电气工程施工合同与电气工程施工合同范文6篇

电气工程施工合同与电气工程施工合同范文6篇篇1电气工程施工合同发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程承包方式：_________4.工程范围和内容：_________第二条合同工期1.本合同工期为：_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工。2.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方同意，可顺延工期：（1）因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工的；（2）因甲方提出变更计划或变更施工图而被迫停工的；（3）因甲方原因造成乙方不能连续施工或导致工程增大、复杂程度增加、费用增加的。第三条工程质量与验收1.乙方必须建立健全质量管理制度和施工质量检验制度，严格按照国家有关电气工程施工及质量验收规范施工，确保工程质量达到优良标准。2.乙方施工工程的质量检验应执行国家现行的质量检验标准、规范。国家没有相应标准、规范的，可执行行业标准、地方标准。甲方有特殊要求时，应按甲方要求执行。3.乙方自检确认无误后，应及时向甲方提交验收申请。甲方接到申请后，应在合理期限内组织验收。验收合格后，方可进行下一道工序施工。验收不合格或未经验收擅自进行下一道工序施工的，由此造成的一切后果由乙方自行承担。4.甲方应在合理期限内组织验收。验收合格后，双方办理验收手续。验收不合格的，乙方应按要求进行整改，直至验收合格。5.甲方代表或监理人员发出的书面整改通知或联系单，乙方应及时签收并整改。若乙方拒绝签收或逾期不整改，由此造成的一切后果由乙方自行承担。6.甲方代表或监理人员有权对工程质量进行监督与检查，乙方应积极配合，不得以任何理由拒绝或阻挠。7.乙方施工完成后，应妥善保护甲方提供的设备、材料以及现场堆放的家具、陈设成品，如造成损失，应照价赔偿。8.乙方在施工过程中不得因自身原因擅自变更施工内容，如需变更，必须经甲方同意。如乙方擅自变更施工内容，由此造成的一切后果由乙方自行承担。9.乙方应遵守甲方的质量管理制度和施工现场管理制度，服从甲方代表的指挥和监理人员的监督。如有违反，甲方有权对乙方进行处罚。10.乙方在竣工验收时未能达到合同约定的质量标准或存在质量问题未整改的，由此造成的一切后果由乙方自行承担。同时，甲方有权要求乙方进行整改或返修，直至达到合同约定的质量标准。11.乙方在保修期内应严格按照保修条款进行保修服务。如未能及时履行保修义务或提供的服务未能达到合同约定的质量标准，由此造成的一切后果由乙方自行承担。同时，甲方有权要求乙方进行整改或返修，直至达到合同约定的质量标准。12.电气工程施工质量验收规范应包括但不限于以下几个方面：（1）设备、材料的型号、规格和性能应符合设计要求和国家现行标准的规定；（2）设备的安装位置应准确，部件应齐全且安装牢固；（3）设备安装完成后，应进行必要的检测和调整；（4）电气工程的接地、防雷、防火等安全措施应符合国家现行标准的规定；（5）电气工程施工完成后，应清理现场，确保环境整洁。13.乙方应积极配合甲方的质量检查和验收工作，确保验收顺利进行。如验收不合格或存在质量问题未整改的，由此造成的一切后果由乙方自行承担。同时，甲方有权要求乙方进行整改或返修，直至达到合同约定的质量标准。14.电气工程施工完成后，乙方应提交完整的竣工资料和验收申请。竣工资料应包括施工图纸、设计说明书、材料设备清单、施工记录等文件。验收申请应包括工程的完成情况、质量检查结果、安全措施等内容。甲方在收到竣工资料和验收申请后，应在合理期限内组织验收工作。验收合格后，双方办理验收手续并移交工程资料给甲方。验收不合格的，乙方应按甲方要求整改并重新申请验收。在竣工验收过程中如发生争议双方可以协商调解解决或者按照国家有关法律法规的规定处理。协商不成双方同意由_____仲裁委员会仲裁解决争议或者按照国家有关法律法规的规定提起诉讼解决争议。仲裁裁决或者诉讼判决对双方具有同等法律效力并且双方必须遵守执行仲裁裁决或者诉讼判决所确定的内容。仲裁或者诉讼期间双方应继续履行本合同中未涉仲裁或者诉讼条款的其他内容以保持合同的连续性和有效性维护双方权益不受损害等项内容之规定执行仲裁裁决或者诉讼判决所确定的内容直至仲裁或者诉讼结束并生效为止等内容。