合同施工合同变更协议6篇

合同施工合同变更协议6篇篇1甲方（建设单位）：_________乙方（施工单位）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就施工合同变更事宜达成如下协议：一、协议背景1.原施工合同情况：甲乙双方于_____年_____月_____日签订了施工合同，合同编号为_____，工程名称为_____，工程地点为_____。2.变更原因：由于_____原因，需要对原施工合同进行变更。二、变更内容1.变更项目：具体变更项目包括_____。2.变更工程量：变更后的工程量有所增加，具体增加的数量和金额已得到双方确认。3.变更工期：由于工程量增加，原合同工期需要相应调整，具体调整后的工期已得到双方确认。4.变更付款方式：付款方式由_____调整为_____，具体支付时间和金额已得到双方确认。三、双方权利与义务1.甲方权利与义务：甲方有权对变更后的施工合同进行审查，确保变更内容符合相关法律法规和原合同约定。甲方有义务按照变更后的合同约定支付款项，并确保施工顺利进行。2.乙方权利与义务：乙方有权要求甲方按照变更后的合同约定支付款项。乙方有义务按照变更后的合同约定完成施工任务，并确保施工质量符合相关标准。四、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按照变更后的合同约定支付款项或提供必要的支持和资料，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。2.乙方违约责任：如乙方未按照变更后的合同约定完成施工任务或施工质量不符合相关标准，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。五、争议解决1.争议解决方式：如双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.争议解决依据：争议解决应依据相关法律法规和原施工合同及变更协议的具体约定进行。六、其他条款1.合同生效条款：本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.合同终止条款：如一方违反合同约定或不可抗力导致合同无法继续履行，双方可协商终止合同。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜。3.其他未尽事宜：本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（建设单位）：_________（签字或盖章）日期：_____年_____月_____日乙方（施工单位）：_________（签字或盖章）日期：_____年_____月_____日篇2甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就原施工合同（合同编号：_________）的变更事宜，达成如下协议：一、协议背景由于项目实际情况的变化，原施工合同中的部分内容需要相应调整。为确保项目的顺利进行，甲乙双方经过友好协商，决定对原施工合同进行变更。二、变更内容本次变更主要涉及以下几个方面：1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程造价：_________4.工期：_________5.承包方式：_________6.质量要求：_________7.付款方式：_________8.其他相关条款：_________三、具体变更条款1.工程名称变更：原工程名称为“_________”，现更改为“_________”。2.工程地点变更：原工程地点为“_________”，现更改为“_________”。3.工程造价变更：原工程造价为“_________”，现更改为“_________”。4.工期变更：原工期为“_________”，现更改为“_________”。5.承包方式变更：原承包方式为“_________”，现更改为“_________”。6.质量要求变更：原质量要求为“_________”，现更改为“_________”。7.付款方式变更：原付款方式为“_________”，现更改为“_________”。8.其他相关条款变更：其他相关条款根据实际需要相应调整。四、生效条款本协议自甲乙双方签字或盖章之日起生效。生效后，甲乙双方应严格遵守协议内容，确保项目的顺利进行。如一方违反协议约定，应承担相应的法律责任。五、争议解决条款如甲乙双方在协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保案件的公正处理。六、其他条款1.本协议未尽事宜，由甲乙双方协商补充。协商补充的条款与本协议具有同等法律效力。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。3.本协议自签订之日起生效。生效后，双方应共同遵守，确保项目的顺利进行。如有违反，应承担相应的法律责任。同时，双方应积极配合相关部门进行监管和检查，确保协议的有效执行。篇3甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就施工合同变更事宜达成如下协议：一、协议背景甲乙双方于_________年_________月_________日签订了施工合同，合同编号为_________。由于_________原因，需要对原合同进行变更。为明确双方权利义务，特签订本协议。二、协议内容1.变更内容：_________2.变更原因：_________3.变更涉及的费用及支付方式：_________4.变更后的工程交付时间：_________5.其他需要明确的事项：_________三、双方权利义务1.甲方权利与义务：（1）甲方有权对乙方的施工进程进行监督，确保施工质量符合合同约定；（2）甲方需按时支付乙方施工款项，确保施工进度；（3）甲方需协助乙方解决施工过程中的相关问题，确保施工顺利进行。2.乙方权利与义务：（1）乙方有权要求甲方按时支付施工款项，确保施工进度；（2）乙方需按照合同约定进行施工，确保施工质量；（3）乙方需遵守相关法律法规及施工规范，确保施工安全。