2023年监理工程师之土木建筑目标控制考前冲刺试卷A卷含答案

2023年监理工程师之土木建筑目标控制考前冲刺试

卷A卷含答案

单选题（共100题）

1、某工程有4个施工过程，划分为5个施工段组织加快成倍节拍流水施工，各

施工过程的流水节拍分别为4天、6天、4天和2天，第2个施工过程提前插入

2天。则参加流水施工的专业工作队总数为（）个，工期（）天。

A.4,24

B.5,24

C.6,22

D.8,22

【答案】D

2、施工中出现需要加固的质量缺陷时，项目监理机构应审查施工单位提交的

（）O

A.按设计规范编制的加固处理方案

B.经该项目设计单位认可的加固处理方案

C.经有相应设计资质的设计单位认可的加固处理方案

D.经建设单位认可的加固处理方案

【答案】B

3、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，分项工程可以按照

（）进行划分。

A.主要工种、材料、施工工艺

B.设计分区、使用功能的显著差异

C.专业性质、建筑部位

D.结构缝设置位置

【答案】A

4、下列楼地面施工做法的说法中，错误的是（）。

A.有防水要求的地面工程应对立管、套管、地漏与节点之间进行密封处理，并

应进行隐蔽验收

B.有防静电要求的整体地面工程，应对导电地网系统与接地引下线的连接进行

隐蔽验收

C.找平层采用碎石或卵石的粒径不应大于其厚度的2/3

D.预制板相邻板缝应采用水泥砂浆嵌填

【答案】D

5、保证施工总进度目标的实现，首先要对进度目标进行分解，能够划定进度控

制分界点的分解方法是（）。

A.按项目组成分解

B.按承包单位分解

C.按施工阶段分解

D.按计划期分解

【答案】C

6、在工程网络计划费用优化过程中，如果被压缩对象的直接费用率大于工程间

接费用率，则说明（）。

A.压缩关键工作的持续时间会使工程总费用增加

B.压缩关键工作的持续时间不会使工程总费用增加

C.压缩关键工作的持续时间会使工程总费用减少

D.缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间

【答案】A

7、在设备工器具费及设备购置费中，国产标准设备原价一般按（）计算。

A.带有备件出厂价

B.定额估价

C.系列设备插入估价

D.不带备件出厂价

【答案】A

8、在项目融资程序中，需要在融资决策阶段进行的工作是（）

A.起草融资法律文件

B.选择银行

C.控制与管理项目风险

D.选择项目融资方式

【答案】D

9、改进是组织维持目前业绩水平必不可少的，下列属于该要点基本内容的是

（）O

A.需求的变化要求组织不断改进

B.确定质量方针、质量目标

C.规定职责和权益

D.确定关键、重要过程

【答案】A

10、建筑安装工程费用中的社会保险费应以（）为计算基础。

A.人工计时工资

B.定额人工费

C.人工计件工资

D.企业管理费

【答案】B

11、徐某是前进村的村委会主任，省政府在该村征用农民土地建设高速公路，

在协助县政府进行征地补偿款发放过程中，徐某私下里利用其直接领取补偿款

再发放给农民的便利条件，侵占土地补偿款13万元，后案发。该县检察院以

贪污罪对其立案侦查并移送起诉，开庭审理中，徐某的辩护律师辩称，徐某是

村民自治组织的人员，不属于国家工作人员，不应当构成贪污罪。法院根据全

国人大常委会《关于第九十三条第二款的解释》中“村民委员会等村基层组织

人员协助人民政府从事土地征收、征用补偿费用的管理，以国家工作人员论”

