2024年建设工程清包合同3篇

2024年建设工程清包合同3篇

建设工程清包合同1

甲方：乙方：

为了甲、乙双方更好履行合同条款在遵守国家有关政策法令及现行施工与睑收规范前提下,

双方充分协商，达成如下协议，双方共同遵守：

一、工程名称：XXXXXXXX综合楼

二、工程地点：

三、承包范围及详细部位：

本工程所有施工内容：

1、土建（垫层、条基、地沟、砌砖、粉刷、预制构件及安装、碎搅拌及浇灌保养、回填、

散水、踏步、屋面楼渣、找*、保温块铺设）；

2、钢筋（调直、制作、绑?上安装、保护层控制）；

3、木工（支模、拆模、打磨）；

4、水电（上下水安装、线路铺设预埋及电器安装）；

5、装饰（内外墙粉刷、外墙涂料、地砖及卫生瓷砖的铺设）

四、承包方式和结算方式：

承包方式：本工程在承包范围内以包工不包料、包材*4损耗、包临设、包工期、包质量、包

安全、包文明施工、包材料及机具场内60m运输、包砂石的暗选及搅拌、包工程验收质量达到

合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内、包物价上涨的形式由乙

方承包。

结算方式：本工程按施工图纸、设计变更及施工现场实际有效签证计算工程量套用承包单价

进行结算。乙方超出设计图纸范围（设计变更、工程更改、隐蔽验收除外）和因乙方原因造成返

工的工程量，甲方不予计量。

五、承包单价：

单价：255元/*方米

单价说明：1、包基础施工前的施工准备、配合工作，如施工放线等工作；

2、包场地清理等工作；

3、包机械安装、调试、保养、操作等相关工作；

3、包施工脚手架、扣件、架板、电缆线、模板、振动板、振动棒、斗斗车等工程施工中的

一切工具在内；

4、面积按建筑面积计算；

5、乙方在施工的水电费不包含在内。

六、付款方式

1、甲方和监理公司对工程质量检查验收合格后，按进度付款,基础完工付至10%;主体完

工付至50%;装饰工程完工后付至80%;工程全部完工后支付至95%,经甲方有关部门验收合

格并办理结算手续后30天内付清结算款。

2、支付方式：甲方付款时采用现金。

七、工期条款

L总工期历时天，开工时间20xx年6月1日，竣工时间20xx年xx月30日。

2、如遇下述情况：（a）甲方、建设单位重大设计变更影响；（b）不可抗力严重影响施工；

则按实际时间顺延工期。逾期，每超过一大按日计算冲扣乙方工资额50。兀。

八、质量条款

1、乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸及说明，施工方案，设计变更，

技术交底，现行施工与验收规范，作为检查、抽检或验收的依据和标准。

2、乙方必须服从甲方管理人员指挥，严格做好工人技术交底，严格按照以上约定的标准进

行施工；因乙方原因施工出现质量问题，乙方必须无条件、无偿采取相关补救措施，直至消除质

量隐患，并赔偿因此给甲方造成的损失，工期不顺延，甲方有权视乙方对施工质量的补救情况决

定是否解除合同；甲方也可以不要求乙方采取补救措施，直接解除合同，由乙方承担补救费用，

赔偿因此给甲方造成的其它损失

3、浇筑佐垫层时，乙方必须先派人现场设置标高控制点，砂垫层*整度必须控制在+2CM

之内，否则由乙方承担所有材*蝴失。

4、分项工程施工完毕之后，乙方必须先进行自检，合格方能由甲方向监理验收。监理第一

次验收不合格，对乙处以500元违约金，可考虑要求乙方限期整改完毕重报甲方验收；若乙方

未能在限期内整改完毕或虽整改完毕但经监理第二次验收仍不合格的，甲方有权通Ml乙方解除本

合同，对乙方按已完工合格工程的60%结算，并限期办理有关退场手续。

6、工程质量要求达到“合格"标准，若工程质量未达到标准，则由乙方承担所有材料损失

及相关违约责任。

九、甲、乙双方职责：

(-)甲方职责：

1、乙方进场时，甲方就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底。

2、提供施工图两份。

3、甲方指斓弋表，对工程质量、进度进行检直验收、办理变更登记、竣工结算手续等。

(二)乙方职责：

1、乙方进场前必须与工人签订用工协议书，内容包括工程质量、施工安全、管理职责和工

资发放等手续。

2、乙方不得雇佣18岁以下及不宜从事建安工程施工的作业人员，否则发生一切责任，由

乙方自行承担。

3、乙方自带必备的施工工具和用具，工人安全防护用品等；费用包括在承包单价内。

4、乙方不得4专承包范围内的工程转包给他人，否则，甲方有权解除合同，乙方向甲方支付

合同总价5%的违约金，给甲方造成损失的，承担赔偿责任。

5、乙方施工中每天做到工完料清，工程竣工后的场地清理（包括临时生产和生活设施）。

十、安全条款

1、人员进场必须做好安全教育工作，及时做好书面安全交底及安全措施工作，严格按照现

行有关安全操作规程施工，执行公司和工地有关安全生产制度（处罚标准），用电机具要专人管

理专人操作，若违反规定造成工伤事故由乙方负责。

2、施工现场乙方必须有专人负责安全管理和监控工作，及时做好安全自检与整改工作。

3、因乙方自身管理不善造成的安全事故，均由乙方承担全懒任，甲方一概不负责。

4、对于乙方雇用的工人的伤害或赔偿，应由乙方自行负责。对于这类伤害或赔偿，乙方应

保证并持续保证甲方不负任何责任。

5、乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中工伤事故处I里的一切费用。

