工程承揽合同(简易)8篇

工程承揽合同(简易)8篇篇1合同编号：XXXX-XXXX甲方（发包方）：XXXX公司乙方（承包方）：XXXX公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承揽工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XXXX工程2.工程地点：XXXX地点3.工程内容：XXXX内容4.工程造价：XXXX元二、工程期限1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日3.工程总天数：XX天三、工程质量1.乙方必须按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。2.乙方应建立健全的质量保证体系，加强施工过程中的质量控制，确保工程质量达到优良水平。3.甲方有权对工程质量进行监督，对不合格工程有权要求乙方返工或整改。四、工程价款及支付方式1.工程总价款为XXXX元，大写为：XXXX元整。2.甲方应在合同签订后，向乙方支付工程款的XX%作为预付款，即人民币：XXXX元。预付款从工程款中扣除。3.乙方完成工程量的XX%时，甲方应支付工程款的XX%，即人民币：XXXX元。剩余款项在竣工验收后一次性支付。4.乙方需提供相应的发票和收据作为支付凭证。五、材料供应及设备管理1.甲方负责提供工程所需的主要材料和设备，并承担相关费用。乙方应协助甲方进行材料验收和设备管理。2.乙方在施工过程中所需的其他辅助材料和设备，由乙方自行承担费用。3.甲方提供的材料和设备应按时运抵现场，并符合施工要求。如果因甲方原因延误工期或造成损失，甲方应承担相应责任。4.乙方应妥善保管和使用甲方提供的材料和设备，确保不发生损坏或丢失情况。如有损坏或丢失，乙方应承担相应赔偿责任。六、安全施工及文明施工要求1.乙方应建立健全的安全施工制度，加强施工过程中的安全管理，确保不发生安全事故。如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。2.甲方应对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。同时，甲方应提供必要的安全防护措施和用品。3.乙方应遵守甲方的文明施工要求，保持施工现场的整洁和有序。施工垃圾应及时清理并分类处理。4.甲方应对乙方的文明施工情况进行检查监督，对不符合要求的施工行为有权要求乙方整改。七、违约责任及赔偿损失1.甲方若不按合同约定支付工程款项，每逾期一天，需向乙方支付合同总价款千分之一的违约金。若甲方逾期超过三十天未支付款项，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿因此造成的全部损失。2.乙方若未按合同约定完成工程量或工程质量不符合要求，每逾期一天或未达到质量标准要求，需向甲方支付合同总价款千分之一的违约金。若乙方逾期超过三十天未完成任务或工程质量严重不符合要求，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的全部损失。3.因一方违约导致合同无法继续履行的，违约方应承担全部赔偿责任。包括但不限于因违约方违约导致的直接损失、间接损失以及因违约方违约而引发的其他费用等。同时，违约方应支付合同总价款XX%的违约金给守约方作为补偿。八、争议解决及法律适用1.本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼解决争议。在争议解决期间，双方应继续履行本合同中不涉及争议的其他条款。2.为了保障合同的顺利执行和双方权益，双方同意在合同签订后向公证处申请对本合同进行公证。公证费用由双方平均承担。公证后的合同具有更强的法律约束力和执行力。九、合同生效及变更1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同的变更必须经双方协商一致并签订书面协议方可生效。任何口头协议或单方行为均不能构成对本合同的变更或补充。十、其他约定事项1.双方同意在本合同履行过程中保持密切合作和良好沟通，共同推动工程的顺利进行。2.双方同意在本合同履行过程中遵守国家法律法规和道德规范，不进行任何违法违规行为。3.双方同意在本合同履行过程中尊重对方的劳动成果和知识产权成果，不进行任何侵权行为。4.双方同意在本合同履行过程中注意保护环境和资源节约利用，不进行任何浪费行为。5.双方同意在本合同履行过程中严格遵守保密义务和安全规范操作要求等约定事项的规定和要求。以上条款为双方共同协商后达成的一致意见篇2合同编号：XXXX甲方（发包方）：XXXX，以下简称甲方乙方（承包方）：XXXX，以下简称乙方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承揽工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XXXX2.工程地点：XXXX3.工程内容：XXXX4.工程造价：XXXX元二、工程期限1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日3.工程总天数：XX天三、工程质量1.乙方必须按照甲方提供的设计图纸和技术规范进行施工，确保工程质量符合相关标准。2.乙方应建立健全的质量保证体系，加强施工过程中的质量检查，确保工程质量。3.