2025排水管道安装工程施工合同模板

2025排水管道安装工程施工合同模板甲方（建设单位）：乙方（施工单位）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就2025年排水管道安装工程事宜，达成如下协议：第一条工程概况工程名称：工程地点：工程内容：排水管道安装工程，包括但不限于管道开挖、铺设、连接、检查井砌筑、管道回填、试压、闭水试验及竣工验收等工作。工程规模：（详细说明工程长度、管径等技术参数）。第二条施工内容乙方负责完成本工程设计文件及施工图纸范围内所有排水管道的安装工作，具体内容如下：按照设计图纸要求进行管道开挖、基础处理；管道材料的采购、运输及安装；检查井、雨水蓖等附属设施的施工；管道回填、压实及恢复道路路面；管道试压、闭水试验及竣工验收。乙方应严格按照国家现行施工规范、质量验收标准进行施工，确保工程质量和施工安全。第三条工期要求开工日期：（具体日期）。竣工日期：（具体日期）。总工期：天（日历天）。若因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付合同总价款的‰作为违约金，最高不超过合同总价款的%。如因甲方原因或其他不可抗力因素导致工期延误，乙方有权申请顺延工期，且无须承担违约责任。第四条质量标准本工程的质量标准为：符合国家现行《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）及相关标准。乙方在施工过程中应严格按照设计图纸、施工方案和技术交底进行施工，确保工程质量达到合格标准。工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并协助甲方完成竣工验收。甲方有权在施工过程中对乙方的工作进行监督、检查，对不符合质量要求的部分有权要求乙方返工或整改，相关费用由乙方承担。第五条合同价款合同总价款：人民币元（大写：元整）。（注：合同总价的计算应包括但不限于材料费、人工费、机械费、管理费、利润、税金等全部费用。）合同单价：元/米（或具体计量单位）。付款方式：预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款；进度款：工程完成%时，甲方支付合同总价的%；竣工验收合格后，甲方支付合同总价的%；质保金：剩余合同总价的%作为质保金，质保期满后无质量问题无息退还。第六条双方的权利与义务甲方的权利与义务甲方应向乙方提供本工程的设计图纸、施工图及技术交底文件，并进行技术交底。甲方应按合同约定支付工程款，并协调乙方与其他相关单位的工作关系。甲方有权对乙方的施工质量、进度、安全进行监督检查，发现问题有权要求乙方整改。乙方的权利与义务乙方应严格按照合同约定的工期、质量要求完成施工任务，并对施工过程中的安全负责。乙方应遵守国家及地方有关施工安全、环境保护、文明施工的法律法规，确保施工过程中不发生环境污染或扰民事件。乙方应妥善保管甲方提供的设计图纸、技术文件，未经甲方同意不得向第三方提供或泄露。第七条验收与结算工程完工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，包括但不限于以下内容：施工图纸及设计变更文件；材料合格证及检测报告；施工记录及隐蔽工程验收记录；管道试压、闭水试验记录；工程竣工图及竣工报告。甲方应在收到竣工资料后日内组织竣工验收，验收合格后双方签署《竣工验收证书》。竣工验收合格后，乙方应按照甲方要求办理工程结算手续，甲方应在结算完成后日内支付剩余工程款。第八条变更与签证施工过程中，如需设计变更，应由甲方出具变更通知单，乙方方可实施。变更发生的费用由甲乙双方协商确定，并签订补充协议。签证事项应由甲方现场管理人员签字确认，未经签字确认的签证不得作为结算依据。第九条工期顺延因甲方原因导致的停工、窝工，乙方有权向甲方提出工期顺延申请。因不可抗力因素（如自然灾害、战争等）导致的工期延误，双方协商解决。第十条违约责任乙方因自身原因未能按期完成施工任务，应按本合同第三条第4款约定向甲方支付违约金。乙方在施工过程中发生重大质量事故或安全事故，甲方有权解除合同，乙方应赔偿由此造成的全部损失。甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付应付金额的‰作为违约金，最高不超过合同总价款的%。第十一条保修条款本工程的保修期为年，自竣工验收合格之日起计算。保修期内，乙方应履行保修义务，及时修复因施工质量原因造成的管道渗漏、塌陷等问题。保修期内因乙方原因造成的质量问题，乙方应免费修复；如因甲方使用不当或其他第三方原因造成的损坏，乙方修复费用由甲方承担。第十二条争议解决本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十三条合同的生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同自工程竣工验收合格、保修期满且工程款结清之日起终止。第十四条其他条款本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同正本一式份，甲乙双方各执份，副本一式份，供备案使用。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表：