2024年建设施工合同2

2024年建设施工合同（通用篇）

建设施工合同1

发包人（全称）：

法定代表人：

居处：

联系电话：

承包人（全称）：

法定代表人：

居处：

联系电话：

风险提示：

发包人的相对义务

依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地

规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断

道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应帮助承包人办理法律规定的有关施工证件和

批件。

若发包人因未能刚好办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人担当由此增加的费用和:或）

延误的工期，并支付承包人合理的利润。依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建

筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就建设工程

施工事项协商一样，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、备注:

二、工程承包范围承包范围：

三、合同工期风险提示：关于实际竣工日期的规定

当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照详细情形：

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接

收证书中载明；因发包人缘由，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣

工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工

日期；工程未经竣工睑收，发包人擅自运用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。本工程

在预付款到位，且钢结构工程具备施工条件，开工日期年一月一日，竣工日期为

年—月—日，合同工期总天数一天。风险提示：工程质量未符合标准的归责

因发包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人担当由此增加的费用和（或）

延误的工期，并支付承包人合理的利润。

因承包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质

量达到合同约定的标准为止，并由承包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期。

四、质量标准工程质量标准：依据—有关验收规范合格。

五、合同价款工程总造价：大写：_________元（人民币）:_____________元（人民币）

六、合同价款支付

1、合同签订一日内，甲方应付工程总造价的一%给乙方；

2、钢架安装完成—日内，甲方再付工程总造价的一％给乙方作钢构件材料款；

3、工程施工完毕验收合格，一日内甲方再付工程总造价的一%给乙方作工程尾款。

七、发包人工作

1、委派一为工地代表，联系方式：—

2、工程开工前，甲方为乙方供应三通一平，水电供至建筑物中心五十米以内，并担当费用，

有条件为乙方供应住宿便利。

3、应办理开工前的各种文件及其它施工所需证件。

4、有义务协调地方关系，保证工程正常施工，如有当地干扰或不法收费，应担当责任。

八、承包人工作

1、委派一为工地代表，联系方式；—

2、严格按图纸进行制作安装。

3、进入工地遵守甲方规章制度，担当自身造成的事故及因此发生的费用。

4、保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，完工前清理好现场。

九、工程变更

1、施工中甲方需对原工程设计进行变更，应提前七天以书面形式向乙方发变更通知，因变

更导致合同价款的增减及造成的乙方损失由甲方担当，延误的工期应相应顺延。

2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更，乙方在施工中提出的.合理化建议涉及到对设计

图纸或施工组织设计的更改及对材料的换用，须经甲方同意。

3、乙方在工程变更确定后7天内才是出变更工程价款的报告，经甲方确认后调整合同价款，

与工程款同期支付。

十、竣工验收工程竣工，乙方向甲方供应竣工验收报告后一日内，由甲方组织工程蛉收，

如不组织验收视为竣工验收报告已被认可和该工程合格。甲方并担当工程保管及一切意外责任。

风险提示：保修责任的起算

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，详细分部分项工程的保修期由合同当事人在专用

合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当依据有关法律规

定以及合同约定担当保修责任。

发包人未经竣工验收擅自运用工程的，保修期自转移占有之日起算。

十一、修理责任承包人应按法律、行政法规及国家关于工程质量保修的有关规定,在工程竣

工验收之前，与发包人签订质量保修合同，并对交付发包人运用的工程，在质量保修期内担当质

量保修责任。风险提示：明确违约责任

在签订合同时双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩处方法，

通过明确违约时须要担当的责任，来督促各方真正履行应担当的义务，一旦违约状况发生，也有

据可依。

十二、违约责任

1、甲方不按本合同第六条约定的时间和数额支付工程款，甲方应从约定应付之日起向乙方

支付应付款的贷款利息，弃担当停工或工期延误及其损失责任。

2、双方中任何一方违约，即向对方支付工程总造价的3的违约金。

3、发生合同纠纷，甲乙双方协商解决，协商不成，由乙方所在地职能部门解决。

十三、争议的解决

1、本合同履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决。

2、协商不成时，双方一样同意应向甲方所在地人民法院起诉。

十四、其他

1、发包人、承包人履行合同全部义务后，发包人向承包人签发履约证书，本合同即告终止.

2、合同的权利义务终止后，发包人、承包人应当遵循诚恳信用原则，履行通知、帮助、保

密等义务。

3、本合同正本一份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。

4、双方依据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一样后，可对本合同内容详

细化、补充或修改，其效力同本合同。

发包人：托付代理人：电话：传真：开户银行：张号：编码：年一月一

日

承包人：托付代理人：电话：传真：开户银行：账号：编码：年一月—

日

建设施工合同2

甲方（托付方）：

乙方（承揽方）：

经甲、乙方协商一样，乙方承揽位于泰安东XX西段道路开口工程项目中的施工：为确保工

期、质量，双方协议如下：

一、乙方负责泰安东XX西段道路开口工程。

二、乙方以自己的设备完成施工

自行解决临时住房、水电等临建设施。设备、材料堆放应听从甲方支配看法。

三、乙方聘用、雇用施工人员应当符合国家法律规定

乙方以自己全部的施工队伍完成施工，不得将工程分包。乙方对自己的施工人员负有管理、

指挥、处分的权利；对自己的施工人员的人身、财产平安负全部责任，甲方无权干涉。

四、承揽期限

自______年一月_曰始至_______年一月一日止.