甲方有权对工程质量进行监督，对不符合质量标准的工程部位提出整改要求。四、工程价款及支付方式1.工程总价款为人民币XX元。2.甲方应在合同签订后XX个工作日内，向乙方支付工程总价款的XX%作为预付款。3.乙方在工程竣工并通过验收后，向甲方提供结算资料，甲方在收到结算资料后XX个工作日内，向乙方支付工程总价款的剩余款项。4.乙方在收到工程价款后，应当向甲方出具合法有效的发票。五、工程保修1.乙方在工程竣工后，应当提供一定年限的保修服务。保修期限自工程竣工之日起计，为期XX年。2.在保修期限内，如因乙方的施工质量问题导致的工程损坏，乙方应当负责免费维修。3.甲方在保修期限内发现工程质量问题后，应当及时通知乙方，乙方应当在接到通知后尽快安排维修。六、违约责任1.甲方未按照合同约定向乙方支付工程价款的，应当按日向乙方支付逾期付款违约金。违约金金额为应付款项的万分之五。如甲方逾期付款超过XX个工作日，乙方有权解除本合同并要求甲方赔偿因此造成的损失。2.乙方未按照合同约定完成施工任务的，应当按日向甲方支付逾期竣工违约金。违约金金额为合同总金额的千分之一。如乙方逾期竣工超过XX个工作日，甲方有权解除本合同并要求乙方赔偿因此造成的损失。3.因一方违约导致合同无法继续履行的，违约方应当赔偿因此给对方造成的损失。七、争议解决及管辖法院1.甲、乙双方如在本合同的履行过程中发生争议，应当首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.本合同的管辖法院为XX市XX区人民法院。如甲方在本合同履行过程中发生争议并提起诉讼的，应当到管辖法院进行审理。如乙方在本合同履行过程中发生争议并提起诉讼的，应当到管辖法院进行审理。3.在争议解决过程中，双方应当继续履行本合同中未发生争议的部分。如发生争议导致合同无法继续履行的情形出现，双方应当协商解除合同或者采取其他适当措施来避免损失扩大。4.争议解决过程中涉及的诉讼费用、保全费用等由双方协商承担。如协商不成的，由败诉方承担。胜诉方有权要求败诉方赔偿其因诉讼而支出的合理费用。具体费用由法院根据案件情况判决决定。篇3合同编号：[合同编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承揽方）：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行[工程项目名称]工程承揽事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程项目名称]2.工程地点：[具体地址]3.工程范围：[工程范围描述]4.工程要求：[具体要求]二、合同金额及支付方式1.合同金额：人民币[合同金额大写]元整。2.支付方式：银行转账。3.支付时间：工程验收合格后支付尾款。三、工期及验收1.工期：自合同签订之日起[具体工期]天内完成。2.验收：工程完成后，甲方应在接到乙方验收申请后[具体验收期限]天内组织验收，逾期未验收视为验收合格。四、违约责任1.甲方未按时支付款项或未按时提供必要支持，应承担相应的违约责任。2.乙方未按时完成工程或工程质量不符合要求，应承担相应的违约责任。五、争议解决1.双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。2.协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。六、合同生效及终止1.合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同履行过程中，任何一方不得擅自变更或终止合同，如需变更或终止，应提前[具体通知期限]天书面通知对方，并承担相应的违约责任。七、其他条款1.乙方应确保在合同履行过程中遵守相关法律法规及规定，并承担由此产生的一切法律后果。2.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]联系人：[甲方公司联系人]联系电话：[甲方公司联系电话]开户银行：[甲方公司开户银行]账号：[甲方公司银行账号]日期：XXXX年XX月XX日乙方（承揽方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]联系人：[乙方公司联系人]联系电话：[乙方公司联系电话]开户银行：[乙方公司开户银行]账号：[乙方公司银行账号]篇4合同编号：[合同编号]工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]发包方（甲方）：[发包方名称]承包方（乙方）：[承包方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程承包方式：[承包方式]4.工程范围和内容：[范围和内容]第二条工程期限1.本工程合同工期为XX天（从开工之日算起）。2.乙方应在合同工期内完成全部工作，因乙方原因造成的工期延误，乙方应承担责任。第三条工程价款及支付方式1.本工程合同总价为人民币XX元（大写：XX元）。2.支付方式：[支付方式]第四条工程质量及验收标准1.乙方应严格按照甲方提供的施工图纸和国家颁发的有关工程质量的标准、规范进行施工，并接受甲方代表的监督检查。2.工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术规范和设计要求为依据。第五条双方职责及义务1.甲方职责及义务：（1）负责办理有关建设手续，为乙方施工创造良好条件。（2）负责提供施工图纸、地质资料等必要的技术资料。