的规定，判处徐某有期徒刑十年零六个月。对该案件分析，不正确的是：

A.从解释方法上看，全国人大常委会的解释属于才大解释，从解释主体上看，

属于立法解释

B.证明徐某是否为国家工作人员的过程属于内部证成，这是确定法律推理的大

前提

C.法院适用法律的目标是获得合理的法律决定，判决的正当性优先于判决的可

预测性，判决的过程是严格的形式推理，不受人的价值观影响

D.在本案判决中存在两个推理过程，即将徐某与国家工作人员对比得出其为国

家工作人员的类比推理，和适用刑法规定判处徐某刑罚的演绎推理

【答案】B

12、裱糊工程中裱糊后的壁纸出现起鼓或脱落，下述哪项原因分析是不正确

的？（）

A.基层未刷防潮层

B.旧墙面疏松的旧装修层未清除

C.基层含水率过大

D.腻子与基层黏结不牢固或出现粉化、起皮

【答案】A

13、如果施工方案一定，工程总费用会随着工期的不同而不同。随着工期的缩

短，工程总费用的变化趋势是（）。

A.直接费和间接费均增加

B.直接费增加，间接费减少

C.直接费和间接费均减少

D.直接费减少，间接费增加

【答案】B

14、施工作业技术交底的目的在于加强承包人对：）施工人员的技术指导。

A.单项工程

B.单位工程

C.分部工程

D.分项工程

【答案】D

15、下列关于建筑工程施工质量验收要求的说法中，正确的是（）。

A.工程施工质量验收均应在监理单位初步验收合格的基础上进行

B.检验批的质量应按主控项B和一般项目验收

C.工程的观感质量应由验收人员现场检查，项目监理机构确认

D.隐蔽工程在隐蔽前应由监理单位通知建设单位进行验收

【答案】B

16、根据《建设工程监理规范》，项目监理机构针对工程施工质量进行巡视的

内容不包括（）。

A.按批准的施工组织设计、（专项）施工方案的情况

B.监督进行技术交底

C.使用工程材料•、构配件的合格情况

D.施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位

【答案】B

17、工程开工前，应由（）组织召开工程设计技术交底会议。

A.设计单位

B.施工单位

C.建设单位

D,监理单位

【答案】C

18、（2017年真题）关于监理单位设备监造质量控制方式的说法，正确的是

（）O

A.制造周期长的设备，采取定点监控的方式

B.特别重要设备，采取驻厂监造的方式

C.大型设备，采取设置质量控制点的方式

D.标准设备，采取巡回监控的方式

【答案】B

19、以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的

（）O

A.10%

B.20%

C.25%

D.40%

【答案】B

20、屋面工程防水等级为H级时，若选用合成高分子防水卷材，规范规定其最

小厚度不应水于下列哪一数值？（）

A.0.8mm

B.1.0mm

C.1.2mm

D.1.5mm

【答案】D

21、（2020年真题）纽织建设工程流水施工时，相邻两个施工过程相继开始施

工的最小间隔时间称为（）。

A.流水节拍

B.时间间隔

C.间歇时间

D.流水步距

【答案】D

22、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人应在收到承包人提交的

工程量报告后（）天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包

人。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】A

23、竣工决算是指建设工程从（）到竣工所发生的所有实际支出。

A.筹建

B.可行性研究

C.初步设计

D.开工

【答案】A

24、在工程质量事故的处理程序中，对于涉及结陶安全和加固处理等的重大技

术处理方案，一般由（）提出。

A.施工单位

B.原设计单位

C.监理机构

D.建设单位

【答案】B

25、下列流水施工参数中，能够表明流水施工的速度和节奏性的是（）。

A.施工段

B.流水强度

C.流水节拍

D.流水步距

【答案】C

26、根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201),监理人应

在收到承包人提交的工程量报告后0天内，完成对工程量报表的审核并发送发

包人。

A.7

B.14

C.1

D.28

【答案】A

27、(2020年真题)下列建设工程进度控制措施中，属于技术措施的是

()O

A.审查承包商提交的进度计划

B.及时办理工程预付款及进度款支付手续

C.协调合同工期与进度计划之间的关系

D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络

【答案】A

28、监理工程师对承包单位进场的施工机械设备进行检查核对的目的是为了控

制()，保证施工质量。

A.施工方案的先进性

B.施工措施的针对性

C.作业技术准备状态

D.施工计划的可行性

【答案】C

29、项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报检表后，应由（）

签署审查意见。

A.总监理工程师

B.监理单位技术负责人