6、由于乙方施工管理不善,造成任I可第三方的损害，由乙方承担一切责任。

十一、解决合同纠纷的方式：

因本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成时，可向合同签订地人民法院起诉。

十二、其他；

a）本合同目双方签字、盖章之日起生效，保修期满结清余款后自行终止；b）本合同一式

两份，甲乙双方各执T分，每份均具同等法律效力。

甲方：乙方：

电话：电话：

签订日期：年月日

建设工程清包合同2

甲方：

乙方：

为发挥甲乙双方的技术优势，加快工程建设速度，努力提高施工效率，按照《中华人民共和

国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》的原则，甲方拟将桩基工程的劳务部分交给乙

方承包施工，为明确责任，经充分协商，在*等互利，自觉自愿的基础上，甲乙双方共同达成如

下协议：

一、工程名称及施工内容

1、工程名称：

2、施工内容：长螺旋钻孑应灌桩（商品佐）

二、工程地点

三、工程承包方式

包工不包科（不含水电、税金、管理费、不开发票），乙方自带所有施工机具。

四、工程总量

约根桩，单桩工程结算=（有效桩长米）桩截面积（按设计图纸计算）。

五、协议价款

按第一款施工内容，综合清包总价

六、付款方式

1、机械进场甲方付给乙方每台套设备进场费

2、工程款按形象进度支付，施工时乙方借支必要的生活费和生产费，正式开工甲方再付工

程款元;完成工程总量的甲方付工程款元;工程完工付工程款元;其款桩基验收合格一次性付清（余

款最迟不得超过当年春节前）。

3、工程款以现金支付：

七、工程质量

乙方在施工过程中，必须按国家现行施工规范^总包单位及监理单位的要求进行施工。如在

施工过程中，场地有障碍物，致使桩位偏差与乙方无关。甲方应派施工员现场放线，乙方协助。

八、甲方责任

1、保证施工场地三通一*；

2、保证水电供应满足施工要求；

3、保证施工报验不延误施工时间；

4、办理有关施工手续及对外联系。

九、乙方责任

L设计图名麻口施工规范施工,确保质量及进度；

2、提供桩基施工原始记录

3、保证场地整洁，做到文明施工。

十、安全

在施工中，乙方应严格遵循国家颁发的安全操作规程和与之相关的安全注意事项进行施工，

并认真执行甲方安全技术交底。如在施工场地因乙方施工因素发生一切安全事故由乙方负责。

H■一、补充条款

L乙方须配合甲方做好工程签证工作，乙方须服从甲方现场管理,听从指挥,接受相关单

位的监督和管理。

2、甲方应保证机械进场以后3天内投入施工如甲方原因造成乙方不能开工（如材料没进场、

三通一*不到位、或其他原因）工期顺延。如果7天不开工甲方应补助乙方每天元。

十二、本协议一式四份，甲乙双方各执两份，双方签字后生效，工程款余款付清后失效。

甲方（公章）：XXXXXXXXX乙方（公章）：XXXXXXXXX

法定代表人（签字）：XXXXXXXXX法定代表人（签字）：XXXXXXXXX

XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日

建设工程清包合同3

甲方：乙方：

为了甲、乙双方更好履行合同条款，在遵守国家有关政策法令及现行施工与验收规范前提下，

双方充分协商，达成如下协议，双方共同遵守：

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包范围及详细部位：

本工程所有施工内容：

1、土建（垫层、条基、地沟、砌砖、粉刷、预制构件及安装、砂搅拌及浇灌保养、回填、散

水、踏步、屋面楼渣、找*、保温块铺设）；

2、钢筋（调直、制作、WL安装、保护层控制）；

3、木工（支模、拆模、打磨）；

4、水电（上下水安装、线路铺设预埋及电器安装）；

5、装饰（内外墙粉刷、外墙涂料、地砖及卫生瓷砖的铺设）

四、承包方式和结算方式：

承包方式：本工程在承包范围内以包工不包料、包材料损耗、包临设、包工期、包质量、包

安全、包文明施工、包材料及机具场内60m运输、包砂石的筛选及搅拌、包工程验收质量达到

合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内、包物价上涨的形式由乙

方承包。

结算方式：本工程按施工图纸、设计变更及施工现场实际有效签证计算工程量套用承包单价

进行结算。乙方超出设计图纸范围（设计变更、工程更改、隐蔽验收除外）和因乙方原因造成返工

的工程量，甲方不予计量。

五、承包单价：

单价：255元/*方米

单价说明：

L包基础施工前的施工准备、配合工作，如施工放线等工作；

2、包场地清理等工作；

3、包机械安装、调试、保养、操作等相关工作；

3、包施工脚手架、扣件、架板、电缆线、模板、振动板、振动棒、斗斗车等工程施工中的

一切工具在内；

4、面积按建筑面积计算；

5、乙方在施工的水电费不包含在内。

六、付款方式

1、甲方和监理公司对工程质量检查验收合格后，按进度付款。基础完工付至10%；主体完

工付至50%;装饰工程完工后付至80%;工程全部完工后支付至95%,经甲方有关部门验收合格

并办理结算手续后30天内付清结算款。

2、支付方式：甲方付款时米用现金。

七、工期条款

1、总工期历时天，开工时间年6月1日，竣工时间年月303.