（3）负责及时提供主要建筑材料的供应和协调现场存在的问题。（4）负责按时支付工程款项。2.乙方职责及义务：（1）乙方应建立健全施工质量控制和安全生产管理制度，并严格遵守。（2）乙方应严格按照施工图纸和设计要求施工，确保工程质量。（3）乙方应积极配合甲方解决现场存在的问题，确保施工进度。（4）乙方应按时向甲方提交工程验收资料，确保验收顺利进行。第六条违约责任及赔偿损失1.甲方若不按合同约定支付工程款项或提供必要的技术资料，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给乙方造成的经济损失。2.乙方若不按合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的经济损失。3.双方若有其他违约行为，应根据实际情况承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的经济损失。第七条合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同生效后，双方应认真履行合同条款，任何一方不得擅自变更或终止合同。如需变更或终止合同，应经双方协商一致，并签订书面协议。3.合同终止后，乙方应尽快撤出施工现场，并清理好个人财物。甲方应及时支付应付未付的款项。4.合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜，不得有任何纠纷和争议。如有纠纷和争议，应及时通过合法途径解决。第八条争议解决方式及管辖法院1.如双方发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼期间，双方应停止争议行为，并尽力配合法院进行调解或审理。判决生效后，双方应认真履行判决结果。若一方不履行判决结果，另一方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行。执行期间的一切费用由不履行判决结果的一方承担。篇5合同编号：XXXX甲方（发包方）：XXXX，以下简称甲方乙方（承包方）：XXXX，以下简称乙方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承揽工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XXXX2.工程地点：XXXX3.工程内容：XXXX4.工程造价：XXXX元二、工程期限1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日3.工程总天数：XX天三、工程质量1.乙方应确保工程质量符合《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定。2.工程质量标准：优良。四、工程价款及支付方式1.工程价款：固定价格，总计XXXX元。2.支付方式：银行转账。3.支付节点：预付款XX%，中期款XX%，尾款XX%。五、甲方责任1.负责办理工程审批手续。2.负责提供施工所需的水、电等基础设施。3.负责对施工过程进行监督。4.负责验收工程成果。六、乙方责任1.负责按照合同约定完成工程施工任务。2.负责确保工程质量符合合同约定。3.负责在施工过程中遵守安全操作规程。4.负责对施工成果进行自验。七、违约责任1.甲方未按照合同约定支付工程价款，应自逾期之日起按照中国人民银行同期贷款利率支付利息。2.乙方未按照合同约定完成工程施工任务，应按照合同总金额的XX%向甲方支付违约金。3.工程质量不符合合同约定，乙方应无偿返修，并承担因此给甲方造成的全部损失。八、争议解决方式1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，其他合同条款仍应继续履行。九、合同生效及变更1.本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。2.本合同未尽事宜，可由双方协商后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（签字/盖章）：XXXX法定代表人（签字）：XXXX授权代表（签字）：XXXX联系方式：XXXX-XXXX-XXXX地址：XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号邮编：XXXXXX篇6工程承揽合同合同编号：XXXX-XXXX-XXXX甲方（发包方）：XXXXXX公司地址：XXXXXX法定代表人：XXXXXX联系方式：XXXXXX乙方（承包方）：XXXXXX公司地址：XXXXXX法定代表人：XXXXXX联系方式：XXXXXX鉴于甲方需要对其工程进行承揽，乙方愿意接受甲方的委托，按照本合同约定完成承揽工作。为了明确双方的权利和义务，特订立本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：XXXXXX工程1.2工程地点：XXXXXX1.3工程内容：详见附件一《工程承揽清单》1.4承包范围：甲方提供的施工图纸及工程量清单范围内的全部内容1.5承包方式：包工包料1.6工程期限：自合同签订之日起至XXXX年XX月XX日止第二条甲方权利和义务2.1甲方有权对乙方的承揽工作进行监督，确保乙方按照合同约定履行义务。2.2甲方应提供必要的施工图纸及工程量清单，确保乙方准确了解工程内容和要求。