单位清包合同范例

单位清包合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：____________________

乙方（以下简称“乙方”）：____________________

鉴于甲方需要对某工程项目进行施工，乙方愿意按照甲方的要求承担该工程项目的施工任务，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程内容：____________________

5.工程工期：____________________

二、合同价款

1.合同价款：人民币______元整（大写：____________________）

2.付款方式：____________________

3.付款进度：____________________

4.逾期付款违约责任：____________________

三、施工质量及验收

1.施工质量：乙方应严格按照国家有关施工质量标准、规范和设计要求进行施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准。

2.验收：工程完工后，双方应按照国家有关工程验收规定进行验收。验收合格后，甲方应在验收合格通知书发出之日起______日内支付合同价款。

四、施工进度及工期延误

1.施工进度：乙方应按照合同约定的时间节点完成施工任务。

2.工期延误：因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任，赔偿甲方因工期延误造成的损失。

五、安全文明施工

1.乙方应严格遵守国家有关安全生产法律法规，确保施工现场安全。

2.乙方应按照国家有关文明施工要求，做好施工现场的文明施工工作。

六、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

1.本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

3.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.工程施工图纸

2.工程施工合同

3.甲方提供的其他相关资料

4.其他附件（如有）

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

代表人（签字）：____________________

代表人（签字）：____________________

签订日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：____________________

乙方（以下简称“乙方”）：____________________

第三方（以下简称“丙方”）：____________________

鉴于甲方需要对某工程项目进行施工，乙方愿意按照甲方的要求承担该工程项目的施工任务，丙方作为工程项目的监理单位，对施工过程进行监督和管理，为保障甲方的权益，确保工程质量和进度，经三方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程内容：____________________

5.工程工期：____________________

二、合同价款

1.合同价款：人民币______元整（大写：____________________）

2.付款方式：____________________

3.付款进度：____________________

4.逾期付款违约责任：____________________

三、施工质量及验收

1.施工质量：乙方应严格按照国家有关施工质量标准、规范和设计要求进行施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准。

2.验收：工程完工后，丙方应按照国家有关工程验收规定进行验收。验收合格后，甲方应在验收合格通知书发出之日起______日内支付合同价款。

四、施工进度及工期延误

1.施工进度：乙方应按照合同约定的时间节点完成施工任务。

2.工期延误：因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任，赔偿甲方因工期延误造成的损失。

五、丙方职责及权利

1.职责：丙方负责对施工过程进行监督和管理，确保施工质量、安全和进度符合合同约定。

2.权利：

a.对乙方施工过程中的质量、安全和进度进行监督检查；

b.对乙方违反合同约定的事项提出整改要求；

c.对乙方违反国家法律法规的行为向有关部门报告。

六、甲方的权利

1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间节点完成施工任务；

2.甲方有权要求丙方对施工过程进行监督和管理；

3.甲方有权要求乙方对施工过程中的质量问题进行整改；

4.甲方有权要求乙方对工期延误进行赔偿；

5.甲方有权要求丙方对施工过程中的违法行为进行报告。

七、乙方的义务及违约责任

1.乙方应按照合同约定的时间节点完成施工任务；

2.乙方应保证施工质量符合国家规定的合格标准；

3.乙方应遵守国家法律法规，确保施工过程中的安全和文明施工；

4.乙方违反合同约定的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他约定

1.本合同一式______份，甲乙丙三方各执______份，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，由甲乙丙三方另行协商解决。

十、第三方介入的意义和目的

丙方作为第三方监理单位，介入本合同的主要意义和目的在于：

1.确保工程质量和安全，维护甲方的合法权益；

2.监督乙方遵守合同约定，提高施工效率；

3.促进施工过程中的文明施工，提升施工现场管理水平。

十一、甲方为主导的目的和意义

甲方作为工程项目的投资方，主导本合同的主要目的和意义在于：

1.确保工程项目的顺利实施，实现预期目标；

2.保障甲方的投资回报，降低投资风险；

3.提高工程项目的整体管理水平，提升甲方在行业内的竞争力。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

丙方（盖章）：____________________

代表人（签字）：____________________

代表人（签字）：____________________

代表人（签字）：____________________

签订日期：____________________

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：____________________

乙方（以下简称“乙方”）：____________________

第三方（以下简称“丙方”）：____________________

鉴于乙方具备一定的技术实力和施工经验，愿意承担某工程项目的施工任务，甲方作为项目业主，同意委托乙方进行施工。为保障乙方的权益，确保工程项目的顺利进行，丙方作为工程项目的监理单位，对施工过程进行监督和管理，经三方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程内容：____________________

5.工程工期：____________________

二、合同价款

1.合同价款：人民币______元整（大写：____________________）

2.付款方式：____________________

3.付款进度：____________________

4.逾期付款违约责任：____________________

三、施工质量及验收

1.施工质量：乙方应严格按照国家有关施工质量标准、规范和设计要求进行施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准。

2.验收：工程完工后，丙方应按照国家有关工程验收规定进行验收。验收合格后，甲方应在验收合格通知书发出之日起______日内支付合同价款。

四、施工进度及工期延误

1.施工进度：乙方应按照合同约定的时间节点完成施工任务。

2.工期延误：因甲方原因导致工期延误的，甲方应承担相应的违约责任，赔偿乙方因工期延误造成的损失。

五、丙方职责及权利

1.职责：丙方负责对施工过程进行监督和管理，确保施工质量、安全和进度符合合同约定。

2.权利：

a.对乙方施工过程中的质量、安全和进度进行监督检查；

b.对乙方违反合同约定的事项提出整改要求；

c.对乙方违反国家法律法规的行为向有关部门报告。

六、乙方的权利

1.乙方有权要求甲方按照合同约定的时间节点支付工程进度款；

2.乙方有权要求丙方对施工过程中的质量问题进行整改；

3.乙方有权要求丙方对施工过程中的安全风险进行评估和预警；

4.乙方有权要求甲方对因甲方原因导致的工期延误进行赔偿；

5.乙方有权要求甲方对施工过程中的合法权益进行保护。

七、甲方的义务及违约责任

1.甲方应按照合同约定的时间节点支付工程进度款；

2.甲方应确保施工过程中的设计变更、材料变更等事项及时通知乙方；

3.甲方应遵守国家法律法规，确保施工过程中的安全和文明施工；

4.甲方违反合同约定的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿乙方损失等。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他约定

1.本合同一式______份，甲乙丙三方各执______份，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，由甲乙丙三方另行协商解决。

十、乙方为主导的目的和意义

乙方作为施工方，主导本合同的主要目的和意义在于：

1.确保工程项目的顺利进行，实现施工利益最大化；

2.保障施工过程中的合法权益，提高施工效率和质量；

3.通过合理的合同条款，降低施工风险，确保施工安全。

十一、弱化甲方为主导的意义和目的

甲方作为项目业主，在本合同中主要起到提供资金支持和协调各方关系的作用。弱化甲方的主导意义和目的在于：

1.确保乙方在施工过程中的主导地位，发挥其专业优势；

2.提高施工效率