2、如遇下述情况：（a）甲方、建设单位重大设计变更影响;（b）不可抗力严重影响施工;则按实

际时间顺延工期。逾期，每超过一天按日计算冲扣乙方工资额500元。

八、质量条款

1、乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸及说明，施工方案，设计变更，

技术交底，现行施工与验收规范，作为检查、抽检或验收的依据和标准。

2、乙方必须服从甲方管理人员指挥，严格做好工人技术交底，严格按照以上约定的标准进

行施工;因乙方原因施工出现质量问题，乙方必须无条件、无偿采取相关补救措施，直至消除质

量隐患，并赔偿因此给甲方造成的损失，工期不顺延，甲方有权视乙方对施工质量的补救情况决

定是否解除合同;甲方也可以不要求乙方采取补救措施，直接解除合同，由乙方承担补救费用，

赔偿因此给甲方造成的其它损失

3、浇筑险垫层时，乙方必须先派人现场设置标高控制点，及垫层*整度必须控制在+2CM

之内，否则由乙方承担所有材料损失。

4、分项工程施工完毕之后，乙方必须先进行自检，合格方能由甲方向监理验收。监理第一

次验收不合格，对乙处以500元违约金，可考虑要求乙方限期整改完毕重报甲方验收;若乙方未

能在限期内整改完毕或虽整改完毕但经监理第二次脸收仍不合格的，甲方有权通知乙方解除本合

同，对乙方按已完工合格工程的60%结算，并限期办理有关退场手续。

6、工程质量要求达到“合格"标准，若工程质量未达到标准，则由乙方承担所有材料损失

及相关违约责任。

九、甲、乙双方职责：

（一）甲方职责：

1、乙方进场时，甲方就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底。

2、提供施工图两份。

3、甲方指斓弋表，对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续等。

（二）乙方职责：

1、乙方进场前必须与工人签订用工协议书，内容包括工程质量、施工安全、管理职责和工

资发放等手续。

2、乙方不得雇佣18岁以下及不宜从事建安工程施工的作业人员，否则发生一切责任，由

乙方自行承担。

3、乙方自带必备的施工工具和用具，工人安全防护用品等澄用包括在承包单价内。

4、乙方不得将承包范围内的工程转包给他人，否则，甲方有权解除合同，乙方向甲方支付

合同总价5%的违约金，给甲方造成损失的，承担赔偿责任。

5、乙方施工中每天做^工完料清，工程竣工后的场地清理（包括临时生产和生活设施）。

十、安全条款

1、人员进场必须做好安全教育工作，及时做好书面安全交底及安全措施工作，严格按照现

行有关安全操作规程施工，执行公司和工地有关安全生产制度（处罚标准），用电机具要专人管理

专人操作，若违反规定造成工伤事故由乙方负责。

2、施工现场乙方必须有专人负责安仝管理和监控工作，及时做好安仝自检与整改工作。

3、因乙方自身管理不善造成的安全事故，均由乙方承担全龌任，甲方一概不负责。

4、对于乙方雇用的工人的伤害或赔偿，应由乙方自行负责。对于这类伤害或赔偿，乙方应

保证并持续保证甲方不负任何责任.