C.专业监理工程师

D.监理员

【答案】C

30、某土方工程，招标工程量清单中的工程量为1000m3,承包人投标报价中的

综合单价为30元加3,合同约定，当实际工程量超过清单工程量15%时调整单

价，调整系数为0.9。工程结束时承包人实际完成并经监理工程师确认的工程

量为1400nl3,则该土方工程的工程价款为（）元。

A.42300

B.41250

C.40800

D.37800

【答案】B

31、BIM是从（）发展起来，逐渐扩建到全球。

A.英国

B.日本

C.中国

D.美国

【答案】D

32、某人以8%单利借匕15000元，借款期为3年；收回后以7%复利将上述借出

资金的本利和再借出，借款期为10年。此人在第13年年末可以获得的复本利

和是()万元。

A.3.3568

B.3.4209

C.3.5687

D.3.6589

【答案】D

33、()是根据初步设计中确定的建设工期和工艺流程，具体安排单位工程的

开工日期和竣工日期。

A.工程项目总进度计划

B.投资计划年度分配表

C.工程项目一览表

D.工程项目进度平衡表

【答案】A

34、以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的

()O

A.10%

B.20%

C.25%

D.40%

【答案】B

35、某项日期初投资额为500万元，此后自第1年年末开始每年年末的作业费

用为40万元，方案的寿命期为10年。10年后的净残值为零。若基准收益套为

10%,则该项目总费用的现值是0万元。

A.746.14

B.834.45

C.867.58

D.900.26

【答案】A

36、配制强度等级小于M5的水泥石灰砌筑砂浆，其使用的材料以下哪条不符规

范规定？（）

A.砂的含泥量小于10%

B.没有使用脱水硬化的石灰膏

C.直接使用了消石灰粉

D.水泥经复验强度、安定性符合要求

【答案】C

37、旁站发现施工活动已经或者可能危及工程质量的，应由（）下达

（），指令施工单位整改。

A.专业监理工程师，整改通知单

B.专业监理工程师，暂停令

C.总监理工程师，暂停令

D.总监理工程师，监理通知单

【答案】C

38、施工组织设计在实施过程中，施工单位如需做较大的变更，项目监理机构

应（）。

A.校验修改部分

B.简化审批程序

C.增加审批程序

D.按程序重新审杳

【答案】D

39、①犯罪以后自动投案，如实供述的，属于一般自首②正在服刑的罪

犯，如实供述司法机关还未掌握的的，属于特殊自首③被采取强制措施的

犯罪嫌疑人，如实供述—的，属于坦白④犯罪分子有揭发____,查证属实

的，属于立功关于以上圣格，下列哪些选项错误？

A.第①②句中的空格都只能填“自己的罪行”

B.第②③句中的空格既可以填“本人罪行”，也可以填“本人其他罪行”

C.第③④句中的空格既可以填“自己的罪行”，也可以填“他人犯罪行为”

D.第①③句中的空格都只能填“自己的罪行”

【答案】A

40、评审工程初步设计成果时，重点评审的是（）。

A.总平面布置是否充分考虑方向、风向、采光等要素

B.设计参数、设计标准、功能和使用价值

C.设计依据、设计规模

D.使用功能是否满足质量目标和标准

【答案】A

41、对于采用成本加奖罚计价方式的合同，在合同订立阶段发承包双方不需要

确定的是（）。

A.预期成本

B.限额成本

C.固定酬金

D.奖罚计算办法

【答案】B

42、下列建设工程进度控制措施中，属于合同措施的是（）。

A.建立进度协调会议制度

B.审查承包商提交的进度计划

C.对工程延误收取误期损失赔偿金

D.加强索赔管理，公正地处理索赔

【答案】D

43、当隐蔽工程列为施工质量见证点时，监理工程师应按规定到场监督检查。

除见证施工过程外还需见证（）

A.施工环境状况

B.施工作业条件

C.劳动组织及工种配合状况

D.隐蔽部位的覆盖过程

【答案】D

44、某分部工程由4个施工过程组成，分为3个施工段组织流水施工，其流水

节拍(天)

A.23

B.22

C.21

D.20

【答案】A

45、建设工程采用流水施工方式的特点是()o

A.施工现场的组织管理比较简单

B.各工程队实现了专业化施工

C.单位时间内投入的资源量较少

D.能够以最短工期完成施工任务

【答案】B

46、单位工程竣工验收报审表中的预验收意见应由()填写。

A,建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.质监部门

【答案】B

47、()是一个指导性标准，它不用于认证，也不具有强制性。

A.TSO9000：2015

B.ISO9001：2015

C.ISO9004：2009

D.ISO19011：2011

【答案】C

48、下列费用中，属丁建筑安装工程费中检验试验费的是()

A.对构件进行一般鉴定、检查所发生的费用

B.新材料的试验费

C.建设单位委托检测机构进行检验的费用

D.对构件进行破坏性试验的费用

【答案】A

49、工程质量形成过程中，下列属于施工过程中使用的机具设备的是()。

A.电梯

B.施工安全设施

C.泵机

D.通风设备

【答案】B

50、下列土地使用权出让方式的表述中，何者是正确的？()

