




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
一般工程第三方担保协议书5篇篇1合同编号:[合同编号]工程名称:[工程名称]担保金额:[担保金额]担保期限:[担保期限]甲方(发包方):[甲方公司名称]乙方(承包方):[乙方公司名称]丙方(担保方):[丙方公司名称]鉴于:甲方与乙方于[合同签订日期]签订了工程合同(以下简称“主合同”),丙方作为专业的工程担保机构,同意为乙方的履约提供第三方担保。为了明确各方的权利义务,确保工程的顺利进行,特制定本协议。一、担保范围与条件1.乙方应按照主合同的约定履行其义务,包括但不限于按时完成工程建设任务,保证工程质量符合相关标准。2.乙方应当遵守国家的法律法规,以及相关的行业规范,确保工程的合法性和合规性。3.乙方应接受甲方的监督和管理,确保工程的顺利进行。4.乙方应按时向甲方提交工程进展报告和相关资料,确保甲方对工程的实施情况有全面的了解。二、担保方式丙方采用连带责任担保的方式,对乙方的履约义务进行担保。即乙方如未能按照主合同的约定履行其义务,丙方将承担相应的担保责任。三、担保期限本协议自签订之日起生效,担保期限为[担保期限]。在担保期限内,乙方应履行其义务,丙方应承担相应的担保责任。如乙方在担保期限内未能履行其义务,丙方有权依据本协议进行追偿。四、违约责任1.乙方如未能按照主合同的约定履行其义务,视为乙方违约。乙方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.丙方如未能按照本协议的约定承担相应的担保责任,视为丙方违约。丙方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。五、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.如各方在本协议的履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决。协商不成的,任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在争议解决期间,各方应继续履行本协议中不涉及争议的其他条款。六、其他条款1.本协议自各方签字或盖章之日起生效。本协议一式三份,甲方、乙方和丙方各执一份。2.本协议未尽事宜,可由各方协商补充。协商补充的内容应作为本协议的附件,与本协议具有同等法律效力。3.在本协议履行过程中,如主合同发生变更或解除,不影响本协议的法律效力。本协议仍将继续有效,直至丙方的担保责任履行完毕为止。4.本协议的解释权归甲方所有。如有任何疑问或争议,甲方有权进行解释和裁定。甲方(发包方):[甲方公司名称]法定代表人:[甲方公司法定代表人姓名]签字/盖章:[甲方公司签章]日期:[合同签订日期]乙方(承包方):[乙方公司名称]法定代表人:[乙方公司法定代表人姓名]签字/盖章:[乙方公司签章]日期:[合同签订日期]丙方(担保方):[丙方公司名称]法定代表人:[丙方公司法定代表人姓名]签字/盖章:[丙方公司签章]日期:[合同签订日期]篇2合同编号:XXXXXX甲方(发包人):XXXXXX乙方(承包人):XXXXXX丙方(第三方担保机构):XXXXXX根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙丙三方本着平等、自愿、公平的原则,就甲方委托丙方对乙方进行工程担保事宜,达成如下协议:一、协议背景甲方与乙方签订了《建设工程施工合同》,约定由乙方承包甲方的建设工程。为了保证工程的顺利进行,甲方委托丙方对乙方进行工程担保。二、担保范围1.工程进度担保:丙方需确保乙方按照合同约定及时完成工程施工,避免工程进度延误。2.工程质量保证担保:丙方需确保乙方的施工质量符合合同约定,避免工程质量出现问题。3.安全生产担保:丙方需确保乙方在施工过程中遵守安全生产规定,避免发生安全事故。4.农民工工资支付担保:丙方需确保乙方及时支付农民工工资,避免工资拖欠问题。三、担保期限本协议自签订之日起生效,至工程竣工验收合格并结算完毕后终止。四、担保金额丙方提供的担保金额为人民币XXXXXX元整(大写:XXXXXX元整)。该担保金额用于支付因乙方违约而产生的额外费用,包括但不限于工程进度款、工程质量赔偿金、安全生产赔偿金、农民工工资等。五、担保方式1.连带担保:丙方对乙方的债务承担连带责任,即乙方未能按照合同约定履行义务时,丙方需承担相应的法律责任。