2025的建筑工程施工合同范本及补充协议格式

2025最新的建筑工程施工合同范本及补充协议格式建筑工程施工合同范本（2025最新版）及补充协议合同编号：甲方（建设单位）：地址：法定代表人：联系方式：乙方（施工单位）：地址：法定代表人：联系方式：为明确双方在建筑施工过程中权利与义务，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规，结合本工程具体情况，双方本着平等、自愿、公平的原则，经协商一致，签订本合同。第一条工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程规模：计划开工日期：计划竣工日期：质量要求：达到国家及地方现行施工质量验收规范的合格标准。安全目标：确保施工过程中无重大安全事故，轻伤事故控制在‰以内。第二条工程承包范围承包范围：（1）施工图纸及设计变更文件中所包含的所有内容。（2）（具体补充内容）。承包方式：（1）包工包料。（2）（根据实际情况补充）。第三条合同工期计划工期：总工期为日历天，自年月日起至年月日止。工期顺延：（1）因甲方未按时提供施工场地或材料导致的停工，工期相应顺延。（2）因不可抗力因素（如自然灾害、战争等）导致的停工，工期相应顺延。（3）（根据实际情况补充）。工期奖惩：（1）乙方提前完成施工任务，每提前一天奖励元。（2）乙方未能按期完工，每逾期一天罚款元。第四条合同价款合同总价：人民币元整（￥），大写：元整。价款计算方式：（1）根据施工图纸及设计变更进行计算。（2）（根据实际情况补充）。计价依据：（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。（2）（补充具体计价依据）。第五条工程款支付方式预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款，即人民币元整（￥）。进度款：（1）工程进度达到时，甲方支付合同总价的%。（2）工程进度达到时，甲方支付合同总价的%。竣工验收款：工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的%。质保金：预留合同总价的%作为质保金，质保期满后无质量问题退还。第六条材料与设备材料供应：（1）乙方负责采购的材料需符合国家及地方标准，并提供质量证明文件。（2）甲方提供的材料需提前日通知乙方，并由乙方验收。设备管理：（1）乙方需自行配备施工所需的机械设备，并承担维护费用。（2）（根据实际情况补充）。第七条双方权利与义务甲方权利与义务：提供施工场地及必要的施工条件。按时支付工程款，不得无故拖延。指派监理单位对施工质量、进度进行监督。如需设计变更，需提前日书面通知乙方。乙方权利与义务：按照施工图纸及技术要求进行施工，确保工程质量。配备符合要求的项目经理及技术管理人员。做好施工现场的安全防护，防止施工事故的发生。及时向甲方提交施工方案、进度计划及竣工资料。第八条竣工验收验收标准：（1）符合国家及地方施工质量验收规范。（2）（补充具体验收标准）。验收程序：（1）乙方自检合格后，向甲方提交竣工验收申请。（2）甲方组织验收，验收不合格的，乙方需在日内完成整改。验收时间：验收应在竣工申请提交后日内完成。第九条工程保修保修范围：（1）主体结构工程：年。（2）屋面防水工程：年。（3）（补充具体内容）。保修责任：（1）在保修期内，因施工质量问题产生的维修费用由乙方承担。（2）（补充具体内容）。第十条违约责任甲方违约：（1）未按时支付工程款，每日按应付金额的‰支付违约金。（2）未按时提供施工场地，导致工期延误的，责任由甲方承担。乙方违约：（1）未按期完成施工任务，每日按合同总价的‰支付违约金。（2）因乙方原因导致施工质量不合格的，乙方需返工并承担全部费用。第十一条争议解决因本合同引起的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向人民法院提起诉讼。第十二条其他约定本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。补充协议补充协议内容：补充协议由以下条款组成：合同签订地点：合同签订日期：甲方（盖章）：