A.不得采取双方协议的方式

B.只能采取拍卖的方式

C.只能采取招标的方式

D.可以采取拍卖、招标或者双方协议的方式

【答案】D

51、在工程施工质量验收层次中，分部工程是（）的组成部分。

A.单位工程

B.单项工程

C.分项工程

D.检验批

【答案】A

52、建设工程施工过程中，分项工程验收应由（）组织。

A.设计单位专业工程师

B.监理员

C.专业监理工程师

D.建设单位代表

【答案】C

53、下列可行性研究内容中，属于市场预测分析的是（）。

A,主要投入物供应现状

B,工艺技术和主要设条方案

C.项目组织机构和人力资源配置

D.项目资金来源及使用条件

【答案】A

54、某常规投资方案，当贷款利率为12%时，净现值为150万元；当贷款利率

为14%时，净现值为TOO万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为

（）O

A.<12%

B.12%—13%

C.13%-14%

D.>14%

【答案】C

55、下列费用中，不应列入建筑安装工程材料费的是（）

A.施工中耗费的辅助材料费用

B.施工企业自设实验室精选实验所耗用的材料费用

C.在运输装卸过程中发生的材料损耗费用

D.在施工现场发生的材料保管费用

【答案】B

56、工程建设过程中，下列造成工程质量缺陷的成因属于违背基本建设程序的

是（）。

A.无证设计

B.转包.挂靠

C.边设计.边施工

D.擅自修改设计

【答案】C

57、某方案设计的生产能力，正常年份下营业收入为800万元，经营成本为

400万元，年息税前平均利润为250万元，无贷款利息，项目投资均采用资本

金(3000万元)，所得税率为25%。若行业净利润率参考值为6%,则有关该项

目的财务评价，表述正确的是()0

A.该项目总投资收益率为13.33%

B.该项目资本金净利涧率为6.25%

C.该项目盈利能力不满足要求

D.该项目正常年份的净利润为112.50万元

【答案】B

58、对于由质量事故调查组处理的质量事故，()应积极配合，客观地提供相

应证据。

A.建设单位

&项目监理机构

C.质量监督机构

D.质量检测机构

【答案】B

59、项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报验表后，应由

()签署审查意见。

A.总监理工程师

B.监理单位技术负责人

C.专业监理工程师

D.监理员

【答案】C

60、对于特别重要的设备制造过程，项目监理机陶可采取()的方式实施设备质

量控制。

A.巡回监控

B.定点监控

C.设置质量控制点监控

D.驻厂监造

【答案】D

61、为了确保工程质量事故的处理效果，对涉及结构承载力等使用安全和其他

重要性能的处理，必须要委托有资质的()进行必要的检测鉴定。

A.法定检测单位

B.工程咨询单位

C.质量监督单位

D.勘察设计单位

【答案】A

62、桩基动承载力试验中，主要采用弹性波反射法对各类混凝土桩进行质量普

查的方法是()。

A.单桩抗压承载力试验

B.单桩水平静承载力试验

C.低应变动测

D.高应变动测

【答案】C

63、受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到（）及以上。

A.60%

B.70%

C.80%

D.90%

【答案】D

64、审查勘察单位提交的勘察成果报告，必要时对于各阶段的勘察成果报告组

织专家论证或专家审查，并向（）提交勘察成果评估报告，同时应参与勘察成

果验收。

A.建设单位

B.监理单位

C.设计单位

D.施工单位

【答案】A

65、某双代号网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12

天和第17天，其持续时间为5天。工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时

间分别为第21天、第24天和第28天，则工作M的自由时差和总时差分别为

（）天。

A.1,4

B.3,3

C.4；5

D.5；5

【答案】C

66、关于编制最高投标限价时总承包服务费的可参考标准，下列说法正确的是

（）0

A.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估

算造价的0.5%计算

B.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估

算造价的设计算

C.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务

时，按分包专业工程估算造价的1%〜3%计算

D.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务

时，按分包专业工程估算造价的3%〜5%计算

【答案】D

67、工程网络计划优化中的资源优化是指（）的优化。