5、乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中工伤事故处理的一切费用。

6、由于乙方施工管理不善，造成任|可第三方的损害，由乙方承担一切责任。

十一、解决合同纠纷的方式：

因本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成时,可向合同签订地人民法院起诉。

十二、其他；

a）本合同自双方签字、盖章之日起生效，保修期满结清余款后自行终止;b）本合同一式两份，

甲乙双方各执一份，每份均具同等法律效力。

甲方：乙方：

电话：电话：

签订日期：年月日

建设工程清包合同3篇扩展阅读

建设工程清包合同3篇（扩展1）一建设工程清包合同书（菁华1篇）

建设工程清包合同书1

甲方：_____乙方：—

为了甲、乙双方更好履行合同条款，在遵守国家有关政策法令及现行施工与验收规范前提下，双

方充分协商，达成如下协议，双方共同遵守：

一、工程名称：_________综合楼

二、工程地点：

三、承包范围及详细部位：

本工程所有施工内容：

1、土建（垫层、条基、地沟、砌砖、粉刷、预制构件及安装、碎搅拌及浇灌保养、回填、散水、

踏步、屋面楼渣、找*、保温块铺设）；

2、钢筋（调直、制作、绑安装、保护层控制）；

3、木工（支模、拆模、打磨）；

4、水电（上下水安装、线路铺设预埋及电器安装）；

5、装饰（内外墙粉刷、外墙涂料、地砖及卫生瓷砖的铺设）

四、承包方式和结算方式：

承包方式：本工程在承包范围内以包工不包料、包材料损耗、包I缶设、包工期、包质量、包安

全、包文明施工、包材料及机具场内60m运输、包砂石的筛选及搅拌、包工程验收质量达到合

格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内、包物价上涨的形式由乙方

承包。

结算方式：本工程按施工图纸、设计变更及施工现场实际有效签证计算工程量套用承包单价进

行结算。乙方超出设计图纸范围（设计变更、工程更改、隐蔽验收除外）和因乙方原因造成返工的

工程量，甲方不予计量。

五、承包单价：

单价：255元/*方米

单价说明：

1、包基础施工前的施工准备、配合工作，如施工放线等工作；

2、包场地清理等工作；

3、包机械安装、调试、保养、操作等相关工作；

3、包施工脚手架、扣件、架板、电缆线、模板、振动板、振动棒、斗斗车等工程施工中的一切

工具在内；

4、面积按建筑面积计算；

5、乙方在施工的水电费不包含在内。

六、付款方式

L甲方和监理公司对工程质量检直验收合格后，按进度付款。基础完工付至10%；主体完工付

至50%;装饰工程完工后付至8。％;工程全部完工后支付至95%,经甲方有关部门验收合格并办

理结算手续后30天内付清结算款。

2、支付方式：甲方付款时采用现金。

七、工期条款

1、总工期历时天,开工时间20—年6月1日，竣工时间20—年—月30日。

2、如遇下述情况：—(a)甲方、建设单位重大设计变更影响;(b)不可抗力严重影响施工;则按

实际时间顺延工期。逾期，每超过一天按日计算冲扣乙方工资额500元。

八、质量条款

1、乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸及说明，施工方案，设计变更，技术

交底，现行施工与验收规范，作为检查、抽检或验收的依据和标准。

2、乙方必须服从甲方管理人员指挥,严格做好工人技术交底，严格按照以上约定的标准进行施

工;因乙方原因施工出现质量问题，乙方必须无条件、无偿采取相关补救措施，直至消除质量隐

患，并赔偿因此给甲方造成的损失，工期不顺延，甲方有权视乙方对施工质量的补救情况决定是

否解除合同;甲方也可以不要求乙方采取补救措施，直接解除合同，由乙方承担补救费用，赔偿

因此给甲方造成的其它损失

3、浇筑税垫层时，乙方必须先派人现场设置标高控制点，碎垫层*整度必须控制在+2CM之内，

否则由乙方承担所有材料损失。

4、分项工程施工完毕之后，乙方必须先进行自检，合格方能由甲方向监理验收。监理第一次验

收不合格，对乙处以500元违约金，可考虑要求乙方限期整改完毕重报甲方验收;若乙方未能在

限期内整改完毕或虽整改完毕但经监理第二次验收仍不合格的，甲方有权通知乙方解除本合同，

对乙方按已完工合格工程的60%结算，并限期办理有关退场手续。

6、工程质量要求达到“合格”标准,若工程质量未达到标准，则由乙方承担所有材米领失及相

关违约责任。

九、甲、乙双方职责：

（一）甲方职责：

1、乙方进场时，甲方就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底。

2、提供施工图两份.

3、甲方指派代表，对工程质量、进度进行检直验收、办理变更登记、竣工结算手续等。

（二）乙方职责：

L乙方进场前必须与工人签订用工协议书，内容包括工程质量、施工安全、管理职责和工资发

放等手续。

2、乙方不得雇佣18岁以下及不宜从事建安工程施工的作业人员，否则发生一切责任,由乙方

自行承担。

3、乙方自带必备的施工工具和用具,工人安全防护用品等;费用包括在承包单价内。

4、乙方不得将承包范围内的工程转包给他人，否则，甲方有权解除合同，乙方向甲方支付合同

总价5%的.违约金，给甲方造成损失的，承担赔偿责任。

5、乙方施工中每天做^工完料清，工程竣工后的场地清理（包括临时生产和生活设施）。

十、安全条款

1、人员进场必须做好安仝教育工作,及时做好书面安仝交底及安仝措施工作，严格按照现行有

关安全操作规程施工，执行公司和工地有关安全生产制度（处罚标准），用电机具要专人管理专人

操作，若违反规定造成工伤事故由乙方负责。

2、施工现场乙方必须有专人负责安全管理和监控工作，及时做好安全自检与整改工作。

3、因乙方自身管理不善造成的安全事故，均由乙方承担全部责任，甲方一概不负责。

4、对乙方雇用的工人的伤害或赔偿，应由乙方自行负责。对这类伤害或赔偿，乙方应保证并

持续保证甲方不负任何责任。

5、乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中工伤事故处理的一切费用。

6、由乙方施工管理不善，造成任何第三方的损害，由乙方承担一切责任。

十一、解决合同纠纷的方式：

因本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成时，可向合同签订地人民法院起诉.

十二、其他；

a）本合同自双方签字、盖章之日起生效，保修期满结清余款后自行终止;b）本合同一式两份，甲

乙双方各执一份，每份均具同等法律效力。

甲方：_____乙方：—

签订日期:一：______年月______日

建设工程清包合同3篇（扩展2）——建设工程清包合同范本（菁华1篇）

建设工程清包合同范本1

建设工程（一）

建设单位：____以下简称甲方；

设计单位：____以下简称乙方。

为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条

例》的规定和一批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

第一条工程名称、规模、投资额、建设地点

甲主委托乙方承担工程的设计项目，建筑安装面积为—*方米，批准总投资为一万元，建

设地点在__・

第二条甲方的义务

甲方应在_年_月一日以前，向乙方提交业经上报批准的设计彳序书、工程选址报告，以及原料

（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察

资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在_年_月一日施工图设计前，应提供经过批准的初

步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。

甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知

乙方参加竣工验收。

在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设

计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均

由甲方负责。

甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自

扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

第三条乙方的义务

乙方必须在一年_月一日以前，向甲方交付初步设计文件;在一年_月一日以前，向甲方交付技术

设计文件;在一年_月一日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式_份，技

术设计文件一式一份，施工图设计文件一式一份，甲方另需增添文件份数和需要模型费，另行收

费。_年_月_曰以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材科设备清单)。

(大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时,双方签订阶

段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名献口日期，乙方交付设计文件的日期，作

为本合同的附件，详见附件(2).)

乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件、

设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。

初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。

设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设

计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

第四条设计的修改不晤止

甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际

返工修改工日，每工日按一元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。

原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意

见书，经双方协商，另订合同,已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算.

甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗

工时，增付和结清设计费，同时结束合同关系。

第五条设计费的数量和交付办法

本设计合同生效后一天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的2%的定金，设计合同履行后，定

金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后一天内，甲方应向乙方支付_%的设计费;乙方向

甲方提交施工图文件后一天内，甲方应向乙方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程项目，

施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付）。

第六条奖励与违约责任

在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约

投资额中提取_%奖励乙方。

由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可

将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日一元计算增付设计费。

甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方

偿付违约金。

由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误一天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的_%

的违约金（甲方可在设计费中扣除）。

因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免

收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计贽外，

还应付与直接受损失部分设计费相等的照尝金。

第七条其它

本合同自一年_月一日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经

双方共同协商，作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。

在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主

管部门调解;调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以

直接向人民法院*、

本合同正本一式二份，甲乙双方各执T分;合同副本一式一份，送计委、建委、建行……等单位各

留存一份。

建设单位（甲方）：设计单位（乙方）：

代表人：—代表人：一

联系人：―联系人：一

通讯处：一通讯处：—

建设工程（二）

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,本着目愿、*等、协商一致的原则，结

合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议：

一、工程内容

二、工程地点

三、工程期限

1、本合同总工期为年月日开工，至XX年XX月XX日结束.