五、承揽费用总计

人民币叁万元整（4泻：30000、00元）；

六、承揽费用支付方式

合同生效后，施工前一次性支付乙方全额工程款。此费用包含材料、人工、拆迁、施工等相

关费用，不再产生任何费用。

七、质保期

自竣工验收后保修年。

八、质量要求：

必需全部达到甲方供应的图纸和设计文件标准。并保证一次验收合格率达到100%，优良率

达到95%。

九、承揽期限内，乙方负责协调相关管线、光缆等相关单位，并确保不影响相关单位的正常

运营，甲方有权监督检查乙方的施工质量。因乙方缘由造成的质量不合格，甲方有权要求乙方在

规定的'时间内无偿返工，达到质量验收标准。

十、工程涉及相关光搬路以及热力、通信、自来水、高压线等各种管线、光缆等工程施工，

应严格执行—市的相关文件规定，因乙方施工造成管线光缆无法正常运用的，由乙方负责协调

有关单位并负责赔偿相关损失。

十一、乙方必需坚持文明施工，乙方做好施工现场环境保、劳动爰护和平安生产。

十二、乙方对已完工的项目和安装的设备，在验收交接前应负责保管，保证其完好状态。

十三、合同价款调整：本合同签订后任何一方不得擅自变更合同价款，但有下列状况之一的

可作调整：

1、自然灾难造成的不行抗力损失。

2、经双方认可的承揽助目数量增减的.

十四、违约责任

1、乙方违反承揽期限，每拖延—日，按合同总价款的担当甲方的经济损失。

2、项目质量达不到验收标准，经返工后仍达不到的，乙方应担当因此给甲方造成的经济损

失，并无权要求甲方支付工程款。

3、甲方未按合同约定履行义务，给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

十五、验收

乙方完成承揽工作后，由乙方负责相关政府单位进行验收，并确保工程验收合格。因施工不

合格造成的损失由乙方自行担当。

十六、平安

乙方在完成承揽项目过程中就t于因自己的行为造成的己方或他方人员的人身及、财产损害，

乙方担当全部善后责任和经济损失。

十七、对于不行抗力给对方造成的危害后果，双方互K担当责任。损害由各方自行担当。

十八、争议解决方法

协商。协商不成，由甲方所在地法院裁决。

十九、合同生效与终止

本合同自甲、乙双方盖章之日起生效，施工完毕后，经相关单位验收合格即告终止。

二十、补充协议

本合同未尽事宜，双方签定书面补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

二十一、本合同正本、副本各两份，甲乙双方各执正本一份，副本六份。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）

经办人：（签字）经办人：（签字）

_______年一月一日______年一月一日

建设施工合同3

甲方（托付方）:签约时间:

乙方（施工方）:签约地点:

依据有关法律、法规的规定，结合本工程的详细状况，双方协商一样达成如下协议，共同遵

守。

一、工程概况

1、甲乙双方的条件：甲方装饰的住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关依法核

准登记的企业或个体工商户。

2、装饰施工地点：_____县（市、区）路（小区）一幢一号（单元）__室。

3、住房结构：—室____厅_____结构，建筑面积平方米。

4、装饰施工内容：详见《工程施工报价单》（附件

一）和图纸。

5、承包采纳下列第种方式：

（1）乙方包工、包全部材料（见附件

三）；

（2）乙方包工、包部分材料，甲方供应其余部分材料（见附件

二、

三）；

（3）乙方包清工。

6、本工程由________设计。

7、工期：工程期限天，从______年一月一日开工，至_______年—月一日竣

工.

二、工程价款及结算方式

1、总价款：（大写）_____元（其中：人工费一元，材料费_____元，设计费_____元，管

理费____%,计____元，税金____%，计元）。如双方认可变更施工内容,变更部分的工

程款按实另计。

2、付款方式

(1)合同签订后一天内，甲方支付总价款的一%计一元；

(2)木工进场当天,甲方支付总价款的一%计一元

(3)油漆进场当天，甲方支付总价款的一%计_____元；

(4)尾款甲方应在本工程竣工验收合格后—日内一次付清。

三、施工打算及双方的义务

(

一)甲方工作

1、甲方在开工前，应向所在地房产管理部门或物业管理单位登记;确需变更房屋结构和运用

性质的，应当请具备相应姿质的单位出具鉴定和加固方案，经房产管理部门核准后，领取《住宅

装修许可单》。

2、甲方应在开工前,向乙方进行现场交底。XX空房屋,清除影响施工的障碍物，对只能

部分XX空的房屋中所滞留的家具、陈设等实行爰护措施。向乙方供应施工须要的水、电等必备

设备，并说明运用留意事项。

3、做好施工中临时性运用公用部位操作以及产生影响邻里关系等行为的协调工作。

4、指派为甲方代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监理、验收、变更、登

记手续和其他事项。

(

二)乙方工作

1、对甲方进行施工图我或做法说明的现场交底，拟定方案和进度安排，交甲方审定。

2、指派为乙方代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工

任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3、未经甲方同意和所在地房产管理部门或物业管理单位批准，不得随意变更房屋结构和运