A.资源有限，工期最短

B.资源均衡，费用最少

C.资源有限，工期固定

D.资源均衡，资源需用量最少

【答案】A

68、在施工中，通过增加劳动力和施工机械的数量调整进度计戈IJ,这种措施属

于（）。

A.组织措施

B.技术措施

C.经济措施

D.其他配套措施

【答案】A

69、由于业主原因，监理工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增

加，则停工期间承包商可索赔（）

A.工期，成本和利润

B.工期和成本，不能索赔利润

C.工期，不能索赔成本和利润

D.成本，不能索赔工期和利润

【答案】B

70、质量缺陷处理完毕后，（）应根据施工单位报送的监理通知回复单对

质量缺陷处理情况进行复查，并提出复查意见。

A.监理机构

B.建设单位

C.设计单位

D.质量监督机构

【答案】A

71、构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎，其表述错误的是（）。

A.每个马牙槎的高度不应超过300mm

B.马牙槎凹凸尺寸不宜小于60mm

C.马牙槎先进后退

D.马牙槎应对称砌筑

【答案】C

72、施工前，应由（）制定分项工程和检验批的划分方案，并由（）

审核。

A.监理工程师，建设单位

氏施工单位，监理机构

C.施工单位，建设单位

D.监理工程师，监理机构

【答案】B

73、在有足够工作面和资源的前提下，施工工期最短的施工组织方式是

（）o

A.依次施工

B.搭接施工

C.平行施工

D.流水施工

【答案】C

74、下列不属于装配式结构类型的是（）。

A.装配整体式框架结构

B.装配整体式剪力墙结构

C,装配整体式砌体结构

D.装配整体式部分框架剪力墙结构

【答案】C

75、考虑到组成单位工程的各部分是由不同工人用不同工具和材料完成的，又

可以把单位工程进一步分解为（）。

A.独立工程

B.单元工程

C.分项工程

D.分部工程

【答案】D

76、分部工程质量验收应符合的规定是（）。

A.所含分项工程的质量均应验收合格且相应的质量控制资料文件必须完整

B.所含检验批的质量验收记录应完整

C.主控项目的质量经抽样检验均应合格

D.有关、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整

【答案】A

77、建设工程施工进度控制工作从审核承包单位提交的施工进度计划开始，直

至建设工程（）为止。

A,竣工验收合格

B.提交竣工验收报告

C.缺陷责任期满

D.保修期满

【答案】D

78、关于双代号时标网络计划特点的说法，错误的有（）。

A.无虚箭线的线路为关键线路

&无波形线的线路为关键线路

C.波形线的长度为相邻工作之间的时间间隔

D.工作的最早开始时间等于工作箭线左端节点中心所对应的时标值

【答案】A

79、某道路工程划分为4个施工过程、5个施工段进行施工，各施工过程的流

水节拍分别为6、4、4、2天。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则流水施工

工期为（）天。

A.40

B.30

C.24

D.20

【答案】C

80、设备安装工程概算编制的基本方法中，计算比较具体，精准性较高的是

（）O

A.预算单价法

B.扩大单价法

C.概算指标法

D.实物量法

【答案】A

81、砌筑砂浆试块标准养护（）d后进行强度试验。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】D

82、在列表比较法中，如果工作尚有总时差大于原有总时差，则说明

（）O

A.该工作实际进度超前，超前的时间为两者之差

B.该工作实际进度拖后，拖后的时间为两者之差

C.该工作实际进度超前，超前的时间为两者之和，旦不影响总工期

D.该工作实际进度拖后，拖后的时间为两者之差，但不影响总工期

【答案】A

83、用于工程的进口材料、构配件和设备，按合同约定需要进行联合检查验收

的，应由（）提出联合检查验收申请。

A.施工单位

B.项目监理机构

C.供货单位

D.建设单位

【答案】A

84、投标文件中已标明价格，经算数性错误修正（如有），且承包人已确认的

工程量清单，称为（）。

A.分部分项工程量清单

B.招标工程量清单

C.工程量清单计价表

D.已标价工程量清单

【答案】D

85、（2019年真题）根据《建设工程监理规范》，项目监理机构应将已审核签

认的施工组织设计报送（）。

A.工程质量监督机构

B,建设单位

C.监理单位

D.施工单位

【答案】B

86、建设工程组织加快的成倍节拍流水施工时，所具有的特点是（）。

A.专业工作队数等于施工过程数

B.相邻施工过程的流水节拍相等

C.相邻施工段之间可能有空闲时间

D.各专业工作队能够在施工段上连续作业

【答案】D

87、某企业向银行借款，甲银行年利率7.8%,每年计息一次；乙银行年利座