2.3甲方应按照合同约定支付乙方承揽费用。2.4甲方有权要求乙方对承揽工作进行变更或补充，但应提前书面通知乙方，并支付因此产生的额外费用。第三条乙方权利和义务3.1乙方有权按照合同约定要求甲方支付承揽费用。3.2乙方应按照施工图纸及工程量清单的要求，保质保量完成承揽工作。3.3乙方应服从甲方的监督和管理，确保施工安全及质量。3.4乙方应按照甲方要求进行变更或补充工作，并保证完成期限。3.5乙方应提供完整的竣工资料，并配合甲方进行验收工作。第四条承揽费用及支付方式4.1承揽费用：详见附件二《工程承揽费用表》4.2支付方式：甲方应按照合同约定的支付节点，通过银行转账方式向乙方支付承揽费用。具体支付节点如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方预付款，预付款金额为合同总金额的XX%；（2）乙方完成全部承揽工作并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。4.3乙方应提供相应的税务发票，确保甲方合法合规支付承揽费用。第五条违约责任5.1若甲方未按照合同约定支付承揽费用，乙方有权要求甲方支付逾期利息，逾期利息自应付未付之日起计算，利率按中国人民银行同期贷款利率计算。5.2若乙方未按照合同约定完成承揽工作，甲方有权要求乙方进行整改或采取其他补救措施，并由乙方承担因此产生的额外费用。5.3若一方违约给另一方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。第六条争议解决6.1本合同的解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。6.2若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。6.3在争议解决期间，除涉及争议部分外，其他合同义务双方均应继续履行。第七条其他事项7.1本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的权利义务履行完毕之日止。7.3未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（发包方）：XXXXXX公司法定代表人：XXXXXX签字日期：XXXX年XX月XX日乙方（承包方）：XXXXXX公司法定代表人：XXXXXX签字日期：XXXX年XX月XX日篇7甲方（发包方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。乙方（承包方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。鉴于甲方需要对其进行工程进行承揽，乙方具备相应的工程承揽能力，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方承揽工程的有关事宜，达成以下协议：一、工程概况1.工程名称：XXXX工程。2.工程地点：XXXX。3.工程内容：XXXX。4.工程造价：XXXX。5.工程期限：自本合同签订之日起至工程竣工之日止。二、甲方权利和义务1.甲方应当为乙方提供必要的支持和协助，确保乙方能够顺利完成工程。2.甲方应当按照合同约定支付乙方的工程款项。3.甲方应当对乙方的工程质量进行监督，确保工程质量符合合同要求。4.甲方有权要求乙方提供相关的工程资料和文件。三、乙方权利和义务1.乙方应当按照合同约定完成工程，并确保工程质量符合合同要求。2.乙方应当提供必要的工程资料和文件，以便甲方进行监督和验收。3.乙方应当遵守相关的法律法规和行业标准，确保施工安全。4.乙方有权要求甲方支付合同约定的工程款项。四、付款方式和时间1.甲方应当在本合同签订之日起XX日内向乙方支付合同约定的XX%的预付款。2.乙方完成工程并通过甲方验收后，甲方应当立即支付剩余的XX%的款项。3.甲方应当以银行转账的方式向乙方支付款项，具体信息如下：XXXX。五、违约责任1.如果甲方未能按照合同约定支付乙方的工程款项，甲方应当承担相应的违约责任。2.如果乙方未能按照合同约定完成工程或者工程质量不符合合同要求，乙方应当承担相应的违约责任。3.如果双方在履行合同过程中发生其他违约行为，应当根据相关法律法规和行业标准承担相应的违约责任。六、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应当首先通过友好协商解决。2.如果协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在争议解决过程中，除正在审理的部分外，其他部分仍应继续履行。七、其他事项1.本合同自双方签字或盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同的修改和补充应当以书面形式进行，并由双方签字或盖章确认。3.未尽事宜，双方可另行协商，并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。篇8工程承揽合同甲方：XXX（以下简称甲方）乙方：XXX（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方的权利和义务，甲乙双方经友好协商，就乙方向甲方提供工程承揽服务达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XXX2.工程地点：XXX3.工程内容：XXX4.承