承包工程合同

第第页合同编号:________承包工程合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码9/NUMPAGES总页数9一、主体与目的本合同主体为甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）。甲方为某建设项目业主，乙方为具备相应资质的建筑工程施工企业。本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工过程中的权利义务，确保工程顺利进行，实现甲乙双方的合法权益。合同目的如下：1.甲方委托乙方承建某项目，乙方同意按照甲方要求进行施工。2.双方就工程承包、施工组织、质量标准、工期安排、费用结算、违约责任等方面达成一致，确保工程按期、按质、按预算完成。3.通过本合同的签订，明确甲乙双方的权利义务，为工程实施法律保障。二、价格、支付方式1.合同总价：本工程承包总价为人民币____元整（大写：____元整），包括但不限于施工费、材料费、设备费、人工费、管理费、利润等。2.付款方式：a.预付款：合同签订后，乙方需相关资质证明文件，甲方支付合同总价10%作为预付款。b.进度款：工程按月进度支付，每月支付上月已完成工程量的85%，预留15%作为质保金，待工程竣工验收合格后一个月内支付。c.竣工结算款：工程竣工验收合格后，甲方根据审计报告支付剩余款项。3.付款时间：甲方应在每月的____日前向乙方支付当月进度款。4.逾期付款：甲方逾期付款，应向乙方支付按每日万分之五计算的逾期付款违约金。5.付款条件：乙方需按照合同约定相应的工程进度报告、发票等文件，甲方在收到上述文件后____个工作日内完成付款。三、双方权利与义务甲方权利与义务：1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成工程。2.甲方负责施工场地、相关图纸、技术资料及施工所需的水、电、道路等基础设施。3.甲方应按时支付合同约定的款项。4.甲方有权对工程进度、质量进行监督检查。5.甲方应承担因政策调整、不可抗力等因素导致的工程变更或延误责任。乙方权利与义务：1.乙方有权要求甲方按照合同约定施工所需条件。2.乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成工程。3.乙方负责施工过程中的安全管理，确保施工人员的人身和财产安全。4.乙方应保证工程质量，对施工过程中出现的问题及时整改。5.乙方应按照甲方要求工程进度报告、发票等文件。6.乙方应承担因自身原因导致的工程延误、质量问题等责任。7.乙方应按照合同约定进行施工，不得擅自改变设计方案或施工方法。8.乙方应配合甲方进行工程验收，确保工程符合验收标准。四、质量保证与服务1.质量保证：a.乙方承诺所施工的工程应符合国家及行业相关质量标准，确保工程质量合格。b.乙方应按照合同约定和设计图纸要求，选用合格的建筑材料和施工工艺。c.工程竣工验收合格后，乙方应至少一年的免费保修服务，对保修期内出现的质量问题负责修复。d.保修期满后，乙方应继续必要的维修服务，但甲方需支付相应费用。2.服务内容：a.乙方应按照甲方要求，施工过程中的技术咨询服务。b.乙方应确保施工现场的清洁和安全，遵守施工现场管理制度。c.乙方应配合甲方进行工程验收，对验收过程中发现的质量问题及时整改。d.乙方应定期向甲方报告工程进度，确保工程按计划推进。3.质量监督：a.甲方有权对工程进行质量监督，包括但不限于材料检验、施工过程检查等。b.乙方应接受甲方或其委托的第三方机构的质量检查，对检查结果予以整改。c.如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应承担相应的责任，包括但不限于返工、修复费用等。五、履行与变更1.履行：a.双方应严格按照合同约定的时间、质量、标准履行各自的权利和义务。b.乙方应在合同约定的工期内完成工程，并确保工程质量符合要求。c.甲方应按合同约定的时间节点支付款项，乙方应及时相关发票和证明材料。d.双方应保持沟通，及时解决施工过程中出现的问题。2.变更：a.合同履行过程中，如因设计变更、工程量增减、政策调整等原因需要变更合同内容，双方应协商一致，签订补充协议。b.任何变更均应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。c.因变更导致工期延长、费用增加的，双方应根据实际情况重新协商工期和费用调整。d.未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更合同内容。如一方擅自变更，另一方有权拒绝履行，并追究其违约责任。六、保密条款1.双方在本合同履行过程中所获得的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等，应严格保密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。2.保密信息包括但不限于：工程设计图纸、施工方案、成本预算、财务数据、市场信息、客户资料、合同条款等。3.双方应采取必要措施，确保保密信息的安全，包括但不限于限制访问权限、使用保密文件、设置保密设施等。4.本保密条款在合同履行期间及合同终止后仍具有约束力，保密期限自合同生效之日起至合同终止后____年。5.如因泄露保密信息给对方造成损失的，泄露方应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的全部损失。6.双方在履行合同过程中，如因工作需要必须向第三方披露保密信息，应事先取得对方的书面同意，并要求第三方承担同等保密义务。7.本保密条款不限制双方在公开渠道合法获取的信息，也不影响双方自身合法的商业行为。七、争议解决1.本合同在履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。2.争议解决过程中，双方应保持合作态度，继续履行合同义务，确保工程进度不受影响。3.在争议解决期间，任何一方不得单方面中止或终止合同的履行，除非争议解决结果要求或法律规定。4.争议解决期间，双方应保持沟通，及时交换信息，以便尽快解决争议。5.如双方在争议解决过程中达成和解，应签订书面和解协议，该协议与本合同具有同等法律效力。6.在诉讼期间，双方应遵守法院的判决和裁定，并积极配合法院执行判决。7.争议解决过程中，如一方违反保密条款，导致对方利益受损，违约方应承担相应的法律责任。八、其它条款1.合同解除：在合同履行期间，如因不可抗力、违约等原因导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同，并按照合同约定处理善后事宜。2.合同终止：合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，合同终止。合同终止后，双方应按照约定办理工程验收、结算和移交手续。3.法律适用与管辖：本合同适用中华人民共和国法律。因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交合同签订地人民法院管辖。4.合同份数：本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。5.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。6.通知：除法律另有规定外，双方之间的通知应以书面形式进行，并按照合同约定的地址送达。7.合同附件：本合同附件与本合同具有同等法律效力，与本合同正文不一致之处，以附件为准。九、合同签署本合同一式____份，甲乙双方各执____份，自双方签字盖章之日起生效。甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________甲方盖章：________________乙方盖章：________________签字日期：____年____月____日签字日期：____年____月____日甲方（盖章）：_________