7.5%,每季度计息一次，则（）。

A.甲银行实际利率低于乙银行实际利率

B.甲银行实际利率高于乙银行实际利率

C.甲乙两银行实际利率相同

D.甲乙两银行的实际利率不可比

【答案】B

88、某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万m3,合同中约定土方单价20

元/m3,当实际工程量超过估计工程量10%以上时，超出部分需调整单价，单

价为18元/m3,该工程结算时实际完成工程量为1.2万m3,则土方工程款为

()万元。

A.21.6

B.23.6

C.23.8

D.24.0

【答案】C

89、工作的总时差是指在不影响()的前提下，本工作所具有的机动时

间。

A.本工作最早完成时间

B.紧后工作最早完成时间

C.网络计划总工期

D.紧后工作最早开始时间

【答案】C

90、标底价格在招投标过程中的主要作用是作为。

A.签订合同的价格依据

B.投标报价的依据

C.评定标价的参考值

D.确定中标价的标准

【答案】C

91、在设备制造过程中，监造人员要定期及不定期地到制造现场检查了解设备

制造过程的质量状况，发现问题应及时处理，称为质量监控方式中的（）。

A.驻厂监造

B.巡回监控

C.设置质量控制点监控

D.跟踪监控

【答案】B

92、审核承包人编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析，体

现了项目监理机构在施工阶段投资控制的（）措施。

A.组织

B.技术

C.经济

D.合同

【答案】B

93、根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，综合单价中不包括（）。

A.人工费

B.管理费

C.利润

D.税金

【答案】D

94、非节奏流水施工具有的特点是（）。

A.各施工过程在各施工段的流水节拍相等

B.相邻施工过程的流水步距相等

C.专业工作队数等于施工过程数

D.各专业工作队在施工段之间没有空闲时间

【答案】C

95、对需要返工处理或加固补强的质量事故，（）应及时提交质量事故书

面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。

A.施工单位

B.设计单位

C.项目监理机构

D.建设单位

【答案】C

96、关于最终结清的阐述中，正确的是（）。

A.质量保修期终止后，承包人应按照合同的定向发包人提交最终结清支付申请

B.发包人收到最终结清支付申请后的7天内予以核实

C.发包人应在签发最终结清支付证书后的14天内，向承包人支付

D.承包人被扣留的质量保证金不足以扣减发包人工程缺陷修复费用的，按争议

解决方式处理

【答案】C

97、为了确保勘察设计质量，监理工程师在对勘察设计质量进行控制时，首先

应进行

A.对勘察设计文件的核查

B.对勘察设计过程的跟踪检杳

C.对勘察设计单位资质的核查

D.对勘察设计方案的核查

【答案】C

98、根据设计要求，在施工过程中需对某新型钢筋混凝土屋架进行一次破坏性

试验，以验证设计的正确性，此项试验费应由（）支付。

A.设计单位

B.建设单位的研究试验费

C.施工单位的其他直接费

D.施工单位的间接费

【答案】B

99、随着工程施工的进展，（）应不断补充和填写关于材料、构配件及施工作

业活动的有关内容，记录新的情况。

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.建设行政主管部门

【答案】A

100、下列评价指标中，（）属于动态指标。①投资利润率②投资收益率③贬务

净现值④内部收益率⑤投资报酬率

A.①②

B.③④

C.②③

D.④⑤

【答案】B

多选题（共50题）

1、项目质量控制系统运行中监理工作的主要手段有（）

A.编制监理规划和监理实施细则

B.签发监理指令

C.组织召开设计交底会议

D.旁站与巡视

E.平行检验与见证取样

【答案】BD

2、材料、设备的型号、订货必须验收样板，并经（）确认。

A.建设单位

&项目监理机构

C.设计单位

D.施工单位

E.供货单位

【答案】AB

3、在正常使用条件下，关于建设工程各保修项目最低保修期限的说法，正确的

有（）。

A.屋面防水工程保修期为两个雨季

B.给水排水管道为2年

C.供热与供冷系统保修期为2个采暖期、供冷期

D.基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限

E.设备安装和装修工程为5年

【答案】BCD

4、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，当分部工程较大时，可按（）

将分部工程划分为若干子分部工程。

A.专业性质

B.施工工艺

C.施工程序

D.材料种类

E.施工特点

【答案】CD

5、监理工程师审核物资供应计划的内容有（）.

