2025地下室结构防水施工合同

2025地下室结构防水施工合同第一条项目概况1.1项目名称：1.2项目地点：1.3工程内容：地下室结构防水施工1.4承包范围：地下室底板、外墙、顶板及侧墙等部位的防水工程施工，包括但不限于基层处理、防水层施工、保护层施工及相关辅助工作。第二条合同工期2.1总工期：日历天2.2开工日期：2.3竣工日期：2.4工期顺延：因不可抗力或发包方原因导致的停工、窝工等情况，经双方确认后，工期相应顺延。2.5工期提前：承包方提前完成施工并经发包方验收合格的，发包方应给予奖励，具体奖励标准双方另行协商。第三条质量标准3.1防水等级：（根据国家相关标准或设计要求填写）3.2防水材料：（明确材料品牌、规格、型号及性能指标）3.3施工要求：承包方应严格按照国家相关规范、标准及设计图纸进行施工，确保防水工程达到设计要求和质量标准。3.4验收标准：工程质量验收应符合《地下工程防水技术规范》（GB50108）及《建筑防水工程质量问题分析与处理》等相关规定。第四条合同价款4.1合同总价：元（大写：）4.2计价方式：包工包料（或包工不包料，根据实际情况填写）4.3付款方式：4.3.1合同签订后，发包方支付合同总价的%作为预付款；4.3.2工程进度达到%时，发包方支付合同总价的%；4.3.3工程竣工验收合格后，发包方支付合同总价的%；4.3.4余款%作为质量保证金，待保修期满后无质量问题一次性付清。4.4付款时间：每次付款应在双方确认进度完成并提交相应资料后的个工作日内支付，逾期支付按每日‰支付违约金。第五条双方权利与义务5.1发包方的权利与义务5.1.1提供施工图纸、技术要求及相关资料，并在施工前进行技术交底。5.1.2负责协调施工现场与其他施工单位的关系，提供必要的施工条件。5.1.3按时支付工程款，不得无故拖延或扣减。5.1.4对承包方的施工进行监督检查，并对不符合质量要求的部分提出整改意见。5.1.5负责组织工程竣工验收，并在验收合格后及时办理结算手续。5.2承包方的权利与义务5.2.1按照合同约定的工期、质量标准及施工要求完成施工任务。5.2.2编制施工方案，报发包方审核后实施。5.2.3确保施工安全，采取必要的安全防护措施，防止发生工伤事故。5.2.4服从发包方的监督检查，及时整改不符合要求的部分。5.2.5保证施工现场整洁，按照文明施工要求进行作业，做到工完场清。第六条工程验收与保修6.1验收程序6.1.1承包方在工程完工后向发包方提交验收申请，并提供完整的竣工资料。6.1.2发包方应在收到验收申请后的个工作日内组织验收，验收合格后双方签署竣工验收证书。6.2保修条款6.2.1保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计算。6.2.2在保修期内，因承包方施工原因导致的防水质量问题，承包方应无偿修复，直至达到质量标准。6.2.3因发包方使用不当或第三方原因造成的质量问题，承包方负责修复，发包方承担相应费用。6.2.4保修期满后，承包方应提供保修终止证明，并退还质量保证金。第七条违约责任7.1承包方责任7.1.1因承包方原因造成工期延误的，每延误一日，承包方应支付合同总价的‰作为违约金。7.1.2因承包方原因导致工程质量不合格的，承包方应无偿返工直至合格，并承担由此造成的经济损失。7.2发包方责任7.2.1因发包方原因导致工期延误的，工期相应顺延，发包方应赔偿承包方造成的损失。7.2.2发包方逾期支付工程款的，每逾期一日，应支付应付金额的‰作为违约金。7.3争议解决7.3.1因履行本合同发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可向仲裁委员会申请仲裁（或向人民法院提起诉讼）。第八条其他条款8.1不可抗力8.1.1因不可抗力事件导致合同无法履行的，双方可根据实际情况协商解除或变更合同。8.1.2不可抗力事件发生后，受事件影响的一方应在日内通知另一方，并提供相关证明。8.2合同的补充与修改8.2.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。8.2.2本合同的任何修改均需经双方书面确认后方可生效。8.3合同生效8.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。8.3.2本合同一式份，发包方执份，承包方执份，具有同等法律效力。发包方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：地址：联系电话：