用性质。

4、因进行装饰装修施工造成相邻民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等，由乙方担当修

理和赔偿责任。

5、与所在地物业管理单位签订《住宅室内装饰装修管理服务协议》。

6、严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。

四、材料的供应

1、甲方供应的材料：详见《甲方供应的材料、设备表》（附件

二）。

本工程甲方负责选购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应

到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应刚好

向甲方书面提出，甲方仍表示运用的、经书面认可，可接着运用，由此造成工程损失的，责任由

甲方担当。

2、乙方供应的材料：详见附件《乙方供应的材料报价单》。

乙方供应的材料，均应得到甲方认可，用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪

作他用。如乙方违反此规定的，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。如乙方供应的材料系伪劣

商品的，应按供应材料价款的.双倍补偿给甲方。

乙方供应的材料、设售，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用.如已运用，对工程

造成的损失由乙方负责。

五、平安生产和防火要求

甲方供应的施工图纸或做法说明及施工现场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线

路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应实行必要的平安防护和消防措施，

保障作业人员及相邻居民的平安，防止相邻居住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事项

的发生。如上述状况发生，属甲方责任的，甲方负责赔偿;属乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

乙方在施工期间应加强平安生产，文明施工。凡发生二伤及死亡事故均由乙方自行负责。

六、施工内容和工期的变更

在施工过程中，甲方提出设计修改看法及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方应协商一

样，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。

七、材料供应

1、按合同约定由甲方供应的材料、设备，甲方应在材料到施工现场前通知乙方，双方共同

验收并办理交接手续；

2、按合同约定由乙方供应的材料、设备，乙方应在材料到施工现场前通知甲方，双方共同

验收。

八、工期延误

1、对以下缘由造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

(1)工程量改变或设计变更；

(2)不行抗力；

(3)甲方同意工期顺延的其他状况。

2、因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延：因甲方供应的材料、

设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方担当，工期顺延.

3、甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

4、因乙方责任不能按期完工，工期不顺延，因乙方缘由造成工程质量存在问题的，返工费

用由乙方担当，工期不顺延。

九、质量标准

双方约定本工程质量按下列标准执行：

1、《一市住宅装饰装修验收标准》。

2、双方商定条款：施工过程中双方对工程质量发生争议,申请由_______部门对工程质量

予以鉴定，经鉴定工程质量不符合合同约定的标准，鉴定过程支出的相关费用由乙方负责，经鉴

定工程质量符合约定的标准，鉴定过程支出的相关费用由日方负责。

十、工程验收和保修

1、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：乙方应提前二

天通知甲方验收，阶段验收合格后应填写工程验收单。

2、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工

程验收单。在工程款结清后，办理移手续。

3、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为年，有防水要求的厨房，卫生间等

保修期为年。验收合格签字后，填写工程保修。

十一、其它约定事项

L_____________________________

2、__________________________________

3、__________________________________

十二、本合同一式份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

附件

1、工程施工报价单

附件

2、甲方供应的材料、设备明细表

附件

3、乙方供应的材料、设备明细表

附件

4、工程项目更单

附件

5、工程质量验收单

附件

6、工程包修单

附件

7、施工业务通知单

甲方：乙方：

姓名（签名）：单位名称（盖章）：

身份证号：法定代表人（或托付代理人）：—

联系电话：营业执照号码：

联系电话：____________

附件

-:工程施工报价单

序号项目单位

单价

数量

合计金额

工艺做法、用料说明

甲方代表（签字盖章）：

乙方代表（签字盖章）：

年一月一日

附件

二:甲方供应的材料、设备明细表

序号材料或设备

名称品牌规格

型号质量

等级单位数量单价供应时间送达地点

乙方验收看法

甲方代表：

乙方代表：

_______年一月一日

附件

三:乙方供应的材料、设备明细表

序号装饰内容材料

规格型号品牌等级数量单位单价合价

甲方验收看法

甲方代表：

乙方代表：

_______年一月—B

附件

四：工程项目变更单

变更内容原价格新价格增减金额（、-）

具体说明

工程原定金额甲方已寸金额

元元

增加工程金额减项工程金额（增一减）金额结算应付金额

兀兀兀兀

甲方代表：_________

乙方代表：_________

_______年一月—H

附件

五：工程质量验收单一日期检验项目名称检验结果（合格、不合格、补验）甲方签名

整体

工程

验收

看法

甲方代表：__________

乙方代表：__________

注：分项检验评分：合格打，不合格打"215;",补验合格打W签名.

_______年—月一日

附件

六：工程保修单

公司名称保修电话

用户姓名登记编号

装修房屋地址联系电话

施工单位负责人施工负责人

现场施工日期年一月一日至______年一月一日竣工验收日期

保修期限年一月一日至______年—月一日

修理记录

甲方代表：

乙方代表：

_______年一月—B

备注：

(1)凡包工包料的“双包”工程，从竣工验收合格之日计算，保修期为年，其中

水、电工程保修年，

(2)由于乙方缘由造成质量问题，乙方无条件地进行修理。

(3)由于甲方运用不当造成损坏,或不能正常运用,不属保修范围。

(4)本保修单须甲、乙双方签字盖章后有效。

附件

七：施工业务通知单

客户姓名施工地点联系电话

施工负责人施工日期联系电话

序号业务名称详细支配要求

说明：

甲方签字(盖章)：

年月一日

乙方签字（盖章）：

_______年一月一日

建设施工合同4

甲方：身份证号码:（以下简称"甲方"）

乙方：身份证号码:（以下简称"乙方"）

依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，结合本工程的详细状

况，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用原则，双方就本工程施工有关事项协商一样，订立本合同。