仲裁或者诉讼的费用由败诉方承担。仲裁或者诉讼期间双方不得以篇2电气工程施工合同发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程实际情况，经双方协商一致，共同签订本合同。一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.建筑面积：_________平方米4.结构类型：_________二、承包范围及内容1.承包范围：本工程的电气工程施工。具体包括：配电室、电梯井道及机房、变配电系统的设备安装、调试及运行；照明系统的设备安装、调试及运行；防雷接地系统的设备安装、调试及运行；火灾自动报警系统的设备安装、调试及运行；消防控制室的设备安装、调试及运行等。2.承包内容：按照施工图纸、技术要求及现场实际情况，完成承包范围内的电气工程施工任务。具体包括：设备安装、线路敷设、系统调试及运行等。三、合同工期1.开工日期：本工程电气工程施工开工日期为_________年_________月_________日。2.竣工日期：本工程电气工程施工竣工日期为_________年_________月_________日。3.合同工期：本工程电气工程施工合同工期为_________天。四、合同价款及支付方式1.合同价款：本工程电气工程施工合同价款为人民币_________元整（￥_________）。具体金额以实际结算为准。2.支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付款项：（1）合同签订后，甲方应向乙方支付合同价款的_________%作为预付款，即人民币_________元整（￥_________）。预付款在竣工验收合格后扣除。（2）设备安装完成后，甲方应向乙方支付合同价款的_________%，即人民币_________元整（￥_________）。剩余款项在竣工验收合格后扣除。（3）竣工验收合格后，甲方应向乙方支付合同价款的剩余款项，即人民币_________元整（￥_________）。剩余款项应在竣工验收合格后及时支付。五、施工要求及质量保证1.乙方应严格按照施工图纸、技术要求及现场实际情况进行电气工程施工，确保工程质量符合相关标准。2.乙方应建立健全施工质量控制制度，对施工过程中的质量问题及时发现并处理。对于隐蔽工程，乙方应及时通知甲方进行验收，确保工程质量可控。3.乙方应确保使用的材料符合相关标准，并提供材料合格证明文件。甲方有权对材料进行抽查检验，如发现问题，乙方应及时更换或退货处理。4.乙方应确保施工人员的安全培训，并采取必要的安全措施，确保施工过程的安全可控。如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。5.乙方应积极配合甲方的质量监督工作，确保工程质量符合相关标准。如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应及时进行整改并承担相应的费用。6.乙方应确保施工工期符合合同约定，如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。如因甲方原因造成工期延误，甲方应支付相应的违约金。具体违约金数额以实际结算为准。7.乙方应确保施工场地的环境卫生整洁有序，不得随意丢弃废弃物。施工完毕后，乙方应及时清理施工现场并恢复环境原状。如因乙方原因造成环境污染问题，乙方应承担相应的法律责任。8.甲方有权对乙方的施工过程进行监督和管理对于发现的问题及时提出并要求乙方进行整改。乙方应积极配合甲方的管理工作确保施工过程的顺利进行。9.甲方有权对乙方的施工成果进行验收和评定对于不符合要求的施工成果有权要求乙方进行整改或重新施工。乙方应积极接受甲方的验收和评定工作确保施工成果的符合要求。篇3电气工程施工合同#甲方（发包方）：_________地址：_________电话：_________#乙方（承包方）：_________地址：_________电话：_________#工程名称：_________#工程地点：_________#开工日期：_________#竣工日期：_________#合同价款：_________#一、合同双方1.甲方（发包方）：负责提供电气工程施工所需的全部图纸和规格说明，并确保施工场地的安全。甲方有权对乙方施工过程中的质量和进度进行监督。甲方应按时支付乙方的合同价款。