2025建筑工程施工承包合同混凝土

2025建筑工程施工承包合同-混凝土合同编号：签订地点：签订日期：本合同由以下双方于年月日在签订：发包方（以下简称甲方）：名称：地址：法定代表人：联系电话：邮政编码：承包方（以下简称乙方）：名称：地址：法定代表人：联系电话：邮政编码：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方完成项目混凝土工程的施工承包事宜达成如下合同条款：第一条工程概况工程名称：工程地点：工程内容：包括但不限于基础混凝土施工、主体结构混凝土浇筑、二次结构混凝土施工、楼地面混凝土施工等。结构类型：建筑面积：平方米建筑层数：层第二条承包范围与工作内容承包范围：本工程设计图纸范围内的全部混凝土工程，包括但不限于以下内容：（1）基础混凝土施工；（2）主体结构混凝土浇筑；（3）二次结构混凝土施工；（4）楼地面混凝土施工；（5）其他零星混凝土工程。工作内容：（1）混凝土原材料的采购、运输及检验；（2）混凝土的拌制及运输至施工现场；（3）混凝土的浇筑、振捣、养护及表面处理；（4）施工过程中所需的模板、架子等辅助材料的安装与拆除；（5）施工过程中的安全防护及文明施工措施的实施；（6）施工废弃物的清理及场内转运；（7）施工技术资料的编制与提交；（8）其他与混凝土工程相关的施工内容。第三条质量要求混凝土强度等级：需符合设计图纸要求，具体强度等级为。原材料要求：（1）水泥、砂、石等原材料需符合国家及地方相关质量标准；（2）外加剂、掺合料等需取得质量合格证明并符合工程需要；（3）乙方需提供原材料的检测报告并经甲方审核后方可使用。施工质量要求：（1）混凝土浇筑需密实，无蜂窝、麻面、孔洞等外观缺陷；（2）混凝土表面需平整光滑，养护到位，无裂缝；（3）混凝土试块制作需符合规范要求，每工作班制作不少于组试块；（4）混凝土强度试验报告需及时提交并符合设计要求。质量验收标准：依据GB50204-2025《混凝土结构工程施工质量验收规范》及地方相关标准执行。质量保修：（1）乙方对本工程混凝土质量保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计算；（2）在保修期内，因乙方施工原因导致的质量问题，乙方需无偿进行修复。第四条施工工期计划开工日期：年月日计划竣工日期：年月日总工期：日历天进度要求：（1）基础混凝土施工完成时间为年月日至年月日；（2）主体结构混凝土浇筑完成时间为年月日至年月日；（3）其他混凝土工程完成时间：。延期责任：（1）因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方需支付甲方违约金元；（2）累计延误超过天，甲方有权解除合同，乙方应承担造成的全部损失。工期顺延：（1）因甲方原因导致的停工、窝工，工期顺延；（2）不可抗力因素导致的停工，工期顺延。第五条合同价款与支付方式合同总价：本合同暂定总价为人民币元（大写：）。计价方式：（1）混凝土工程按浇筑方量计算，综合单价为元/m³；（2）综合单价包含混凝土材料费、人工费、机械费、管理费、利润及税金等全部费用。价款调整：（1）混凝土强度等级调整：根据设计变更调整；（2）原材料价格波动调整：以施工期间材料价格波动为依据，双方协商解决。支付方式：（1）预付款：合同签订后日内，甲方向乙方支付合同总价的%，即人民币元；（2）进度款：按月支付，每月日前支付上月完成工程量的%；（3）结算款：工程竣工验收合格后日内，甲方向乙方支付至合同总价的%；（4）质保金：剩余%作为质保金，待保修期满后无质量问题一次性支付。支付条件：（1）乙方需提供合法有效的增值税专用发票；（2）乙方需完成相应的施工内容并经甲方验收合格。第六条双方的权利与义务甲方权利与义务：权利：（1）有权对乙方的施工质量、进度、安全进行监督检查；（2）有权要求乙方及时整改存在的问题；（3）有权根据实际情况调整施工计划。义务：（1）按合同约定支付工程款；（2）提供施工图纸及技术要求；（3）协调施工现场的其他施工单位，确保乙方正常施工。乙方权利与义务：权利：（1）有权要求甲方按合同约定支付工程款；（2）有权在甲方未履行合同义务时提出合理索赔。义务：（1）严格按照设计图纸及施工规范进行施工；（2）确保施工质量和进度，按时完成施工任务；（3）做好施工现场的安全防护及文明施工工作；（4）及时处理施工过程中出现的质量、安全问题。第七条材料与设备材料供应：（1）混凝土原材料由乙方负责采购，需符合国家及地方质量标准；（2）乙方需提供原材料的合格证明文件，并经甲方审核后方可使用。设备要求：（1）乙方需配备满足施工要求的混凝土搅拌、运输及振捣设备；（2）设备需具备良好的性能和安全使用证明，定期进行维护保养。验收：（1）甲方对乙方提供的材料和设备有权进行检查，如不符合要求，乙方需及时更换；（2）材料和设备的使用需符合施工规范要求，确保施工质量。第八条施工安全与文明施工安全管理：（1）乙方需严格遵守国家及地方安全生产法律法规，确保施工安全；（2）乙方应为施工人员购买意外伤害保险，并承担施工期间的安全责任；（3）乙方需编制安全施工方案，并报甲方备案。文明施工：（1）乙方需做好施工现场的环境保护工作，防止扬尘、噪音等污染；（2）施工废弃物需及时清理并按甲方要求处理；（3）乙方需保持施工现场的整洁，做到工完场清。事故处理：（1）施工过程中发生工伤事故，乙方需及时处理并承担全部责任；（2）因乙方原因造成的第三方损失，由乙方承担全部责任。第九条工程验收交工验收：（1）乙方完成施工任务后，需及时向甲方提交验收申请；（2）甲方应在收到验收申请后日内组织验收，验收不合格的项目需乙方及时整改。竣工验收：（1）本工程混凝土部分验收合格后，视为乙方完成施工任务；（2）验收合格后，双方签署《工程验收合格证明》。验收依据：（1）设计图纸；（2）施工规范及验收标准；（3）双方约定的其他要求。第十条质量保修保修范围：本工程混凝土部分在设计使用年限内的质量保修。保修期限：（1）正常使用条件下，混凝土结构工程的设计使用年限为年；（2）因乙方施工原因导致的质量问题，保修期限为年。保修方式：（1）乙方需在保修期内安排专人负责维修；（2）保修期内因乙方原因出现的质量问题，乙方需在接到通知后小时内到达现场处理。第十一条违约责任甲方违约：（1）甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，需支付乙方违约金元；（2）因甲方原因导致的停工、窝工，乙方有权要求延长工期并赔偿损失。乙方违约：（1）乙方未按合同约定完成施工任务，需支付甲方违约金元；（2）因乙方原因导致的施工质量问题，乙方需承担修复费用及相关损失。第十二条不可抗力不可抗力定义：包括但不限于地震、台风、洪水、战争等无法预见、不可避免且不可克服的客观情况。处理原则：（1）因不可抗力导致的工期延误，双方协商解决；（2）因不可抗力导致的损失，双方协商分担。第十三条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼。第十四条合同生效与其他合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同份数：本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。补充协议：本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同