2.保证金担保:丙方需向甲方缴纳一定金额的保证金,该保证金用于保证乙方按照合同约定履行义务。如乙方违约,甲方有权扣除该保证金作为赔偿。3.抵押物担保:丙方需向甲方提供一定价值的抵押物作为担保,甲方在乙方违约时有权依法处置该抵押物以实现其债权。六、权利义务1.甲方权利与义务:甲方有权要求丙方按照本协议约定提供工程担保;甲方有义务及时向丙方提供有关工程的进度、质量、安全等方面的信息。2.乙方权利与义务:乙方有权要求丙方按照本协议约定提供工程担保;乙方有义务按照合同约定完成工程施工任务,并接受丙方的监督和管理。3.丙方权利与义务:丙方有权要求甲方和乙方按照合同约定履行义务;丙方有义务按照本协议约定提供工程担保,并承担相应的法律责任。七、违约责任1.甲方违约:如甲方未能按照合同约定及时向丙方支付担保费用,则丙方有权解除本协议并要求甲方承担相应的违约责任。2.乙方违约:如乙方未能按照合同约定完成工程施工任务,则丙方有权要求乙方承担相应的违约责任,并有权解除本协议。3.丙方违约:如丙方未能按照本协议约定提供工程担保,则甲方有权要求丙方承担相应的违约责任,并有权解除本协议。八、争议解决如甲乙丙三方在本协议的履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间,各方应继续履行本协议中未涉及争议的其他条款。九、其他条款1.本协议一式三份,甲乙丙三方各执一份。本协议自三方签字或盖章之日起生效。2.本协议未尽事宜,可由甲乙丙三方另行协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。3.在本协议履行过程中,如遇法律法规调整或变更,各方应依照新的法律法规履行本协议。4.本协议到期前,如甲乙丙三方同意续签,应在到期前60天内提出书面申请并协商续签事宜。如到期前60天内未提出书面申请或协商不成,则本协议到期终止。篇3编号:[协议编号]甲方(委托方):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]联系人:[甲方公司联系人]联系电话:[甲方公司联系电话]乙方(担保方):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]联系人:[乙方公司联系人]联系电话:[乙方公司联系电话]丙方(被担保方):[丙方公司名称]地址:[丙方公司地址]联系人:[丙方公司联系人]联系电话:[丙方公司联系电话]根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国担保法》及其他相关法律、法规的规定,甲、乙、丙三方在平等、自愿、公平和诚实守信的基础上,就工程第三方担保事宜,达成如下协议:一、协议目的为确保丙方在工程建设过程中能够按时、按质完成建设任务,甲方委托乙方对丙方进行担保,以维护甲方的合法权益。二、担保范围1.工程进度担保:乙方保证丙方按照工程建设合同约定的进度完成施工任务,确保工程按时交付使用。2.工程质量担保:乙方保证丙方施工工程质量符合相关标准和要求,确保工程质量达到预定目标。3.工程费用担保:乙方保证丙方按照工程建设合同约定履行义务,确保工程费用合理、合规。三、担保期限本协议自签订之日起生效,担保期限为[担保期限]。在担保期限内,乙方需持续关注丙方的施工情况,确保其按照协议要求完成建设任务。四、担保方式1.连带责任担保:乙方对丙方的债务承担连带责任,即在丙方未能按时、按质完成建设任务时,乙方需承担相应的法律责任。2.保证金担保:丙方需向乙方缴纳一定金额的保证金,以确保其能够按照协议要求履行义务。具体保证金金额及缴纳方式由双方协商确定。五、协议终止与解除1.协议终止:在担保期限内,如丙方能够按时、按质完成建设任务,并满足甲方的其他要求,则本协议自然终止。2.协议解除:在担保期限内,如发生以下情况之一,甲方有权解除本协议:(1)丙方未能按时、按质完成建设任务;(2)丙方存在重大违规行为;(3)丙方财务状况恶化,无法继续履行协议义务。六、争议解决1.争议解决方式:在履行本协议过程中,如发生争议,甲、乙、丙三方应首先通过友好协商解决。协商不成的,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.争议解决地点:本协议的争议解决地点为[争议解决地点]。七、其他条款1.保密条款:甲、乙、丙三方应对本协议的内容及履行过程中获知的对方商业机密、技术资料等信息保密,未经对方书面同意,不得向第三方泄露。