墙绘合同范本

墙绘合同范本姓名：______________________身份证号：________________联系地址：________________联系电话：________________乙方（受托方）：公司名称：________________法定代表人：________________联系地址：________________联系电话：________________鉴于甲方有墙绘需求，乙方具备墙绘专业能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，就甲方委托乙方进行墙绘事宜达成如下协议：一、项目概况1.墙绘地点：[详细地址]2.墙绘面积：约[X]平方米（以实际测量为准）3.墙绘内容：详见附件《墙绘设计稿》。若甲方对设计稿有修改意见，应在乙方开始绘制前[X]天书面通知乙方，乙方应根据甲方要求进行修改，由此产生的费用由甲方承担。4.墙绘风格：[具体风格描述]二、合同价款及支付方式1.合同价款本项目墙绘总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]元整）。此价格为固定总价，包含乙方完成本合同约定的墙绘工作所需的全部费用，包括但不限于材料费用、人工费用、运输费用、税费等，除本合同约定的调整情况外，不因任何因素调整。2.支付方式预付款：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]元整）。进度款：乙方完成墙绘工作量的[X]%后，经甲方验收合格，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]元整）。尾款：墙绘全部完成且经甲方验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的剩余[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]元整）。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.甲方有权对墙绘工作进行监督和检查，提出合理的意见和建议。2.按照本合同约定的时间和方式向乙方支付款项。3.为乙方提供必要的工作条件，包括但不限于墙绘现场的基本清洁、安全保障等，确保乙方能够顺利开展工作。4.负责协调与墙绘现场相关的其他施工单位或人员，避免因其他施工活动对乙方墙绘工作造成干扰或影响。若因甲方协调不力导致乙方墙绘工作延误或增加额外工作量，责任由甲方承担，乙方有权要求延长工期或增加相应费用。5.在墙绘工作开始前，向乙方提供准确的墙绘尺寸、墙面状况等相关信息，确保乙方能够准确理解并按照要求进行绘制。如因甲方提供信息不准确导致的任何问题，责任由甲方承担。（二）乙方权利与义务1.乙方有权要求甲方按照本合同约定支付款项。2.按照本合同约定的时间、质量标准和墙绘内容完成墙绘工作。3.自行负责墙绘所需的材料、工具、设备及人员，并确保所使用的材料符合国家环保标准及本合同约定的质量要求。如因乙方使用的材料不符合要求导致的任何质量问题或环境污染问题，责任由乙方承担。4.在墙绘工作过程中，遵守甲方现场的各项规章制度，注意施工安全，如因乙方原因发生安全事故，责任由乙方自行承担，并负责赔偿甲方因此遭受的一切损失。5.安排专业的墙绘施工人员进行绘制工作，施工人员应具备相应的专业技能和经验，并遵守职业道德规范。乙方应确保施工人员的稳定性，未经甲方书面同意，不得擅自更换施工人员。6.在墙绘工作完成后，负责清理现场，保持现场整洁。7.对墙绘作品提供[X]个月的质保期。质保期内，如墙绘作品出现质量问题（如褪色、脱落等），乙方应在接到甲方通知后[X]个工作日内免费进行修复或重新绘制。质保期届满后，乙方应继续为甲方提供有偿的维护服务。四、工期1.本项目墙绘工期预计为自合同签订且甲方支付预付款之日起[X]个工作日内完成。乙方应在开工前制定详细的施工进度计划，并提交给甲方审核。施工进度计划应明确各阶段的工作内容、开始时间、完成时间以及责任人等信息。2.若因甲方原因导致工期延误，乙方不承担责任，但乙方应积极协助甲方解决问题，采取合理措施尽量减少工期延误的影响。同时，工期相应顺延，乙方应及时调整施工进度计划并书面通知甲方。3.若因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。如延误超过[X]天，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的款项，并按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。甲方的损失超过违约金数额的，乙方还应继续赔偿甲方的全部损失。4.如遇不可抗力因素（如自然灾害、政府行为等）导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件。工期相应顺延，双方互不承担违约责任。五、质量标准及验收1.质量标准乙方应按照附件《墙绘设计稿》及相关行业标准进行墙绘施工，确保墙绘作品色彩均匀、线条流畅、图案清晰、无明显瑕疵，整体效果符合双方约定的风格和质量要求。墙绘所使用的材料应符合国家环保标准，无毒、无害、无污染，不影响人体健康和环境质量。2.验收方式初步验收：乙方完成墙绘工作量的[X]%后，应通知甲方进行初步验收。甲方应在接到通知后[X]个工作日内组织初步验收。初步验收主要检查墙绘的进度、质量等是否符合要求。如初步验收发现问题，乙方应按照甲方要求及时整改，直至初步验收合格。最终验收：墙绘全部完成后，乙方应向甲方提交验收申请。甲方应在接到申请后[X]个工作日内组织最终验收。最终验收应依据本合同约定的质量标准、墙绘设计稿以及相关行业规范进行。验收合格后，甲方向乙方出具书面验收报告。如最终验收不合格，乙方应按照甲方要求在[X]个工作日内进行整改，直至验收合格。整改费用由乙方承担，如因整改导致工期延误，按照本合同关于工期延误的约定执行。六、知识产权归属1.乙方根据本合同完成的墙绘作品的知识产权归甲方所有。未经甲方书面同意，乙方不得将墙绘作品用于任何其他目的或向第三方展示、提供、转让等。2.乙方应保证所绘制的墙绘作品不存在任何知识产权纠纷，如因乙方原因导致甲方遭受任何第三方关于知识产权的索赔或纠纷，乙方应承担全部法律责任，并赔偿甲方因此遭受的一切损失。七、保密条款1.双方应对在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密及其他机密信息予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露或使用对方的保密信息。2.本条款的保密期限为自本合同生效之日起[X]年。八、违约责任1.若甲方未按照本合同约定的时间和方式支付款项，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停墙绘工作，并要求甲方支付已完成工作量对应的款项及违约金。如甲方在乙方暂停工作后[X]天内仍未支付款项，乙方有权解除合同，并要求甲方支付合同总价款、违约金以及乙方已发生的全部费用。2.若乙方违反本合同约定的质量标准、工期要求、知识产权归属、保密条款等任何条款，应承担违约责任，向甲方支付合同总价款的[X]%作为违约金。如乙方的违约行为给甲方造成损失的，乙方还应继续赔偿甲方的全部损失。3.任何一方违反本合同约定导致对方产生的一切合理费用（包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费等），违约方应予以赔偿。九、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力，如补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。3.本合同附件《墙绘设计稿》为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。甲方（签字/盖章）：___________