四、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未按时支付施工款项或未协助乙方解决施工问题，导致施工延误或质量问题，甲方需承担相应的违约责任。2.乙方违约责任：若乙方未按照合同约定施工或施工质量不符合要求，乙方需承担相应的违约责任。五、争议解决1.如因施工合同变更协议产生纠纷，甲乙双方应首先尝试友好协商解决。2.若协商无果，甲乙双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在诉讼过程中，甲乙双方需遵守相关法律法规及诉讼规范，确保诉讼顺利进行。六、其他条款1.本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。3.本协议未尽事宜，可由甲乙双方协商补充。甲方（发包方）：_________（签字盖章）日期：_________年_________月_________日乙方（承包方）：_________（签字盖章）日期：_________年_________月_________日篇4甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方与乙方签订的施工合同（以下简称“原合同”）变更事宜，达成如下协议：一、协议背景1.原合同签订情况：原合同于______年______月______日签订，合同编号为______，合同约定了甲乙双方的施工合作关系。2.变更原因：由于______原因，导致原合同无法继续履行，经甲乙双方协商，决定对原合同进行变更。二、协议内容1.变更内容：本次变更主要涉及以下几个方面：（1）施工范围变更：原合同约定的施工范围为______，现更改为______，具体以变更后的施工图纸为准。（2）工期变更：原合同约定的工期为______天，现更改为______天，具体以变更后的施工计划为准。（3）质量变更：原合同约定的工程质量标准为______，现更改为______，具体以变更后的施工要求为准。（4）价格变更：原合同约定的工程价格为______，现更改为______，具体以变更后的施工预算为准。2.变更生效时间：本协议自双方签字或盖章之日起生效。3.双方权利义务：（1）甲方应按时向乙方支付变更后的工程款项，并履行其他相关义务。（2）乙方应按时完成变更后的施工任务，并履行其他相关义务。三、违约责任1.甲方如未按时向乙方支付工程款项，应承担相应的违约责任。2.乙方如未按时完成施工任务，应承担相应的违约责任。四、争议解决1.甲乙双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、其他条款1.本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商补充。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（发包方）：_________（签字或盖章）乙方（承包方）：_________（签字或盖章）日期：______年______月______日篇5甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方与乙方签订的施工合同（以下简称“原合同”）变更事宜，达成如下协议：一、协议背景1.原合同签订情况：原合同于______年______月______日签订，合同编号为_________，合同约定了甲乙双方的施工合同关系及相关权利义务。2.变更原因：由于_________原因，导致原合同无法按时履行或无法完全履行，经甲乙双方协商，决定对原合同进行变更。二、协议内容1.变更内容：本次变更主要涉及以下几个方面：（1）工程内容变更：具体变更内容见附件一《工程内容变更清单》。（2）工期变更：原合同约定的工期为______天，现因工程内容变更，工期相应调整为______天。（3）价款变更：原合同约定的价款为人民币______元，现因工程内容变更，价款相应调整为人民币______元。2.变更生效时间：本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，具体生效时间为______年______月______日。3.违约责任：如一方违反本协议约定，需承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的实际损失。三、其他约定1.争议解决：如双方在本协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.合同终止：本协议生效后，原合同自动终止。双方应在本协议生效前完成原合同的结算工作。3.保密义务：双方应对本协议内容及相关的技术资料、商业秘密等保密信息承担保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。4.不可抗力：如因不可抗力因素导致本协议无法履行的，双方应友好协商解决方案。5.协议生效条件：本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。6.其他未尽事宜：双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（发包方）：_________（签字/盖章）乙方（承包方）：_________（签字/盖章）日期：______年______月______日篇6甲方：XXX（以下简称甲方）乙方：XXX（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，确保施工项目顺利进行，经双方协商，达成以下协议：一、合同名称及编号合同编号：XXXX-XXX-XXX二、合同背景及目的甲乙双方根据原施工合同（合同编号：XXXX-XXX-XXX）的约定，为明确施工过程中的变更事项及双方权利义务，特制定本变更协议。本协议旨在确保施工项目的顺利进行，避免因变更事项导致的纠纷和损失。三、变更事项及内容1.变更事项：根据甲方需求，对原施工合同中的部分工程内容进行调整。具体调整事项如下：-增加XXX工程；-取消原合同中的XXX工程；-对原合同中的XXX工程进行改造升级。2.变更内容：详细变更内容见附件一《施工合同变更明细表》。四、权利义务及责任1.甲方权利义务及责任：-甲方应按照本协议约定支付变更工程的款项；-