城市建设施工合同(道路工程、桥梁工程)_第1页
城市建设施工合同(道路工程、桥梁工程)_第2页
城市建设施工合同(道路工程、桥梁工程)_第3页
城市建设施工合同(道路工程、桥梁工程)_第4页
城市建设施工合同(道路工程、桥梁工程)_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

城市建设施工合同(道路工程、桥梁工程)合同编号:__________鉴于甲方拟对_______(项目名称)进行建设,特委托乙方承担该项目的道路工程、桥梁工程的建设施工任务,经双方友好协商,特订立本合同,以共同遵照执行。第一条工程概述1.1工程名称:_______1.2工程地点:_______1.3工程内容:包括道路工程和桥梁工程的建设施工。1.4工程规模:_______1.5工程预算:人民币_______元整。第二条工程期限2.1工程开工日期:_______。2.2工程竣工日期:_______。2.3工程延期:如因不可抗力等因素导致工程延期,双方应协商一致,并签订书面延期协议。第三条工程质量3.1乙方应按照国家相关法律法规、行业标准及雇主的要求进行施工,确保工程质量符合规定。3.2乙方应建立健全的质量管理体系,对施工过程进行全面监控,确保工程质量达到优良标准。3.3工程验收合格后,雇主应对工程质量进行保修,保修期限为_______年。第四条工程价款及支付4.1工程价款:人民币_______元整。4.2支付方式:(1)预付款:雇主应在合同签订后_______日内,向乙方支付合同总价款的_______%作为预付款。(2)进度款:乙方按照工程进度向雇主申请支付进度款,雇主应在收到乙方申请后的_______日内,按照实际完成工程量支付进度款。(3)结算款:工程验收合格后,双方按照合同约定的结算方式进行结算,雇主应在结算完成后_______日内支付乙方结算款。第五条工程变更5.1工程变更应由雇主提出书面申请,乙方应在收到变更申请后_______日内,按照变更内容进行施工。(1)增加工程量的,雇主应按照增加部分的工程量支付乙方相应价款。(2)减少工程量的,雇主应按照减少部分的工程量扣减乙方相应价款。第六条违约责任6.1乙方未按照约定完成工程,雇主有权要求乙方支付违约金,违约金为合同总价款的_______%。6.2乙方未按照约定质量完成工程,雇主有权要求乙方支付违约金,违约金为合同总价款的_______%。6.3甲方未按照约定支付工程价款,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付逾期付款的违约金,违约金为逾期付款金额的_______%。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。7.2如协商无果,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程保修期满之日终止。甲方(雇主):________________乙方(承包商):________________签订日期:_______年__月__日注意事项:1.明确合同主体:合同中应清楚列出甲乙双方的名称、地址等基本信息,确保合同义务和权利的明确归属。2.详细工程描述:合同中应详细描述工程名称、地点、内容、规模和预算,以避免日后因描述不清产生的争议。3.工程期限:应明确工程的开工日期和竣工日期,并对可能的延期情况进行约定,包括延期的条件和程序。4.质量标准:合同中应明确工程质量的标准,包括国家法律法规、行业标准及雇主特别要求,并约定保修期限。5.价款支付:应详细约定预付款、进度款和结算款的支付方式、时间和金额,以及违约金的计算方式。6.工程变更:合同应包含工程变更的处理方式,包括变更申请的程序和价款调整的方法。7.违约责任:明确双方在违反合同义务时应承担的责任,包括违约金的具体计算方式。8.争议解决:应明确争议解决的途径,如协商、调解或诉讼,并约定诉讼管辖法院。解决办法:1.协商:在争议发生时,尝试通过友好协商解决问题,以达到双方满意的解决方案。2.调解:如协商无果,可以请求第三方进行调解,以促进争议的解决。3.诉讼:若调解无效,任何一方均可按照合同约定的管辖法院提起诉讼。法律名词解释:1.预付款:合同中约定的一方在合同履行前支付给另一方的部分款项,作为对合同履行的初步保障。2.进度款:根据工程进度按比例支付的款项,用于补偿承包商已经完成的工程量。3.结算款:工程完成后,按照合同约定对工程总价进行结算后支付给承包商的款项。4.违约金:合同中约定的一方未履行合同义务时,应向另一方支付的赔偿金,作为对违约行为的惩罚和对损失方的补偿。5.不可抗力:指无法预见、无法克服且对当事人造成重大影响的客观情况,如自然灾害、战争等,不可抗力可能导致合同履行受阻。6.争议解决:指在合同履行过程中发生的纠纷,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决的过程。哎呦,说起来这个城市建设施工合同(道路工程、桥梁工程)啊,它还真是个多面手,不同的场合可能需要做一些特别的调整。下面我给你举几个例子,也给每个场合加点儿补充条款,让合同更贴切实际需求。特殊应用场合及补充条款:1.城市重大活动期间施工补充条款:考虑到城市重大活动期间的特殊性,双方同意在活动前____天至活动结束后____天内,暂停所有可能影响活动的施工活动。若因此导致工程延期,双方应协商一致,适当延长工期。2.环保要求严格的区域施工补充条款:鉴于本工程位于环保要求严格的区域,乙方需采取有效措施减少施工过程中的噪音、粉尘和废水排放,确保符合当地环保法规。如有违反,乙方应承担相应的法律责任。3.文化遗产保护区施工补充条款:由于施工地点位于文化遗产保护区,乙方在施工过程中应特别保护周边的文化遗产,避免造成任何损害。如需进行考古发掘或保护措施,乙方应与相关文化保护部门协商,并承担相应费用。4.居民密集区施工补充条款:工程位于居民密集区,乙方需在施工期间采取有效措施,尽量减少对居民生活的影响。例如,限制施工时间、设立噪音隔离墙等。同时,乙方应定期与居民沟通,听取居民意见,及时解决施工带来的问题。合同所需附件列表:1.工程设计图纸及说明书2.工程预算书3.工程施工方案4.工程

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论