一、工程概况：

工程名称：

自家住宅

工程地点_XXXX_区镇村

二、工程承包范围：承包范围:按甲方供应的图纸建立地基与主体工程从零起先以至

第六层天面封顶工程，包含两个化粪池与地面环绕主体渠道的建立。以上工程乙方自带施工

工具（如模板、顶木、机械、铁铲、斗车、吊笼、搭建双排棚含纱网等）。

三、合同工期:年月日

开工日期：年月日。

四、质量标准及要求：工程质量要求符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-20

合格标准。

须要留意的事项：

1、土方回填过程中，要求夯实紧密，不准未夯实就擅自进行隐藏。

2、砌筑墙体过程中，乙方必需保证灰浆饱满，组砌方法正确，轴线偏移不得大于规范要求，

砌筑砖体不得出现上下通缝现象。

3、构造柱、梁关模前，应再次检查钢筋安装位置、数量、间距、是否与施工图纸一样，不

得少筋漏筋，爱护层留置是否正确，待合格后方可进行关模。模板支撑应坚固牢靠，混凝土浇筑

过程中，应充分振捣，不得漏振，以保证混凝土成型质量。混凝土浇筑完毕后，必需进行充分的

养护。

4、工程投入运用的钢材、水泥等全部材料,不得在施工中奢侈，每次砌筑时的落地灰刚好

收用。同时严禁偷工减料，必需保质保量地施工。节约材料，并保管好材料，不得丢失。

五、合同价款：承包金额:据实按建筑面积每平方米元（大写:人民币整）进行人工结算。

六、工程质量：

6.1乙方严格根据甲方供应的图纸进行施工。

6.2工程质量以国家建筑工程质量检验评定标准为依据。

6.3因乙方缘由工程质量达不到约定质量标准的.，并且无法整改的，乙方担当全部违约责任。

6.4经甲方项目负责人认定施工过程中不符合施工规范及质量要求的，甲方有权要求拆除和

重新施工。经过整改，符合质量要求的，由乙方担当拆除和重新施工的费用。

七、双方责权：

7.1甲方供应当工程所需建筑材料。由于施工地点的环境问题等，施工材料存放的地点与施

工现场所产生的距离，乙方不得以此理由加收甲方任何I费月。

7.2甲方应刚好对工程进度进行审核,对工程进度款应根据协议约定刚好拨付.

7.3甲方供应现场施工用水、施工用电。

7.4乙方必需保证工程质量并按设计图纸和甲方要求施工（天面平滑、墙面平整、顺直、水平、

砌砖密实、楼梯步级均等）听从甲方指导、检查、检验，确，呆工程质量好。

7.5、施工平安由乙方全权负责。

7.6乙方不得随意奢侈甲方材料，不准有盗窃甲方材料行为。

7.7主体工程完成后，乙方负责清理施工现场内全部杂物搭的建双排栅需等甲方完成外墙装

修后才能拆除。

7.8乙方负责找工人、组织、管理、指挥工人施工，乙方施工人员的生活由乙方自理，乙方

及其工人与甲方不存在雇佣关系，乙方施工人员就餐饮水等均由乙方负责。

7.9施工过程中运用到水泥泵车所产生费用由乙方负责。

八、平安施工：

8.1工程平安要求达到《G59-99建筑施工平安检查标准》合格标准，无重大平安事故,因

乙方责任达不到此标准且出现重大平安事故的,由乙方担当事故所产生的全部责任。

8.2乙方应遵守建设工程平安生产、文明施工的有关管理规定，严格按平安、文明标准组织

施工。

8.3乙方必需遵守国家和当地政府有关职工健康平安、环境管理及爱护的法律法规，保证施

工场地的清洁和交工前施工现场的清理。

8.4乙方必需遵守甲方平安管理的相关制度，听从甲方统一管理，随时接受甲方平安检直人

员实施的监督检查。

8.5乙方实行必要的平安防护措施，消退事故隐患，因乙方平安措施不力造成事故的责任和

因此起发生的费用，由乙方全部担当。

8.6乙方不允许与施工无关的人员进入施工现场，由此造成的大小平安事故由乙方负责.

九、工程款支付：

1、自本协议签订后，工程施工至

第一层主体工程完工（第一层楼顶结束）后甲方付乙方元（大写:人民币）；

其次层主体工程完工（其次层楼顶结束）后甲方付乙方元（大写:人民币）；

第三层主体工程完工（第三层楼顶结束）后甲方付乙方元（大写:人民币）;

第四层主体工程完工（第四层楼顶结束）后甲方付乙方元（大写:人民币）;

第五层主体工程完工（第五层楼顶结束）后甲方付乙方元（大写:人民币）;