2.乙方（承包方）：负责按照甲方提供的图纸和规格说明进行电气工程施工。乙方应确保施工质量和进度，并在施工过程中遵守相关的安全规定。乙方有权获得甲方支付的合同价款。#二、工程范围和要求1.乙方负责进行电气工程施工，包括电缆、开关设备、照明设备等的安装和调试。具体施工范围和要求详见甲方提供的施工图纸和规格说明。2.乙方在施工过程中应确保安全施工，遵守相关的安全规定，并承担施工过程中的全部安全责任。3.乙方应在竣工日期前完成全部施工任务，并确保施工质量符合甲方的要求。#三、合同价款及支付方式1.合同价款为_________元，大写_________元整。该价款包括乙方的全部施工费用，但不包括材料费用。材料费用由甲方另行支付。2.乙方完成全部施工任务并通过甲方的质量验收后，甲方应支付乙方合同价款。具体支付时间和方式如下：_________。#四、违约责任1.甲方如未按时支付乙方的合同价款或未提供必要的施工图纸和规格说明，应承担相应的违约责任，并赔偿乙方的实际损失。2.乙方如未按时完成施工任务或施工质量不符合甲方的要求，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方的实际损失。#五、争议解决方式1.合同双方如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.诉讼过程中产生的相关费用（包括诉讼费、保全费、鉴定费等）由败诉方承担。#六、合同生效及终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务，确保施工任务的顺利完成。2.如有下列情形之一，合同可以终止：_________。合同终止后，双方应友好协商处理相关事宜，确保双方权益得到保障。#七、其他约定事项1.乙方在施工过程中应注意保护甲方的财产和设备，避免造成不必要的损失。如有损坏，乙方应照价赔偿。2.甲方应对乙方的施工提供必要的支持和协助，确保施工任务的顺利进行。甲方应按时提供施工图纸和规格说明，并确保施工场地的安全。3.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。4.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。5.乙方在施工中要严格执行安全操作规程，确保人员和设备的安全；若因乙方原因造成的事故，乙方要承担全部责任。甲方要定期对施工现场进行检查，发现问题及时提出整改意见；若因甲方原因造成的事故或损失，甲方要承担全部责任。双方要加强沟通与合作，共同确保电气工程施工的顺利进行和高质量完成。篇4电气工程施工合同发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.承包范围：_________4.承包方式：_________二、工期1.乙方应按甲方要求的工期完成全部工作。2.乙方应在合同签订后7个工作日内开工。3.工期顺延：由于以下原因造成工期延误，乙方可向甲方提出书面申请，根据实际情况顺延工期。（1）人力不可抗拒的自然灾害；（2）重大设计变更；（3）甲方原因影响开工。三、质量与检验1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程和标准进行施工，并接受甲方代表的监督检查。2.乙方应按工程进度，及时向甲方提供关于工程质量的技术资料等。隐蔽工程未经甲方专业人员检查不得隐蔽。3.工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工及验收规范和质量标准为依据。4.工程竣工后，乙方应向甲方提供以下文件资料：竣工图、设计修改文件、材料设备清单、施工记录（包括隐蔽工程验收记录）、调试报告、管理操作人员登记表等。5.甲方将在工程验收时，对工程质量、工程进度等方面进行考核，若工程质量达不到甲方要求，甲方有权要求乙方返工，直到满足甲方要求为止。6.乙方保证工程的质保期为一年，在质保期内因施工质量和施工方式造成的质量问题，由乙方无偿维修。7.乙方承诺保修期内的售后服务，保修期自工程验收之日起计。保修期满时，甲方可视具体情况提出延长保修期的要求。四、安全施工1.乙方应按安全施工有关规定，采取严格的安全防护措施，保证施工期间工作人员及第三方的安全。并承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和发生的费用。