2.通知条款:甲、乙、丙三方应及时将可能影响本协议履行的重大事项通知对方,并确保通知的真实性。若一方未能及时通知或通知虚假信息,导致本协议无法按时、按质履行,该方应承担相应的法律责任。3.适用法律条款:本协议适用中华人民共和国法律。若因本协议产生的纠纷或争议需通过法律途径解决时,也应适用中华人民共和国法律。4.管辖法院条款:如因本协议产生的纠纷或争议需通过法律途径解决时,任何一方可向[管辖法院所在地]的人民法院提起诉讼。若管辖法院所在地发生变化,则应以变化后的地点为准。5.条款独立性条款:本协议中的任何条款如因某种原因被认定为无效或不可执行时,其他条款仍然有效。双方应尽力协商并修改相关条款以达到本协议的预定目标。若协商不成,双方可通过法律途径解决争议。但争议解决期间,其他条款仍应继续履行。若一方不履行其在本协议中的义务导致另一方遭受损失时,受损方有权要求违约方承担相应的赔偿责任。具体赔偿金额应根据受损方的实际损失及违约方的过错程度等因素确定。同时,违约方还需承担因违约行为而产生的其他一切费用,包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等。篇4编号:[协议编号]甲方(委托人):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]联系电话:[甲方公司电话]乙方(受托人):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]联系电话:[乙方公司电话]丙方(第三方担保人):[丙方公司名称]地址:[丙方公司地址]联系电话:[丙方公司电话]鉴于甲方需要委托乙方进行[工程项目名称]的建设,为确保工程的顺利进行和质量的保障,丙方愿意为甲方提供第三方担保。现甲、乙、丙三方共同达成如下协议:一、担保事项丙方同意为甲方向乙方提供第三方担保,担保事项包括但不限于:1.工程按时完成:确保乙方按照约定的工期完成建设任务。2.质量达到标准:确保建设质量符合甲方要求和相关标准。3.金额支付到位:确保乙方能够按时收到甲方的支付款项。4.其他必要事项:包括但不限于确保工程的安全、环保等方面。二、担保方式丙方将采取以下方式为甲方提供第三方担保:1.连带责任担保:丙方将承担与乙方相同的责任和义务,确保工程的顺利进行和质量的保障。2.保证金担保:丙方将向甲方缴纳一定金额的保证金,作为对乙方履约的担保。3.其他合法方式:根据甲方的具体要求,丙方将采取其他合法的方式为甲方提供第三方担保。三、担保期限本协议的担保期限为[担保期限],自乙方开始建设之日起算。在担保期限内,丙方将承担为甲方提供第三方担保的责任。担保期限届满后,丙方的担保责任将自动解除。四、各方的权利和义务1.甲方的权利和义务:甲方有权要求乙方按照约定的工期和质量完成建设任务,并有权要求丙方承担第三方担保责任。甲方应按时向乙方支付款项,并确保建设过程中的相关要求得到落实。2.乙方的权利和义务:乙方应按时、按质完成建设任务,并确保建设过程中的安全、环保等方面要求得到落实。乙方有权要求甲方按时支付款项,并有权要求丙方承担第三方担保责任。3.丙方的权利和义务:丙方应承担为甲方提供第三方担保的责任,确保工程的顺利进行和质量的保障。丙方有权要求甲方按时支付款项,并有权要求乙方按照约定的工期和质量完成建设任务。五、违约责任1.甲方违约责任:如甲方未按时向乙方支付款项或未落实建设过程中的相关要求,导致乙方无法按时、按质完成建设任务,甲方应承担相应的违约责任。2.乙方违约责任:如乙方未按时、按质完成建设任务或未确保建设过程中的安全、环保等方面要求得到落实,乙方应承担相应的违约责任。3.丙方违约责任:如丙方未承担为甲方提供第三方担保的责任,导致工程的顺利进行和质量的保障受到影响,丙方应承担相应的违约责任。六、争议解决如甲、乙、丙三方在本协议的履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中,各方应尽力配合法院的调查取证工作,确保案件的顺利审理。判决生效前,各方不得擅自停止履行本协议。判决生效后,各方应严格遵守判决结果,确保协议的履行。七、其他条款1.本协议自甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效。协议生效后,各方应严格遵守协议规定,确保工程的顺利进行和质量的保障。协议期限届满后,各方如无其他书面协议继续合作,则本协议自动终止。2.