第六层主体工程完工（第六层楼顶结束）后甲方付乙方元（大写:人民币）;主体工程整体完工

后经甲方验收合格后即以实际测量面积为准，双方结算，日甲方一次性付清工程余款。

2、甲、乙双方必需共司遵守，以上约定的付款方式，不到付款时间，乙方不得违反上述付

款方式向甲方提前付款要求。

3、在合同期内，乙方不得有意长期停工或要求追加工钱，假如违反本条款，乙方必需赔尝

违约金2万元，已做工程不再支付工钱，本合同终止。

十、本合同自签订之日起生效，一经签字即具有法律效力，甲乙双方如发生纠纷先自协商解

决，如协商无效将根据《民法典》交由司法部门处理。

十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执T分，另附图纸T分。

甲方（手印）：身份证号码：联系电话：

乙方（手印）：身份证号码：联系电话：

年月日

建设施工合同5

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关规定，为明确双方

在房屋建设项目施工过程中的权利和义务，经甲、乙双方共同协商，特订立本合同。

一、工程慨况

工程位于，土地面积：m2。

二、承包方式

甲方以包清工的.方式承包给乙方。

三、工程承包范围

施工内容包括二层主房建筑面积m2、一层主房建筑面积m2。

四：承包价格及付款方式

1：价格：元/m2（建筑面积）.双方确定按建筑面积为m2结算工程款。

2:一层主体盖板完工后支付价款10%,全部完工后付清余款。

五：工期及平安责任

工期从年月日到年月日竣工。推迟一天罚款200元/天，由甲方在工程款中扣除。

施工期间1:本工程全部平安事项均由乙方负责，乙方应依工程的须要负责施工过程中的平

安管理工作，因乙方及其员工缘由造成的一切人员、财产损失均由乙方负责；第三人造成乙方及

其员工损害的，由第三人负责，与甲方无关。

2、施工中乙方不得从事与施工无关的事，专业施工人员持证上岗；高空作业部分必需在实

行切实可行的安装措施下方可施工，地面必需支配适当监护人员，电焊作业留意防火等。

施工过程中本合同项下的任何权利、义务，乙方不得转让给第三人，不得转包、分包，否则

甲方有权终止合同，慨不结算，乙方无条件赔偿。

六、本合同一式二份，自双方签字后生效。

甲方（签字）：联系电话：

乙方（签字）：联系电话：

签订日期：年月日

建设施工合同6

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

经甲、乙双方共同友好协商，甲方托付乙方进行福星家园临时围墙工程的施工，为明确双方

在施工过程中的权利、义务，经双方协商一样，签订本合同：

一、工程范围及内容：

1、乙方承建甲方位于—县民和路以北、嘉禾_西_地块的施工围墙工程；

2、该围墙的详细做法见乙方供应的施工图；

3、由于本地块地质缘由，乙方必需对围墙基础进行处理，以保证围墙的平安建设和运用；

4、该砖砌围墙的施工要求：以甲方指定的基准点做为基准点，C15佐垫层，300宽300高

C20钢筋碎地梁，墙体为240墙。墙身高度为500,墙柱高度为2200,每约4100为一跨墙，

围墙及柱全采纳水泥砂浆面层。

二、工程质量：

1、乙方按图施工，要求外形美观,工程质量达到验收标准；

2、乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工；

3、乙方所承包围墙施工在甲方正常运用中必需保证不跨塌，墙身不裂缝。

三、工期：严格根据现场管理人员的支配,随工期须要搞好料具安排，备足料具，组织好技

术力气确保业主、监理以及总承包合同条款内容所要求的工期按时、质保、平安完工，该工程从

年一月一日起先进场--------年—月一日前完工。

四、工程价款及支付：

1、工程价款：

A:本合同所承包的话砌围墙，单价为300元（此价格不含木桩价格，另计），暂定总长为

120，详细以实际发生量为注工程价款为3.6万元左右；

B:本合同所承包的砖砌围墙上铁艺栏杆（高度1.7）,单价为200元，暂定总长为120，工程价

款为2.4万元左右；

C:本合同所承包的彩钢板挡板临时围墙（高度2）,单价为120元，暂定怠长100,工程造

价为L2万元左右。以上价格包括人工费、材料费、机械费等全部与工程相关的费用，不含税金。

2、工程款的支付:施工完毕经甲方验收合格后一日内付清全款的95%（根据实际施工量结

算），剩余5%在保修期______年满后1—日内无息付清。

四、成品及半成品爱护：

1、乙方对完成的分项工程负有监护人的责任；

2、乙方对损坏的成品及半成品负有维护、复原的责任，其经济损失概由自己担当。乙方在

施工中若损坏其它分项工程产品应照价赔偿；

3、若因甲方或其他（非乙方）缘由给乙方已完工程成品及半成品造成损坏，应由甲方自行负

责处理;若甲方须要乙方处理，则甲方应依据所损坏程度给乙方签字认可所需费用（材料、工时费

和其他应实行相应的措施费），乙方方可进行修理处理。

五、甲方责任、权利、义务

1、甲方根据合同的约定供应施工条件并刚好支付工程款项；

2、甲方负责监督乙方的工程质量、进度、平安、工期等，并提出整改的权利；

3、做好各工序的统筹支配，解决征地问题；

4、甲方为乙方解决图班错误与变更等技术问题，并办好签证。

六、乙方责任、权利、义务

1、为加强现场管理，其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系；

2、乙方应加强其施工人员的平安、文明施工教化，自觉遵守地方政府的有关规定，自觉听

从甲方有关现场平安文明施工的各项规定，杜绝平安事故、治安、刑事案件的发生,维护好现场

文明施工形象;

3、在甲方未按本合同约定时间付款时，乙方有权拒绝施工；

4、乙方应严格根据平安生产管理条例组织施工，如违法施工发生平安施工，由乙方付全责。

七、本合同经甲乙双方签字盖章后生效，双方不得违约，如有违约由违约方支付另一方合同

总额30%的违约金。

八、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。本合同在执行中发生的争议应刚好协商解决，协

调不成或调解未达成协议，可—县人民法院起诉。

九、本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份，双方签字盖章后生效，同时具有法律效力。

十、本合同自签字之日起生效，工程保修期结束后自行废除。

甲方（公章）：

乙方（公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

_______年一月—日______年一月一日

建设施工合同7

甲方：肥―XXXX公司

乙方：

甲乙双方本着同等互利、协商一样的原则，就刘庄居委会综合楼工程运用的塔机的组装、

拆除工作达成一样，依据中华人民共和国民法典的有关规定，甲乙经双方协商，特签订本合同，

以便双方共同遵守。

一、施工地点：汽车站南200米，泰西XX东临

二、施工内容：315塔机的现场卸车、组装、调试、验收、拆除、装车等。

三、施工工期:

1、塔吊组装工期：组装工期为3天，开工日期为______年一月一日三一

月一日达到运行条件。

2、塔吊拆除日期：拆除日期为2天，初定于______年一月至一月期间，甲方提前—

日通知乙方进场。

四、工程质量：技术标准达到设备安装说明要求，并通过政府有关检定部门的检查验收，即

办理完吊车运用证，达到运行条件。

五、工程造价：本工程总造价。其中包括塔吊构件运至安装地点发生的场内二次运输费。

六、结算方式：乙方施工人员进场后一日内，甲方支付总额的30%预付款;塔吊组装、调

试完毕。并办理完塔吊准用证后一日内甲方再支付总额的.20%;进入拆除阶段,乙方施工人

员进场一周内，甲方支付合同总额的20%;塔吊拆除完毕并装车运走后一周内，甲方支付总额

的10%,余额20%在三个月之内付清。

七、双方责任和义务：

1、甲方应按本合同约定支付工程款项，确保按安排将工程所需的全部设备和构件分批次发

运到施工现场，同时协调现场道路及场地以保证安装施工进度。如因甲方缘由延误乙方安装，工

期相应顺延。

2、甲方应提前五天将设备和构件进场时间通知乙方，以便利乙方组织施工。

3、甲方负责根据装车单进行清点、验收。并负责设备在装卸车、组装及拆除期间的保管工

作.设备如发生丢失或损坏，由责任方担当.

4、甲方负责供应塔吊全部的设备及构件，并为乙方供应一台电焊机（含把线）和二套气割

工具，负荷试车所需的荷重由甲方供应。

5、安装及调试所用的其他施工机具、临时设施和负荷试车所需的其他物品均由乙方负责。

6、乙方于开工前一日内向甲方供应组装及拆除施工组织方案。

7、乙方负责施工过程中的各项管理工作，由乙方自身缘由造成的人身伤亡及设备事故由乙

方负责。

8、安装及拆除技术及施工平安由乙方负责，并保证吊车在安装后运转平安、牢靠。

9、乙方在施工期间须圻从甲方及业主方的相关管理规定。

10、塔吊安装后，由乙方负责进行负荷试车，并办理当地运用许可证，甲方予以帮助。同

时，向甲方提交一份安装原始记录。

1、塔吊安装后，由乙方负责现场的卸车和二次倒运，并帮助甲方根据装车单进行清点、验

收。在装卸车、安装及拆除过程中造成设备损坏，由乙方负责赔偿。

2、塔吊拆除时候，乙方须将各构件进行编号,构件上做好标记，装车后向甲方供应两份构

件清单及装车单。

3、乙方不得将本工程转第三方施工，如有违反，甲方有权终止合同，并享有向乙方供应索

赔的权利。

八、违约责任：

1、因乙方施工质量问题造成塔吊无法办理准用证或塔吊无法正常运行，由乙方担当全部责

任，并赔偿由此给甲方造成的损失。

2、因乙方自身缘由造成塔吊组装工期延误，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。

3、如乙方未能按约定工期完成拆除任务，须赔偿甲方因此造成的的租金损失。

4、如因甲方缘由使设备圻除工期延误，工期顺延；如造成乙方停工五天以上，甲方支付超

出部分的停工损失。

九、纠纷处理方法：本合同在履行期间如发生纠纷，双发可协商解决；协商不成的，可向甲

方所在地人民法院提起诉讼。

十、不行抗力发生时，遵从国家相关法雷却几

十一、本合同一式四份，双发各持两份。

十二、上述条款未尽事宜，双方另行协商解决。

甲方：肥―XXXX公司

乙方：

代表：

代表：

电话：

一日期：

一日期：

一日期

建设施工合同8

甲方（建设单位）：

乙方（施工单位）：

依照《中华人民共和国合同法》、《电力法》、《电力供应与运用条例》、《电力建设工程

施工合同范本》以及有关法律、法规等规定，为了维护供用电的公共平安，保障电力系统平安、

经济、牢靠的供电，就洛阳阳光生态农业有限公司项目用电工程线路架设、变压器安装施工的相

关事宜，双方本着同等互利、协商一样的原则，达成如下条款，供双方信守。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：_________________________

二、工程承包方式及内容

1、乙方承包方式：工料全包。

2、工程内容：该工程为交钥匙工程。乙方负责为_______项目用电工程架设用电

线路，主要包括架空线路、线杆、电缆(线)敷设、选购和安装_______变压器两台、低压二

合一配电柜二面等相关配套设施，并负责办理相应的供用电手续，直至当地供电局检测、验收合

格。满意甲方农业生产和机井用电需求。(详见工程造价预结算书所列项目)