2、如遇下列情况，工期作相应JII页延。

（1）施工现场不符合安全施工；

（2）设计范围内重大设计变更；

（3）人力不可抗拒的自然灾害（如台风、地震及战争）而影响工程进度；

（4）甲方不能按合同规定支付工程款。

乙方在以上情况发生的十天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表

在收到报告后，在十天内予以确认和答复，逾期不予答*教育总网文档频道复，乙方可视为要求

已被确认。

四、工程价款工程总价：人民币元整（¥元）。

五、付款方式

1、合同生效后，甲方在一周内向乙方支付工程总价5%作为预付款，即人民币xx元整（¥元）；

2、工程施工结束后，甲方在一周内向乙方支付工程总价4%的款项，即人民币xx元整（¥元）；

3、工程验收结束后，甲方在一周内向乙方付清全部余款，即人民币xx元整（¥元）。

六、工程验收

1、当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天内安封漪收工作，并

告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告7天后，因甲方原因未安排验收的，则视为该工

程符合设计和施工方案要求，运行正常，通过睑收。

2、工程未经验收，甲方若需启用，须与乙方协商，经同意方可使用。若未经乙方同意启用，将

视为通过验收。

3、整个工程验收合格，则通过竣工验收的当天即为竣工日期。

4、工程未通过验收，引起争议时，请求第三方验收。

七、验收标准

本工程以相关设计方案、图纸为依据，按照国家标准进行验收;没有国家标准的，则按照行业标

准进行验收。

八、双方权利和义务

1、甲方权利和义务指派为工地代表，负责协调甲方的相关事宜。在工程履行过程中此指派人员

的所有签名视为甲方行为。

Q)负责本工程的监督，积极协调施工配合关系。

(2)负责对乙方进度、安装质量、安全保护、综合管理的监督。

⑶提供有利施工的现场条件。

(4)审核工程计划进度表。

(5)负责对图纸、方案的审核、确认，负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同

执行情况进行监督检查及设计图纸变更签证，工程中间验收和其他必要的签证。

(6)负责竣工验收工作，在收到乙方提交所有竣工资料后一周内组织验收.

(7)按合同向乙方支付本合同规定的价款。

2、乙方权利和义务

Q)严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。

(2)施工中发现问题及时向甲方报告并提出解决方案。

(3)编制施工组织方案，施工总进度计划，材料进场计划，升竣工通知书等，及时送甲方。

(4)提供竣工验收技术资料，并准备竣工技术图纸，办理工程竣工结算，参加竣工验收。竣工资

料应满足甲方要求。

(5)组织有技术水*的施工队伍，明确现场技术及施工负责人、主要管理人员，技术人员不得随意

变动。

九、服务条款无。

十、违约责任

1、由于甲方原因，使工程延畴成，则视甲方违约，甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总

价X%延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的1%.

2、由于乙方原因，使工程延期完成，则视*教育总网文档频道乙方违约，乙方向甲方支付违约

金。违约金按合同总价x%延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的1%。

3、由于甲方未按合同约定向乙方付款，则视甲方违约，甲方向乙方支付违约金。违约金按合同

总价x%x延期天数计算,违约金总数不超过合同总价的1%。

4、执行过程中，任I可一方无故单方面终止合同，则视为违约，违约方需向守约方支付合同总价

1%的违约金。

十一、合同的变更及解除

1、合同签订生效后，除不可抗力外(指战争、严重水灾、火灾、台风和地震以及经双方同意属不

可抗力的事故)，甲乙双方不得无故变更或解除。

2、在履行合同过程中,因遇不可抗力事故，甲乙双方均应采取有效措施尽力减少损失并阻止损

失的扩大。若确需变更或解除合同时，要求变更一方应及时通知对方，对方在接到口3天内

给予答复，逾期未答复视为同意。

3、如果甲方未按合同付款,且延期支付彳王何一笔款项的期限达到6日的,乙方有权中止本合同

项下义务的履行;甲方延期付款期限达到12日的，乙方有权解除本合同，并且有权请求甲方给予

相应的赔偿。

4、如果乙方未能如期完成工程，且延期的期限达到6日的，甲方有权中止本合同项下义务的履

行;整个工程延期的期限达到12日的用方有权解除本合同，并且有权请求乙方给予相应的赔偿。

5、变更或解除合同，所造成缄失由双方协商解决。

十二、争议解决方式

凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议，甲、乙双方应通过友

好协商解决，协商不成时双方同意向合同签定地人民法院诉讼解决。

十三、其他条款

在合同履行过程中，双方可以根据实际情况，对合同未尽事宜协商确定。

合同签定地：XX

十四、合同文本和效力

本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方代表签字盖章后生效。附件为本合同不可分割的组

成部分，与合同正文具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

建设工程施工合同主要内容：

1、工程范围.