A.物资生产工人是否足额配置

B.物资库存量安排是否经济合理

C.物资采购时间安排是否经济合理

D.物资供应计划与施工进度计划的匹配性

E.物资供应紧张使施工进度拖后的可能性

【答案】BC

6、当分部工程较大或较复杂时，可按（）将分部工程划分为若干子分部工

程。

A.材料种类

B.施工特点

C.工程部位

D.专业系统

E.质量要求

【答案】ABD

7、GB/T19000—2000族标准的质量管理体系是以过程为基础建立的，其质量管

理的循环过程包括（）。

A.管理职责

B.环境管理

C.产品实现

D.资源管理

E.安全管理

【答案】ACD

8、监理工程师控制施工阶段工程质量的手段有C

A.审核技术文件、报告和报表

B.向业主报告质量信息

C.旁站监督和平行检测

D.下达指令性文件

E.控制工程款的支付

【答案】ACD

9、关于我国法治建设所取得的历史性成就，下列说法正确的是

A.在党的十一届三中全会以前，我国社会主义法治建设只有深刻教训，没有成

功经验

B.我党把指依法治国确定为党治国理政的基本方式，把依法执政确定为党领导

人民治理国家的基本方略

C.目前，中国特色社会主义法治体系已经形成

D.“五四宪法”的制定为中国特色社会主义法律体系的形成奠定了重要基础

【答案】D

10、下列王律师的做法正确的有、（）

A.王律师是其所在律师事务所的主要合伙人之一，所占份额占据主导地位，所

以他以个人名义私自接受了委托，又私自收取了费用

B.王律师平时为了给所在律师事务所招揽生意，总是向他的委托人和别人宣称

自己有亲戚在法院

C.王律师苦于一被告人母亲的哀求，私自将被告人母亲所写的一封家书传递给

狱中的被告人

D.王律师作为其律所的重要领导人之一，不允许其律师事务所的律师同时在另

外的法律服务所执业

【答案】D

11、工程质量管理体系包含三个层次，其中的承建方包括（）。

A.勘察单位

B.设计单位

C.施工单位

D.材料供应单位

E.监理单位

【答案】ABCD

12、建设工程质量特性中，下列属于适用性内容的有()。

A.地基基础牢固程度

B.建设工程产品的耐火及防火能力

C.铁道、航道的通达便捷功能

D.工程上的防洪与抗震能力

E.建筑物造型的美观大方

【答案】AC

13、律师和律师事务所在与委托人及其他人员接触中，不得采用哪些不正当手

段与同行进行业务竞争？()

A.无正当理由，以在同行业收费水平以下收费为条件吸引客户，或采用承诺给

予客户、中介入、推荐人回扣，馈赠金钱、财物方式争揽业务

B.在“今日说法”栏巨做嘉宾

C.向委托人明示或暗示律师或律师事务所与司法机关、政府机关、社会团体及

其工作人员具有特殊关系，排斥其他律师或律师事务所

D.就法律服务结果或司法诉讼的结果做出任何没有事实及法律根据的承诺

【答案】ACD

14、甲(17)岁故意伤害乙(15)岁一案，甲委吒丙律师担任其辩护人，以下

关于该案诉讼程序的表述，错误的是？

A.如需犯罪记录封存，对于本案宣判时，不得有旁听人员

B.对甲的情况的调查报告，以及丙提交的有关甲的情况的书面材料，可以作为

法庭教育和定罪量刑的参考

C.在审查起诉时，甲明确拒绝法定代理人以外的合适成年人到场，检察院可以

准许，但应当另行通知其他合适成年人到场

D.若甲为女性，公安机关讯问甲，应当有女工作人员和甲的法定代理人到场

【答案】ABD

15、某新建项目，建设期为2年，建设期初从银行贷款1000万元，年利率为

6%,则关于该项目建设投资和建设期利息的说法，正确的有()o

A.第1年建设期利息为60万元

B.第2年建设期利息为66万元

C.建设期第2年初贷款本利和为1060万元

D.项目建设投资为1126万元

E.项目建设期利息为123.6万元

【答案】AC

16、初步设计阶段，项目监理机构开展质量管理相关服务的工作内容有

()O

A.协助起草设计任务书

B.协助组织专项技术论证

C.协助组织设计成果审查

D.协助项目设计报审

E.协助起草设计文件

【答案】ABCD

17、在质量数据统计分析中，反映数据离散趋势的特征值包括0

A.算术平均数

B.标准偏差

C.极差

D.样本中位数

E.变异系数

【答案】BC

18、墙面抹灰层的总厚度一般不宜超过多少？（）

A.35mm

B.30mm

C.25mm

D.20mm

【答案】A

19、在装修工程开始前，要先做出样板间，样板间应达到竣工验收的标准，并

经（）四方验收合格后，方可正式施工。

A.建设单位

B.项目监理机构

C.设计代表

D.施工项目部

E.主要供货单位

【答案】ABCD

20、以下属于流水施工作业中工艺参数的有（）。

A.施工过程

B.工作面

C.流水节拍

D,流水强度

E.施工段

【答案】AD

21、下列属于GB/119000-2008族标准中的质量管理原则的是()。

A.以顾客为关注焦点

B.合作共赢

C.循证决策

D.社会责任

E.全员参与

【答案】AC

22、为减少设计变更的发生、保证工程质量，监理工程师在设计变更控制方面

应()