三、工程工期

1、工程时间：_______年月________日之前完成全部工程内容并检测、验收合格

且通电。

2、如遇下列状况，工期相应顺延。

(1)、由甲方缘由使乙方延误工期，经甲方现场代表同意后，工期顺延。

(2)、由于气候等不行抗拒因素造成的工期延迟。

(3)、由于政府平安部门及电力系统要求统T亭产整忽然,乙方工期可以顺延。

四、图纸资料

1、甲方向乙方提出要求，乙方应向甲方供应图纸资料，本合同缔结后3日内，乙方向甲方

供应线路施工图两套，其中施工现场图1套。

2、甲方要求乙方严格根据建设工程施工合同执行。

3、工程预算书壹份。

五、材料设备供应

材料、设备由乙方供应.供应方必需供应生产厂家设售说明书和产品合格证，如出现平安质

量问题，由乙方担当全部责任。

六、工程质量

1、本工程严格根据乙方设计并经甲方认可的要求进行。

2、乙方的施工符合国家电力行业设计、安装标准。

3、工程质量：合格工程。

七、工程价款

以上两台_______变压器及配电安装工程包干总价为人民币万仟元整

（小写：________元整）。含正规发票。

八、工程费用结算方式

1、付款方式：转账（合同签定后3个工作日内付给乙方捌万元整；完成全部工程内容并检

测、验收合格且通电后付清余款）。

2、开户银行及帐号_________________________

乙方：________

开户银行：________________

账号：________________________

九、甲方应担当的主要工作及责任

1、该工程所涉及的青苗赔偿费用。

2、主动帮助乙方处理施工过程中发生的不利于施工的外部因素。

3、供应材料的堆放场地。

4、完成施工现场场地障碍物的解除、清除，确保具备开工条件。

5、保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。施工现场满意施工运

输的须要，保证施工期间的畅通.

6、甲方未按合同约定覆行以上义务，则担当由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损

失，延误工期依据电力部门平安程序相关规定予以顺延。

7、甲方驻工地代表：0

十、乙方担当的主要工作及责任

1、按甲方要求进行规划设计并供应设计图纸两套，并按甲方审核同意的施工图纸进行施工。

2、全部施工人员必需具有相应的资质证书，亮证施工，并随时接受甲方的检查。

3、必需管理好施工材料、机械，若管理不善发生遗失、损坏，甲方均不担当任何责任。

4、乙方必需按规程制度和合同规定平安、文明施工，自觉、主动地、无条件的接受甲方的

监督。乙方在施工中应按有关规定实行严格的平安防护措施，保证施工人员、设备、材料平安,

并全面担当由于平安措施不力造成的事故责任和因此造成的一切损失。

5、工程质量：本工程应符合《电气装置安装工程_______及以下架空电力线路施工及验收

规范》(GB50173—92)相关要求，质量合格。

6、工程竣工验收合格笈运正常后5个工作日内,乙方向甲方办理完毕移交手续并供应竣工

资料及其它资料。

7、乙方对施工中的隐藏工程应做好施工记录。

8、乙方驻工地代表：________________联系电话：

十一、工程变更

1、施工中，不得擅自变更工程设计。如需对原设计进行变更，其增减工程量的费用，由乙

方自行担当。

2、如因甲方缘由，致使工程停工，甲方应赔偿乙方造成的损失，并给付已完成部分的工程

费用。如因乙方缘由造成工程中途停工，而给甲方造成的损失由乙方担当。

十二、工程竣工验收

1、竣工验收标准：《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、

《建筑电气工程施工质量验收规范》、国家相关电气标准规范、施工图纸及说明，施工技术文件、

施工设计要求及国家现行有关法律法规等。

2、本工程的质量保修期为：自工程竣工验收合格之日起12个月。保修期内，如发生质量

问题乙方负全责，同时乙方应在接到甲方通知后24小时内派人进行修理。否则，甲方委派他人

进行修理的费用由乙方负责，并担当因修理不刚好给甲方造成的损失。

十三、其他

1、本工程严禁任I可形式的转包、分包，由此造成的损失全部由乙方担当，且甲方有权单方

终止合同。

2、本合同经双方法定代表人或法定代表人授权代表签字、单位盖章后生效。合同的权利义

务终止后，双方应当遵循诚恳信用原则，履行通知、帮助、保密等义务。

3、本合同在履行过程中发生争议时，由甲乙双方协商解决。协商不成的，由合同签订地法

院依法裁决。本合同签订地。

4、本合同一式六份，甲乙双方各持三份，具有同等法律效力。

十四、附件

1、建设工程造价预（结）算书。

2、安装图。

3、线路施工图。

甲方（盖章）：法定代表人：_______托付代理人：

乙方（盖章）：法定代表人：托付代理人：

签订时间：年月________日

建设施工合同9

甲方：一网吧（以下简称甲方）

负责人：

乙方：建筑装饰工程有限公司（以下简称乙方）

负责人：

依照《中华人民共和国民法典》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双

方协商签定合同如下：

一、工程概况及承包方式

1、工程名称：网吧室内装修工程。

2、工程地点：中心小学旁边

3、工程承包方式：包工包料

4、工程概况：建筑面积1700.00平方米。

二、工程装修内容

室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程。

三、工程造价

工程造价以施工图纸、甲方的运用要求及设计要求为依据；

工程造价为：_______元。（以甲方认定的单价为准,工程量竣工后以审计为准）

四、工程期限

工程开工日期：______年一月一日

工程竣工日期：年一月一日

五、质量要求

按国家建设部行业标准G73-91《建筑装饰工程施工验收规范》规定，及省、市建委、消

防部门规定的标准执行，工程质量达到市优.工程竣工后如出现质量问题（竣工后甲方运用，人

为造成的质量问题除外），属于乙方责任的,乙方无偿保修，保修期为______年，终身修理。

六、付款方式

1、合同签定后，甲方即付给乙方工程款总造价的'30%金额。

2、工程进展一半时，甲方即付给乙方工程款总造价的30%金额。

3、工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方工程款总造价的40%。

七、双方责任

1、甲方：负责供应整个工程的运用、设计要求；供应现场运用的水、电位置〃共应材料运

输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸；对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给

排水总阀位置应负责指明；施工场地要平整。

2、乙方：向甲方供应工程装饰施工设计图纸及工程报价。

八、其它事宜

经甲乙双方商定做出如下协议：

1、工程如遇特别状况或不行抗力造成不能施工的，工期可顺延；如发生违约所造成的一切

损失，由违约方担当。

2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生改变时，需甲方认定综合单价后，以

"现场签证形式"由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。（如本工程报价外的

工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生改变时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的

费用同样生效。）

3、工程量发生改变时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。

4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

5、其它未尽事宜由双方协商解决。

6、合同一式式份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力.