2、建设工期。

3、中间交工工程的开工和竣工时间。一项整体的建设工程，往往由许多的中间工程组成，中间

工程的完工时间，影响着后续工程的开工，制约着整个工程的顺利完成，在施工合同中需对中间

工程的开工和竣工时间作明确约定。

4、工程质量。

5、工程造价。工程造价因采用不同的定额计算方法，会产生巨大的价款差额。在以招标投标方

式签订的合同中，应以中标时确定的金额为准;如按初步设计总概算投资包干时，应以经审批的

概算投资中与承包内容相应部分的投资（包括相应的不可预见费）为工程价款;如按施工图预算包

干，则应以审查后的施工图总算或综合预算为准。在建筑、安装合同中，能准确确定工程价款

的，需予明确规定。如在合同签订当时尚不能准确计算出工程价款的，尤其是按施工图预算加现

场签证和按时结算的工程，在合同中需明确规定工程价款的计算原则，具体约定执行的定额、计

算标准，以及工程价款的审定方式等。

6、技术资料交付时间。工程的技术资料，如勘察、设计资料等，是进行建筑施工的依据和基础，

发包方必须将工程的有关技术资料全面、客观、及时地交付给施工人才能保证工程的顺利进行。

7、材料和设备的供应责任。

8、拨款和结算。施工合同中，工程价款的结算方式和付款方式因采用不同的合同形式而有所不

同。在一项建筑安装合同中，采用何种方式进行结算，需双方根据具体情况进行协商，并在合同

中明确约定。对于工程款的拨付，需根据付款内容由当事人双方确定，具体有如下四项：预付款;

工程进度款;竣工结算款;保修扣留金。

9、竣工验收。对建设工程的验收方法、程序和标准，国家制定了相应的行政法规予以规范。

1、质量保修范围和质量保证期。施工工程在办理移交验收手续后，在规定的期限内，因施工、

材科等原因造成的工程质量缺陷，要由施工单位负责维修、更换。国家对建筑工程的质量保证期

限一般都有明确要求。

11、相互协作条款。施工合同与勘察、设计合同一样，不仅需要当事人各自积极履行义务，还

需要当事人相互协作，协助对方履行义务，如在施工过程中及瞬交相关技术资料、通报工程

情况，在完工时，及时检查验收等.

因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，施工人应承担以下责任：

1、无偿修理或者返工、改建。这是违约责任中的实际履行责任。承包人根据不合格工程的具体

情况，予以或修理或返工或改建，使之达到合同约定的质量要求。承包人修理、返工、改建所

支出的费用，均由其自行承担。

2、逾期违约责任。即因承包人的原因使工程质量不合格的，虽经承包人修理、返工、改建后，

达到了合同约定的质量标准，但因修理、返工、改建导致工程逾期交付的，与一般的履行迟延相

同，承包人应当承担迟延履行的违约责任，赔偿发包人因此而遭受的损失。

注意事项：

1、工程施工合同的发包方可以是具备法人资格的国家机关、事业单位、国营企业、集体企业、

私营企业、经济联合体和社会团体，也可以是依法登记的个人合伙、个体经营户或个人，即一切

以协议、法院判决频它合法完备手续取得甲方的资格，承认全部合同文件，能够而且愿意履行

合同规定义务的单位和人员。上列单位的名称和个人的姓名，应准确地写在工程施工合同的发包

方位置内，不得简称。与发包方合并的单位、兼并发包方的单位、购买发包方工程施工合同和接

受发包方出让的单位和人员，均可成为发包方，履行工程施工合同规定的义务，享有工程施工合

同规定的权利。

2、工程施工合同的承包方应是具备与工程相应资质和法人资格的国营企业、集体企业、私营企

业，上述单位的名称应准确地写在《协议条款》承包方位置内，不得简称。但承包方不能将工程

转包或出让，应在合同签订前提出并征得发包方同意。

建设工程清包合同3篇（扩展3）——桥梁建设工程清包合同（菁华1篇）

桥梁建设工程清包合同1

发包方（简称甲方）：______________________

承包方（简称乙方）：______________________

甲乙双方经友好协商,甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的

具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。

一、工程概况

装饰施工地点：_____________________

住房结构：房型房厅套，施工面积*方米。

承包方式：，青包工。

工期：_____自_____年一月______日开工，至_____年一月______日竣工,工期一天。

二、工程价款及结算的约定

工程总价款：¥_______元，大写(人民币):

工程款付款方式按下列方式支付：

(1)第一次，合同签定后开工前支付工程总造价50%合计_______元。

(2)第二次，施工过程中，工期进度过半，支付工程总造价40%合计_______元。

(3)第三次，竣工验收当天支付工程总造价10%合计元。

(4)工程保修期两年。保修期从绫工验收签章之一日起算。

三、关于材料供应的约定

甲方提供的材料：本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应

按时供应到现场，乙方应办理验收手续。

乙方对甲方采购的装饰材科、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作

他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍尝给甲方。由于保管不当造成的损

失，由乙方负责赔偿。

乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成

的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给

甲方。

四、关于工程质量及验收的约定

甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由年方承担，工期顺延。由于乙方

原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

施工单位必须按现行建筑质量施工验收规范施工，保证施工质量，发生施工质量问题，应及时

予以改正。如竣工验收时发现质量问题，施工单位应立即予以改正，在未达到业主的整改要求前

业主有权拒付人工费。在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联

系，双方同意后，方能进行该项目的施工.由此影响竣工—日期，甲、乙双方商定。

工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检直与验收手续。

工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三—日内组织验收。如甲方在

规定时间内不能组织验收须及时遨口乙方，另定验收一日期。

五、有关安全生产和防火的约定

甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤

气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障

施工人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发

生。如遇上述情况发生，属甲方责任，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

六、其它事项

1、甲方应在开工前，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸,并向乙方进行现场交底，同

时向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用

部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。

2、乙方参加甲方组织的施工部氏或做法说明的现场交底。按要求组织施工，保质保量、按期完

成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管

或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。

七、违约责任

由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一

天，甲方付乙方元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付_____元违约金。

由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的%向甲方支付违约金。

八、纠纷处理方式

双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。

九、合同的变更和解除

合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。

十、本合同一式份，甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方（签章）:

乙方（签章）:

一年—月________日

建设工程清包合同3篇（扩展4）——建设工程内部承包合同3篇

建设工程内部承包合同1

发包方（甲方）：四川****集团有限公司

承包方（乙方）：

甲方已与***建筑安装有限公司就阳城•心灵家园项目建筑安装工程a标段施工项目签订了建

筑劳务分包合同。为了调动企业员工积极性，加强项目管理，提高工作效率，经乙方申请，甲方

同意，甲方聘任乙方为该项目班组负责人，并将该项目的部分劳务施工交由乙方组织人员进行内

部承包。

经双方依法*等协商，现就本次内部承包的有关事项达成如下协议，双方共同遵循诚实信用

原则予以履行。

第一节工程概况及目标

1.1

1.2工程名称：阳城•心灵家园项目a标段建设工程#楼。建筑面积：暂定：。实际建筑面

积竣工结算以施工图为准，建筑面积实行固定建筑面积包干，共m2°

1.3

1.4

1.5

1.6建筑层数：工程地址：成都市青羊区培阳寸5/6/7组地块安全、文明施工目标：安

全文明工地进度目标：开工日期：年月日；土0.00以下工程竣工日期：年月日；全部主体

结构封顶，年月日；全部装修完成并验收合格，年月日；年月日，总日历工作天数为：

380天。

第二节承包内容、范围及劳务承包方式

2.1承包内容及范围：建筑物散水以内含散水、排水沟、坡道及台阶，从基础磴垫层开始到

竣工为止的设计图纸范围内(除2.2内容外的)所有土建和水电安装工程内容及现场检查自检资

料的整理

2.2乙方工作范围中不包括以下内容：

(1)土方开挖、土方回填、地基处理、基坑护壁及桩基础。

(2)楼梯、阳台的铁制或玻璃栏杆。

(3)腻子、内外墙涂料以及外阳台、公用部位外的地砖、墙砖、花岗石等二次装饰内容。

(4)防水、保温分项工程(土建部分除外).

(5)设备、通风、消防、电悌、弱电等安装工程(土建与安装工程的配合费已包括在本合

同范围内).

(6)门窗安装工程。

2.3内部承包方式：人工费(含丝接人工及机具设备)+辅助材米耀(含铁丝、钉子、砂轮、

锯片、封口胶、焊条、焊药、扎丝、碎垫块、对拉螺杆、拉片、钢筋垫块及水电安装辅材等）+

周转材料费（含架管架料、扣件、模板、木材、阻燃安全网）+施工机械费（塔吊、施工电梯、

大小型机械等）+措施费（含安全防护设施）+现场维护费及文明施工费（含办公区维护）+其

他不可预见费，按照《20xx年建筑工程建筑面积计算规范》及相关规定进行计算，一次性*米价

包干的劳务承包方式。

第三节合同价款

3.1合同单价按建筑面积:rmb元/曲（详见《阳城心灵家园（a标段）劳务等承包费报价

及组成表》），合同总价约为¥元，（含出据0.8%的农民工工资的发票费用）。

大写：

零星签证用工技工单价：120元/工日；零星签证用工普工单价：80元/工日。

3.2合同单价包括但不限于下列内容及费用：

3.2.1完成合同承包范围内工作：从施工准备、按照合理工序施工、质量检查、与其他分包

商的配合直至工程验收达到合同要求所需付出的全部人工费用，并且无权收取甲方另行发包的承

包单位的任何费用。

3.2.2完成合同承包范围内工作所需用的基本用工、辅助用工、超运距用工及人工幅度差（运

距指在施工现场内）

3.2.3乙方班组人员工资包括：基本工资、辅助工资等。

3.2.4乙方人员在现场组织施工过程中所发生的人员工资、办公费用、差旅费用、低值易耗

品的费用、劳动保护费用等；

325乙方在施工生产过程中，使用的利原、各型同（例：丝接设备、电焊机、弯曲机、

断筋机、调直机、对焊机、振动棒、塔吊、施工电梯等机械和机具）的费用等。

3.2.6完成承包范围内工作所需的辅助材*斗费用等；

3.2.7为完成承包范围内工作所需额夕附出的施工现场内的材料二次搬运、冬雨季施工及高

温防暑所增加的人工费用等；

3.2.8钢筋焊接及机械连接所需的全部费用等.