A.加强对可行性研究的质量控制

B.加强设计阶段的质量控制

C.及时掌握国家政策及相关规范变化，并将信息通知设计单位

D.杜绝设计中的“错、漏、碰、缺”现象

E.对建设单位和施工单位所提出的设计变更采取不同的态度

【答案】BC

23、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)的规定，关于投

标价格的编制原则下列说法正确的有()。

A.投标人应依据行业部门的相关规定自主确定投标报价

B,投标人的投标报价可以低于工程成本

C.执行工程量清单招标的，投标人必须按招标工程量清单填报价格

D.投标价应由投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制

E.投标人的投标报价低于招标控制价的应予废标

【答案】ACD

24、（2022年真题）亘越绩效模式中，在关注组织如何做正确的事时，需要强

调的组成要素有（）。

A.领导作用

B.战略

C.资源

D.过程管理

E.以顾客和市场为中心

【答案】AB

25、竣工验收应具备的条件包括（）0

A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容

B.有完整的技术档案

C.有施工单位签署的工程保修书

D.有工程使用的主要建筑材料、构配件和设备的进场试验报告

E.有建设单位签署的质量合格文件

【答案】ABCD

26、以下内容属于设备采购原则的有（）

A.根据设计原则，对需采购的设备编制拟采购设备表

B.供货商的各种检验检测手段及实验室资质符合有关规定

C.所采购设备质量可靠，满足设计文件所确定的各项技术要求

D.所采购设备和配件价格合理，技术先进

E.维修和保养能得到充分保障

【答案】CD

27、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）,关于工程变更

价款的调整方法，下列说法中正确的有（）。

A.工程变更导致已标价工程量清单项目的工程量变化小于15%,仍采用原价格

B.已标价的工程量清单中没有相同或类似的工程变更项目，由发包人提出变更

工程项目的总价和单价

C.安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动

D.采用单价方式计算的措施费，按照分部分项工程费的调整方法确定变更单价

E.按系数计算的措施项目费均应按照实际发生变叱的措施项目调整，系数不得

浮动

【答案】AC

28、某企业为了某一工程建设项目，经批准，征用耕地100亩，被征用前第一

年平均每亩产值1200元，征用前第二年平均每亩产值1100元，征用前第三年

平均每亩产值1300元，该单位人均耕地2亩，地上附着物共有树木3000棵，

按照25元/棵补偿，青苗补偿费按照100元/亩计取。则下列有关农用地征用费

的表述，正确的有（）。

A.可按被征用前三年产值的5倍计算土地补偿费

B.可按被征用前三年平均产值的8倍计算安置补助费

C,需要安置的农业人口为50人

D.青苗补偿费为1万元

E.地上附着物补偿费为7.5万元

【答案】CD

29、（2021年真题）监理单位向建设单位提交的质量事故处理报告中应包括的

内容有（）。

A.质量事故的工程部位

B.事故发生的原因

C.事故的责任人及其责任

D.事故处理的过程

E.事故处理的结果

【答案】ABD

30、项目管理机构进行设备改造时，设备制造过程质量记录资料包括的内容有

（）O

A.设备制造单位质量管理检查资料

B.设备订货合同

C.设备制造依据及工艺资料

D.设备制造原材料、构配件的质量记录

E.制造过程的检查验收记录

【答案】ACD

31、物资需求计划一般包括（）。

A.总需求计划

B.前期需求计划

C.后期需求计划

D.一次性需求计划

E.各计划期需求计划

【答案】D

32、下列检测方法可用于检测结构或构件混凝土抗压强度的是()o

A.回弹法

B.后装拔出法

C.超声回弹综合法

D.直测法

E.钻芯法

【答案】ABC

33、在设备招标采购阶段，关于监理单位具体的工作内容，说法正确的有

()0

A.协助建设单位起草招标文件、做好资格预审

B.协助建设单位进行综合比较，对设备的各方面作出评价

C.协助建设单位进行设备采购合同谈判，并应协助签订设备采购合同

D.参加对供货制造商或投标单位的考察，独立作出考察结论

E.做好厂商的初选入围与实地考察

【答案】ABC

34、ISO质量管理体系的特征包括()。

A.符合性

B.间断受控

C.动态性

D.全面有效性

E.可操作性

【答案】ACD

35、虽然只有采用全数检验，才有可能得到100%的合格品，但由于（）原

因，还必须采用抽样检验。

A.破坏性检验

B.检验费用高，产品本身价值低

C.时间不允许

D.检验样品数量少

E.即使进行全数检验，也不一定能保证100%的合格品

【答案】ABC

36、进行PPP项目物有所值定性评价时可采用的基本评价指标有（）。

A.项目规模大小

B.全生命周期整合程度

C.潜在竞争程度

D.可融资性

E.行业示范性

【答案】BCD