甲方：—乙方：

日期：一日期：一

建设施工合同10

发包方（甲方）：

托付代表人：

电话：

承包方（乙方）：托付代表人：电话：

为确保一号城邦小区污水排水通畅，本着公允公正同等自愿、互利共赢的原则，经甲乙双方

协商同意定立本小区雨污排水管网施工协议内容如下：

一、工程承包方式：

包工、包机械开挖回填和各种大小型工具，包施工技术，包运用材料运输及二次搬运，不包

料。

二、工程承包内容：排水管网，检查井，化粪池施工

详细做法：

1.排水管网做法：依据设计及甲方要求确定管网位置，坡度，坡向放管沟线一挖管沟土

方一依据坡度清理平整，沟底找平一拉线安装排水管，临时用土稳固——回填松散土方

—管沟全线回填。

2.检杳井做法：依据排水管底标高找出井底标高，井底标高完成面低于管底20c——原土

夯实一浇10c厚混凝土垫层，直径之

1.5米——砖砌240净直径

1.0米——0.7米检查井壁一内粉井壁内侧一依据标高安装井圈和井盖。

3.化粪池做法：确定化粪池位置、标高进行放线一挖化粪池土方一找出化粪池底，做

到进高排低一安装化粪池——连接进排水管网一回填土方——砌化粪池井口——安装化

粪池井圈井盖。

三、质量要求：

1.排水管网坡向坡度正确、连接严禁倒位坚固、排水通畅、覆土回填到位、做好成品爱护。

2.检查井施工要求井深、直径符合甲方要求、砌体灰浆饱满、抹灰后井壁不透水，井圈井盖

安装平整稳固。

3.化粪池施工，埋深要求与排污管网的标高一样，做到进高排低，四周回填土轻压或水侵填

实。

四、包工费计取方法：

排水管网（管径110~500）按每米15元计取包工费，检查井（净内径底口1米，上口0.7

米）按每个180元计取包工费，化粪池（43~163）均按200元个计取包工费。最终按实际完

成工程量结算。

五、包工费支付方法：

按工程量完成50%经甲方验收合格支付已完工程量的40%工程全部完成经甲方验收合格，

通水试验无质量问题付清包工费。

六、工期要求：

总工程量排水管网约500米检查井约50个，化粪池约9个。总有效工期要求15天完成，

开工日期以实际开工日期为准。逾期一天罚款200元。

七、平安文明施工：乙方进入施工现场的施工人员以及管理人员在施工过程中，无论田可

缘由发生的任何工伤事故，带来的‘一切经济损失和法律责任均由乙方担当。乙方进场的施工人

员应遵守甲方各项管理制度，听从甲方的指挥，协作甲方管理，接受甲方管理人员的管理和检查

监督，做到平安生产文明施工，否则甲方有权按相关规定对乙方经济惩罚”

八、协议生效及终止：本合同自甲乙双方签字后起先生效，协议内容履行完毕自动失去效

率。

九、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，甲乙双方应共同遵守，不得违约，任何一方违

约，均应担当给对方造成的损失，如对协议内容双方有争议进行友好协商解决。

调解不成向当地法院申诉。

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

法定代表人：

法定代表人：—日期：—日期

建设施工合同11

摘要：近年来，水利工程建设施工合同管理方面存在很多问题，从施工合同管理的概念和作

用动身，就水利工程建设施工合同管理中存在的问题，分析缘由，并提出相关对策。

关键词：水利工程；合同管理;对策

1、施工合同管理的概念

施工合同是指建筑安装工程承包合同，是建设项目的主要合同，是由具有法人资格的发包方

和承包方为完成商定的建筑安装工程，明确双方权利、义务关系的合同。合同的管理是指水利建

设主管机关、相应的金融机构，以及建设单位、监理单位、承包企业依照法律和行政法规、规章

制度，实行法律的、行政的手段，对施工合同关系进行组织、指导协调和监督。爰护施工合同当

事人的合法权益，处理施工合同纠纷，防止和制裁违法行为，保证施工合同法规的贯彻实施等一

系列活动。

2、合同管理的作用

施工合同作为约束发包方和承包方权利和义务的依据合同管理的作用主要体现在以下几个

方面：一是促使施工合同的双方在相互同等、诚信的基础上依法签订切实可行的合同，二是有利

于合同双方在合同执行过程中进行相互监督。以确保合同顺当实施；三是合同中明确的规定了双

方详细的权利与义务，通过合同管理确保合同双方严格执行；四是通过合同管理，增加合同双方

履行合同的自觉性，调动建设各方的主动性，使合同双方自觉遵遵守法律律规定，共同维护当事

人双方的合法权益。

3、当前合同管理存在的主要问题及成因分析

3.1招标不够规