3.2.9施工现场内的材料等二次转运费(装卸车、清料、码放所需机械台班、人工费)已含

在合同价款中，但不包括钢筋下车时的吊装费用。

3.2.10预制已构件、预埋件的制作、安装费用等；

3.2.12乙方生活及生产责任区的建设和清理，承包工程所使月的材料堆放保管等；

3.2.13为达到合同约定的质量、工期、安全及文明施工指标所需额外支出的费用等；

3.2.14本合同价已包含了施工过程中所有可能会涉及到的费用的总和，应包括人工、辅助

材料(或设备)、中小型机械及生产工具、维护、政策性文件规定、风险、责任等所有费用及不

可预见的因素发生的所有费用。

3.2.15外脚手架：本工程采用普通钢管悬打炭脚手架或整体受升架，其所有材料及人工包

含在合同单价之中，使用时间为主体结构及外墙装饰全部睑收合格、方可拆除脚手架。外脚手架

搭设必须满足以下要求：

(1)外架搭设方案必须符合规范要求，并经监理和发包人审核批准后方能文施，验收合格

后方能使用。

(2)外架材料的材质必须符合规范要求。

(3)外架临街面要求用钢丝网或竹胶板密封主体上升时最上部的四层。

3216所有进入施工现场的脚手架钢管必须进行油漆处理。

3.2.17所有进入施工现场的安全网(密日网、尼龙水*网)必须是阻燃的、经检验合格的产

品，且必须是全新的。

3.2.18所有进入施工现场的机械设备必须进行翻新处理。

3.2.19甲方劳务合同里面针对乙方包含的所有工作内容及考核内容及费用。

第四节甲方提供的施工条件及资源

4.1商品已由甲方运至施工现场（二次结构已为自搅碎），卸料、加压泵及浇筑设备、施工

作业人员全由乙方负责。

4.2生产、生活等临时用房：甲方只为乙方提供活动板房，乙方使用和管理，费用乙方自理。

工人的日常管理及用品等由乙方自理。

4.3甲方不对劳务人员设职工食堂，由乙方自行解决食堂问题。

4.4施工用水、用电情况提供：

甲方负责将水和一、二级配电箱接至施工现场，并安装计量表；场地内的临时用水和二级配

电箱后用电设施及其安装由乙方负责；施工现场用电的电费由甲方负责。

4.5其他临时设施：乙方进场后，甲方指定地点搭建，材料由甲方提供，搭设人工费由乙方

承担（板房由专业单位搭建除外）.

4.6用于工程实体的主要材料（商品磴、钢材、水泥、石灰香、砂、石、标砖、空心砖、墙

与硅界面处所用的钢丝网以及外墙面砖、室内墙砖、地板砖、电缆、电线、线管、线盒、给排水

管及管件、配电箱）由甲方提供。

第五节乙方应提供的资源

5.1为保证本工程的实施，除本合同第四节约定的甲方提供的资源外的所有实施工程所必须

的各型机械、施工工具、安全防护设施的.材料等都应由乙方自己毙供，乙方有责任且必须采取

有效措施保证其所有设备及工具处于良好状态，以满足施工需要。

5.2在承包工程范围内，乙方目行米购的所有材料必须符合工程设计和施工规范及甲方的要

求，因乙方采购的材料不合格造成的一切损失及后果由乙方自行负责，甲方不承担因材料不合格

而引致的连带责任。本工程严禁使用不合格材料。

5.3乙方提供的所有设备及工具应符合成都市关于外来施工单位机械设备的各项规定及甲

方对于乙方提供设备及工具的各项规定及要求。

5.4乙方必须提供进场工人的三级教育卡、身份证复印件及安全责任书。

第六节双方的权利及义务

6.1甲方的权利及义务

6.1.1甲方派驻工地代表：暂定由包利剑全权负责工程施工中的一切事宜（但不超过其委托

权限），签证用工必须由甲方或委托负责人签证方为有效（具体委任人员由甲方总负责人届时确

定），签证用工必须是甲方另行安耳书本合同无关的工作内容。

6.1.2负责对乙方承建工程的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督、指导和管理。

如有迹象表明乙方已无履行承包合同的能力或严重损害了甲方的利益、信誉等，甲方有权单方面

终止工程施工劳务内部承包合同。另外组织施工班组接替施工，同时保留追究乙方所有责任的权

利。

6.1.3负责向乙方进行技术、质量、安全、场容、进度的交底，

6.1.4负责向乙方提供施工图1套，如需增加施工图份数，乙方可自行加晒，费用自理。

6.1.5负责组织施工图纸会审，施工组织设计交底，审查乙方编制的详细施工作业计划。

6.1.6负责提供商品磅，但乙方负责泵站前、后台管理并取样，

6.1.7负责本工程的对外联系工作。

6.1.8负责组织工程竣工验收工作,配合协调乙方组织中间验收及分部分项验收工作。

6.1.9负责把钢筋原材料运至施工现场（首次，气车吊卸车费用由甲方负责）。

6.1.10定期组织召开生产例会，定期组织综合大检杳。

6.1.11图纸变更以甲方书面通知为准。

6.1.12负责技术管理和技术资料收集整理，但自检资料和强制性检验测试资料由乙方按时

检验后提供给甲方。

6.1.13有权对乙方的班组民工工资发放方式进行审查及监管。

6.2乙方的权利及义务：

6.2.1乙方驻工地代表：全权负责承包范围内施工的一切事宜。

乙方还应配备其他13名项目管理人员，其配备的数量如下（名单由乙方进场时一并提供）：

班组执行负责人（1人）、施工员（3人）、测量员（2人）；安全员（2人）；质检员（2

人）；水电工长（1人）；大门口门卫（2人）以上人员须持证上岗，岗位证书由甲方压证管理。

以上人员的工作考勤由甲方项目部统一管理，每个月的出勤天数必须和项目部所有人员一致不得

少于28天（2月份不得少于26天）。

6.2.2乙方必须保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上述人员，因除甲方要

求更换的不作为人员、不可抗力或个人特殊原因需书面报经甲方同意后方可以更换外，否则甲方

有权对乙方予以5万元/人、次的经济处罚。

6.2.3乙方保证工程不得以田可方式进行再次转包，否则视为违约，乙方必须承担所有违约

处罚。

624乙方必须服从甲方、总、承包方、业主及监理单位的指令，

6.2.5严格执行攀枝花钢嗨安公司、四川蜀龙建筑劳务集团有限公司及各职能部门制定的

各项管理规定。

6.2.6乙方须保证节假日及农忙期间的连续施工。

627现场所有施工人员必须遵守现场有关质量、安全、文明施工、后勤卫生、环保、消防、

保卫的各种规章制度，设置专职的质量检查员、安全员，负责质量、安全。承担因违反上述规定

而造成的一切责任及损失。乙方应服从甲方有关部门组织的综合大检直。

6.2.8按成都市建委规定办理好施工的各种许可证（包括施工人员的各种许可证），如违反

规定，由乙方承担一切责任。自备各种特殊工种施工人员（包括