施工计划进度奖罚协议书

施工计划进度奖罚协议书甲方：[甲方公司名称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]

乙方：[乙方公司名称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]

鉴于甲方将[项目名称]的施工任务委托给乙方，为确保项目能够按照预定计划顺利推进，按时完成施工任务，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就施工计划进度的奖罚事宜达成如下协议：

一、工程概况1.工程名称：[项目名称]2.工程地点：[项目具体地点]3.工程内容：[详细描述工程涵盖的具体施工范围及工作内容]4.合同工期：自[开工日期]起至[竣工日期]止，总工期为[X]天。具体各阶段工期节点要求如下：[节点一名称]：计划完成时间为[节点一具体日期]，需完成[具体工作内容1]。[节点二名称]：计划完成时间为[节点二具体日期]，需完成[具体工作内容2]。......[最后节点名称]：计划完成时间为[竣工日期]，完成全部工程内容并通过竣工验收。

二、进度计划编制与提交1.乙方应在签订本协议后的[X]个工作日内，根据合同工期及甲方要求，编制详细的施工总进度计划，并提交给甲方审核。施工总进度计划应包括各分部分项工程的开始时间、完成时间、关键线路以及相应的资源配置计划等内容。2.随着工程施工的推进，乙方应根据实际情况，每月[具体日期]向甲方提交月度施工进度计划及上月进度执行情况报告。月度施工进度计划应明确当月计划完成的工作内容、工作量、责任人以及对未完成工作的调整措施；进度执行情况报告应如实反映上月各工作的实际完成情况、与计划的对比分析、延误原因及采取的补救措施等。3.乙方编制的进度计划应符合科学性、合理性和可行性的要求，确保能够满足合同工期及各阶段工期节点的目标。甲方有权对乙方提交的进度计划提出修改意见，乙方应根据甲方意见及时进行调整和完善。

三、进度控制措施1.乙方应建立健全有效的进度管理体系，配备足够的、具备相应专业技能和经验的管理人员和施工人员，负责施工现场的进度管理和协调工作。2.乙方应按照批准的施工进度计划组织施工，合理安排施工顺序，优化施工工艺，确保各工序之间紧密衔接，避免出现窝工、停工等现象。同时，乙方应根据实际施工进度情况，及时调整资源配置，确保施工进度不受资源短缺的影响。3.甲方有权对乙方的施工进度进行监督检查，乙方应积极配合甲方的检查工作，按照甲方要求提供相关资料和数据。甲方发现乙方施工进度滞后时，有权要求乙方采取有效措施加快进度，并及时向甲方汇报进度追赶情况。4.乙方应加强与各参建单位之间的沟通协调，及时解决施工过程中出现的影响进度的问题。如因乙方原因导致与其他参建单位之间发生协调不畅、影响工程进度的情况，乙方应承担相应责任，并负责采取措施消除影响。5.在遇到不可抗力或其他非乙方原因导致工程进度延误的情况时，乙方应及时向甲方报告，并提供相关证明材料。双方应根据实际情况协商调整进度计划，采取合理的补救措施，尽量减少延误对工程整体进度的影响。

四、进度奖罚条款1.奖励条款若乙方能够按照合同工期及各阶段工期节点要求顺利完成施工任务，且工程质量符合相关标准和要求，甲方将给予乙方一定的奖励。具体奖励金额如下：提前[X]天以上（含[X]天）完成合同工期，甲方奖励乙方[奖励金额1]元。提前完成各阶段工期节点，且累计提前天数达到[X]天以上（含[X]天），甲方按照每个节点[奖励金额2]元的标准给予乙方奖励。乙方在施工过程中，积极采取有效的技术措施和管理手段，优化施工方案，提高施工效率，为工程进度的加快做出显著贡献的，甲方将视情况给予额外的奖励，奖励金额由双方另行协商确定。奖励支付方式：甲方在确认乙方符合奖励条件后的[X]个工作日内，将奖励金额支付至乙方指定的银行账户。2.处罚条款若乙方未能按照合同工期及各阶段工期节点要求完成施工任务，将按照以下标准对乙方进行处罚：每延误工期[X]天，乙方应向甲方支付违约金[处罚金额1]元。延误工期超过[X]天以上（含[X]天），除按照上述标准支付违约金外，甲方有权扣除乙方合同总价的[X%]作为处罚金。若因乙方原因导致某一阶段工期节点延误，乙方应按照每个延误节点[处罚金额2]元的标准向甲方支付违约金。乙方施工进度严重滞后，经甲方多次督促仍无明显改善，影响到整个工程交付使用的，甲方有权解除与乙方签订的施工合同，并要求乙方承担因此给甲方造成的全部损失，包括但不限于甲方另行组织施工的费用、因工期延误导致的甲方对第三方的违约赔偿费用等。处罚金的扣除方式：甲方有权在乙方应得的工程款中直接扣除相应的处罚金。若乙方应得工程款不足以支付处罚金，乙方应在接到甲方通知后的[X]个工作日内补足差额部分。3.进度偏差调整乙方应在每月的进度执行情况报告中对进度偏差原因进行详细分析，并提出切实可行的调整措施。甲方将根据乙方提交的报告及现场实际情况，对进度偏差进行评估，并与乙方共同商讨解决方案。如因甲方原因导致工程进度延误或乙方进度偏差有合理的客观原因，经甲方确认后，乙方不承担相应的违约责任，且甲方应根据实际情况对进度计划进行调整，并给予乙方必要的支持和配合。

五、争议解决1.本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，双方应继续履行本协议其他无争议的条款。

六、其他条款1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且双方的权利义务全部履行完毕后失效。2.本协议一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。补充协议与本协议有冲突的地方，以补充协议为准。

甲方（盖章）：_____