，如双方在争议发生后达成仲裁协议，应按照该协议进行仲裁。八、其它条款1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程验收合格并结清所有款项后终止。2.合同解除：任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或履行困难的，对方有权解除合同，并要求赔偿损失。3.合同解除通知：一方要求解除合同时，应提前三十日书面通知对方，并说明解除合同的理由。4.合同终止：合同终止后，双方应相互结算，乙方应将施工现场清理干净，并移交给甲方。5.合同附件：本合同附件与本合同具有同等法律效力，附件包括但不限于施工图纸、技术规范、验收报告等。6.法律适用与管辖：本合同适用中华人民共和国法律，合同争议解决地为本合同签订地。7.合同份数：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。九、合同签署1.本合同由甲乙双方授权代表签字盖章后生效。2.双方代表应保证其有权签署本合同，并对其签署的合同内容负责。3.合同