本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。协议内容如有修改或补充,应由三方共同协商并书面确认。修改或补充的内容与本协议具有同等法律效力。3.其他未尽事宜,由甲、乙、丙三方共同协商并书面确认。协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中,各方应尽力配合法院的调查取证工作,确保案件的顺利审理。判决生效前,各方不得擅自停止履行本协议。判决生效后,各方应严格遵守判决结果,确保协议的履行。篇5合同编号:[合同编号]工程名称:[工程名称]担保方:[担保公司名称]被担保方:[被担保公司名称]签订时间:[合同签订日期]一、引言鉴于[担保公司名称]与[被担保公司名称]在[工程名称]项目中存在合作关系,为保障双方权益,特制定本担保协议。本协议的签订旨在明确担保方的责任与义务,确保被担保方的利益得到最大化保障。二、担保事项1.工程进度担保:担保方需确保工程进度符合双方约定,按时完成各个阶段的工程任务。2.工程质量担保:担保方需保证工程质量符合相关标准和要求,确保工程使用安全、可靠。3.工程费用担保:担保方需确保工程费用符合预算要求,避免超出预算范围。4.履约义务担保:担保方需按照合同约定履行各项义务,确保工程的顺利进行。三、担保期限本担保协议的期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。在担保期限内,担保方需持续履行其责任和义务。四、担保方式1.连带责任担保:担保方需对工程进度、质量、费用等方面承担连带责任,确保被担保方的权益得到充分保障。2.保证金担保:担保方需按照合同约定向被担保方交纳一定金额的保证金,作为履约担保。保证金金额应足以覆盖工程可能存在的风险。3.保险担保:担保方可选择为工程购买相关保险,如施工意外险、材料设备保险等,以分散和转移风险。被担保方需对保险购买和理赔流程进行必要的协助。五、双方权利义务1.权利:被担保方有权要求担保方按照合同约定履行各项义务,确保工程的顺利进行。在发现违约行为时,被担保方有权要求担保方承担相应的法律责任。2.义务:被担保方需为担保方提供必要的支持和协助,确保工程的顺利进行。同时,被担保方需尊重担保方的合法权益,不得无故干涉或损害其利益。3.违约责任:若一方违反本协议约定,需承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。具体违约责任的承担方式需根据违约行为的具体情况和双方协商确定。六、争议解决1.争议解决方式:若双方在履行本协议过程中发生争议,应首先通过友好协商解决。协商不成的,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.争议解决管辖法院:本协议的争议解决管辖法院为[具体管辖法院]。在提起诉讼时,双方需遵守相关法律法规和司法解释
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025-2030超白涂料行业市场发展分析及竞争格局与投资战略研究报告
- 2025-2030装修产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告
- 中国演出服务市场深度评估及行业投资前景咨询报告
- 2025-2030自动地板磨床行业市场现状供需分析及投资评估规划分析研究报告
- 2025-2030肠粉行业市场发展分析及发展前景与投资机会研究报告
- 2025年中国在线外卖行业市场前景预测及投资战略研究报告
- 2025-2030考勤系统行业市场现状供需分析及重点企业投资评估规划分析研究报告
- 中国病死畜禽无害化处理设备行业发展监测及投资战略咨询报告
- 2022-2027年中国金属紧固件行业发展趋势预测及投资战略研究报告
- 2025年中国楼宇智能化系统工程行业发展前景预测及投资策略研究报告
- 部编版《道德与法治》五年级下册第12课《富起来到强起来》精品教案
- 企业安全生产一台账三清单
- 大型设备的吊装技术课件
- 各种网络安全设备巡检报告汇总
- 拖欠货款合同纠纷起诉状范本
- 爱美的小公鸡(共22张)课件
- 碳酸丙烯酯法脱碳工艺工程设计
- 丽声北极星分级绘本第三级下 A Long Wait课件
- 沥青路面工程施工监理细则
- 新规范四统表(范本)
- 不稳定性心绞痛和非ST段抬高心肌梗死诊断与治疗指南(全文)
评论
0/150
提交评论