实验室建设工程施工合同

第第页合同编号:________实验室建设工程施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码8/NUMPAGES总页数8一、主体与目的本合同主体为甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）。甲方为实验室建设项目的业主，乙方为承担实验室建设工程施工任务的施工单位。本合同目的在于明确甲乙双方在实验室建设工程施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，按照约定的时间、质量、安全标准完成施工任务，实现甲方对实验室建设项目的预期目标。通过本合同的签订，甲乙双方共同遵守国家有关法律法规，遵循公平、公正、诚信的原则，共同完成实验室建设工程施工任务。二、价格、支付方式1.合同总价：本合同约定的实验室建设工程施工总价为人民币_____元整（大写：______元整）。2.支付方式：a.预付款：合同签订后，乙方应提交相关资质证明文件，甲方在收到乙方提交的材料后五个工作日内支付合同总价的20%作为预付款。b.进度款：工程进度达到合同约定节点时，乙方应及时向甲方提交进度款申请及相应证明材料，甲方应在收到申请后十个工作日内支付已完工程价值的30%。c.结算款：工程竣工验收合格后，甲方在收到乙方提交的结算报告及审计报告后十五个工作日内支付合同总价的50%作为结算款。d.保修金：合同约定的保修期内，甲方应向乙方支付合同总价的10%作为保修金，保修期满无质量问题后无息退还。3.付款时间：甲方应在合同约定的付款时间内支付相应的款项，逾期支付的，应按中国人民银行同期贷款利率支付逾期付款利息。4.付款条件：乙方完成相应工作并经甲方验收合格后，甲方方可支付相应款项。三、双方权利与义务1.甲方权利与义务：a.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全标准完成施工任务。b.甲方应在合同约定的期限内支付乙方款项。c.甲方有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督检查。d.甲方应施工所需的基础资料和施工条件。e.甲方应按照合同约定，对乙方在施工过程中发生的合理费用给予支持。2.乙方权利与义务：a.乙方应按照合同约定的时间、质量、安全标准完成施工任务。b.乙方应遵守国家有关法律法规，确保施工过程中的安全。c.乙方应按照甲方要求，及时提交施工进度报告和质量检测报告。d.乙方应保证施工过程中使用的材料、设备符合国家规定标准。e.乙方应承担因自身原因导致的工程延误、质量问题、安全事故等责任。f.乙方在施工过程中，如需变更施工方案，应提前与甲方协商一致。g.乙方应按照合同约定，负责工程保修期内的问题处理。四、质量保证与服务1.质量保证：a.乙方承诺施工质量符合国家现行建筑工程质量标准及合同约定的质量要求。b.乙方应按照国家规定和行业标准进行施工，确保工程质量。c.乙方在施工过程中，如发现质量问题，应立即停止施工，并及时通知甲方，共同协商处理方案。d.工程竣工验收合格后，乙方应在保修期内对工程质量负责，对因乙方责任造成的质量问题进行修复。2.服务内容：a.乙方应完整的施工图纸和技术资料，确保施工过程的顺利进行。b.乙方应安排专业技术人员进行现场指导，确保施工工艺和技术的正确实施。c.乙方应必要的技术支持，包括施工过程中的技术咨询服务和设备维护。d.乙方应按照甲方要求，对施工过程中的废弃物进行分类处理，确保环境保护。e.乙方应按照合同约定，工程竣工后的保修服务，确保工程长期稳定运行。五、履行与变更1.履行a.双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。b.甲方应按时支付乙方款项，乙方应按时完成工程进度。c.乙方在施工过程中，如因不可抗力导致工程延误，应及时通知甲方，并采取有效措施减少损失。d.甲方有权对施工过程中的设计、材料、施工工艺等进行变更，但需提前与乙方协商一致，并调整合同价格。2.变更a.合同履行过程中，如因设计变更、工程量增减、价格调整等非乙方责任原因导致合同内容变更，双方应重新协商并签订补充协议。b.任何变更均应以书面形式通知对方，经双方确认后生效。c.合同变更不影响已履行部分的合同条款，双方应继续履行各自的义务。d.合同变更后的价格调整应遵循公平、合理原则，并确保合同总价不超过原合同总价。六、保密条款1.双方对本合同内容、技术秘密、商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。2.保密内容不包括：a.已公开的信息；b.通过合法途径从第三方获得的、不属于保密的信息；c.在合同履行过程中，因业务需要而必须向政府相关部门或其他第三方披露的信息。3.双方应采取必要措施，确保保密信息的安全，防止未经授权的泄露、使用或复制。4.合同履行完毕或终止后，双方仍应继续履行保密义务，直至相关保密信息不再具有商业价值或保密性。5.违反保密义务的一方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。6.双方在履行保密义务过程中，如因工作需要而必须向内部员工或第三方披露保密信息，应事先取得对方的书面同意，并要求相关方遵守本合同的保密条款。七、争议解决1.甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。2.若协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。3.仲裁或诉讼应适用中华人民共和国法律。4.在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同约定的其他义务。5.仲裁或诉讼费用由败诉方承担，但双方另有约定的除外。6.争议解决过程中，任何一方不得擅自变更、终止或放弃合同的权利义务。7.争议解决后，双方应遵守裁决或判决结果，不得再就同一事项提起诉讼或仲裁。八、其它条款1.合同解除：在合同履行过程中，如一方严重违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。2.合同解除后的处理：合同解除后，双方应立即停止履行合同，并按照合同约定处理未完成的工作和已付款项。3.合同终止：合同履行完毕或达到终止条件时，合同自动终止。4.合同份数：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。5.合同生效：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。6.合同附件：本合同附件与本合同具有同等法律效力。7.本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。8.本合同如有变更，应以书面形式进行，并经双方签字（或盖章）确认。任何口头变更均无效。九、合同