地下水防护施工合同

第第页合同编号:________地下水防护施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码10/NUMPAGES总页数10一、主体与目的本合同由以下主体签订：甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]合同目的：为保护地下水环境，防止地下水污染，根据《中华人民共和国水法》等相关法律法规，甲方委托乙方进行地下水防护施工，确保地下水安全，具体施工内容、范围、期限等详见本合同附件。双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下协议。二、价格、支付方式1.合同总价：乙方根据甲方的施工图纸和现场实际情况，经双方协商确定，本地下水防护施工合同总价为人民币[金额]元整。2.支付方式：a.预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价的[百分比]%作为预付款，即人民币[金额]元。b.进度款：施工过程中，乙方应每月向甲方提交工程进度报告和相应的工程量清单，甲方应在收到报告后[天数]个工作日内支付当月已完成工程量的[百分比]%作为进度款。c.结算款：工程验收合格后，甲方应在[天数]个工作日内支付剩余合同总价的[百分比]%作为结算款。d.保修金：合同履行完毕，无质量争议后，甲方应在[天数]个工作日内退还乙方人民币[金额]元作为保修金。3.逾期付款：甲方逾期支付款项，应向乙方支付按中国人民银行同期贷款利率计算的违约金。三、双方权利与义务1.甲方权利与义务：a.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、数量完成地下水防护施工。b.甲方应按时足额支付合同款项。c.甲方应配合乙方进行现场勘查，必要的施工条件和资料。d.甲方应按约定时间组织验收，对施工质量进行监督检查。2.乙方权利与义务：a.乙方应按照合同约定的时间、质量、数量完成施工任务。b.乙方应遵守国家相关法律法规，确保施工安全、环保。c.乙方应按甲方要求施工方案、进度报告、工程量清单等文件。d.乙方应接受甲方监督检查，对施工过程中发现的问题及时整改。e.乙方应在工程验收合格后，保修服务，确保工程质量。3.双方违约责任：a.任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。b.如因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决，必要时可解除合同。四、质量保证与服务1.质量保证：a.乙方承诺，施工过程中使用的材料、设备均符合国家相关质量标准，确保施工质量。b.乙方应按照国家规定的施工规范和设计要求进行施工，确保工程质量达到合同约定的标准。c.工程验收合格后，乙方应在合同约定的保修期内对施工质量负责，如因乙方原因导致的质量问题，乙方应承担修复责任。2.服务内容：a.乙方应在施工过程中必要的技术指导和咨询服务，确保施工顺利进行。b.乙方应按照甲方要求，及时解决施工过程中出现的问题，确保工程进度不受影响。c.乙方应在工程验收合格后，至少[年数]年的保修服务，期间如出现质量问题，乙方应免费维修或更换。3.质量检测与验收：a.乙方应定期对施工质量进行自检，并邀请甲方参与验收。b.工程验收合格标准应符合国家相关质量标准及本合同约定。c.验收不合格部分，乙方应在甲方指导下进行整改，直至合格为止。五、履行与变更1.履行时间：a.本合同自双方签字盖章之日起生效，工期为[工期]天，自合同生效之日起计算。b.乙方应在合同约定的工期内完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价[百分比]%的违约金。2.变更程序：a.合同履行期间，如因国家政策、法律法规、不可抗力等因素导致合同内容需变更，双方应协商一致，签署书面变更协议。b.任何变更均不得影响合同目的的实现，且变更内容不得违反国家法律法规。c.变更协议作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。3.履行地点：a.本合同约定的施工地点为[具体地点]。b.乙方应在施工地点严格按照合同约定进行施工，确保工程质量和安全。4.通知与送达：a.双方应确保在合同履行过程中，及时、准确地向对方送达书面通知。b.书面通知应以快递、传真或电子邮件等方式送达，以送达日期为准。六、保密条款1.保密信息：a.双方在本合同履行过程中所获得的对方商业秘密、技术秘密、业务信息等，均属保密信息。b.保密信息包括但不限于合同内容、技术数据、财务状况、市场信息等。2.保密义务：a.双方对本合同约定的保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。b.双方应采取合理措施，确保保密信息的安全，防止信息泄露、丢失或被未授权人员获取。3.保密期限：a.本合同的保密条款自合同生效之日起至合同终止后[年数]年止。b.即使合同终止，双方仍需对保密信息保持保密，直至该信息已公开或已不再构成商业秘密。4.违约责任：a.如一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，违约方应承担相应的法律责任，赔偿对方因此遭受的全部损失。b.双方应积极采取措施，防止因违约行为造成的损失扩大。七、争议解决1.争议解决方式：a.双方应本着友好协商的原则，就合同履行过程中产生的争议进行友好协商解决。b.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，依法解决争议。2.争议解决程序：a.提起诉讼前，双方应至少给予对方[天数]个工作日的书面通知，说明争议事项和请求。b.在争议解决过程中，双方应继续履行合同义务，除非法院另有判决。3.争议解决费用：a.争议解决过程中产生的律师费、诉讼费、鉴定费等费用，由败诉方承担。b.如双方均非违约方，则争议解决费用由双方共同承担。4.争议解决地的选择：a.本合同的争议解决地为合同签订地，即[具体地点]。5.争议解决的法律适用：a.本合同的解释、履行、违约责任及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.争议解决的其他规定：a.本条款的任何规定不影响双方根据其他法律或合同条款享有的权利和救济。八、其它条款1.合同解除：a.如一方严重违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。b.因不可抗力导致合同无法履行，双方均有权解除合同，并互不承担违约责任。2.合同解除通知：a.解除合同的通知应以书面形式送达对方，自送达之日起合同解除。3.合同终止：a.合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，合同终止。b.合同终止后，双方应结清所有款项，并办理相关手续。4.合同解除后的权利义务：a.合同解除后，双方应按照合同约定履行剩余义务，并承担相应的责任。b.合同解除后，双方应相互返还已支付的款项，并处理合同项下的财产。5.合同附件：a.本合同附件与本合同具有同等法律效力，与本合同构成不可分割的整体。b.本合同附件包括但不限于施工图纸、工程量清单、技术规范等文件。6.合同的生效与修改：a.本合同自双方签字盖章之日起生效，任何修改或补充均应以书面形式进行，并经双方签字盖章。7.合同的终止与解除：a.合同终止或解除后，双方应按照合同约定处理未完成的工作和剩余款项。九、合同签署本合同一式[