2.乙方在施工中必须严格遵守安全操作规程，确保人员和设备的安全。若因乙方原因造成人员伤亡和设备损坏，由乙方承担全部责任和损失。3.甲方有权对乙方的安全施工进行监督，若甲方发现乙方的安全措施存在严重隐患，有权要求乙方停工整改。因此造成的损失由乙方承担。4.乙方在施工中应妥善保护甲方的设备、设施不受损坏。如因乙方原因造成损坏，乙方应承担全部责任和损失。5.乙方在施工中应尊重并保护甲方的保密信息，不得擅自泄露或向第三方透露相关信息。如因乙方原因造成甲方保密信息泄露，乙方应承担全部责任和损失。6.甲方应按规定为乙方工作人员提供必要的安全防护措施和劳动保护用品。如因甲方原因造成伤亡事故，由甲方承担全部责任和损失。7.在施工过程中如发生安全事故，乙方应在第一时间通知甲方，并积极配合甲方进行事故调查和处理。因事故调查和处理而引发的费用由事故责任方承担。如事故调查结果表明事故是由不可抗力造成的，则相关费用由甲方承担；如事故调查结果表明事故是由乙方过错造成的，则相关费用由乙方承担。8.甲方应按规定为乙方工作人员提供必要的安全教育和培训机会，提高乙方的安全意识和技术水平。如因甲方原因造成伤亡事故，由甲方承担全部责任和损失。9.在施工过程中如发生治安事件或违法行为时，乙方应立即向甲方报告并积极配合甲方进行处理。如因乙方的违法行为导致甲方受到损失或不良影响时，乙方应承担全部责任和损失并赔偿给甲方带来的损失和不良影响。篇5电气工程施工合同发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程承包方式：_________4.工程范围和内容：_________第二条合同工期1.本合同工期为：_________2.本工程开工日期为：_________3.竣工日期为：_________第三条合同价款1.本工程合同价款为：_________2.支付方式：_________3.支付时间：_________第四条甲方责任1.甲方负责办理与工程相关的所有手续，确保工程顺利进行。2.甲方负责提供施工所需的水源、电源等基础设施。3.甲方负责协调与其他施工单位的关系，确保施工顺利进行。4.甲方负责按照合同约定支付乙方的施工款项。5.甲方有权对乙方的施工进行监督，确保施工质量符合约定。6.甲方有权要求乙方提供必要的施工资料，以便进行工程验收。7.甲方应按时支付乙方施工款项，确保施工顺利进行。8.甲方应积极配合乙方解决施工中遇到的问题，确保施工顺利进行。9.甲方应按时接收工程，确保工程能够按时投入使用。10.甲方应支付乙方合理的利润和税金。11.甲方在设备安装期间应提供设备所需的动力和照明。12.甲方应提供乙方施工人员的生活和工作条件。13.甲方应协助乙方进行工程的验收工作。14.甲方应按时支付乙方的各项费用，确保施工顺利进行。15.甲方应履行其他与工程相关的义务。第五条乙方责任1.乙方负责按照合同约定完成施工任务，确保工程质量符合约定。2.乙方负责提供必要的施工资料，以便进行工程验收。3.乙方负责按照合同约定支付乙方的施工款项。4.乙方有权对甲方的施工进行监督，确保施工质量符合约定。5.乙方有权要求甲方提供必要的水源、电源等基础设施。6.乙方应按时支付工人工资和材料费用，确保施工顺利进行。7.乙方应积极配合甲方解决施工中遇到的问题，确保施工顺利进行。8.乙方应按时交付工程，确保工程能够按时投入使用。9.乙方应支付合理的利润和税金。10.乙方在设备安装期间应提供设备所需的动力和照明。11.乙方应提供施工人员的生活和工作条件。12.乙方应协助甲方进行工程的验收工作。13.乙方应按时支付甲方的各项费用，确保施工顺利进行。14.乙方应履行其他与工程相关的义务。第六条工程验收与结算篇6电气工程施工合同甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方工程的电气工程施工事项，经协商一致，签订本合同。一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程造价：_________4.工程内容：_________二、施工范围及要求1.乙方负责按照甲方提供的施工图纸和技术规范进行电气工程施工。施工范围包括但不限于以下内容：（1）配电系统的安装与调试；（2）照明系统的安装与调试；（3）电气控制系统的安装与调试；（4）电力设备的安装与调试；（5）其他与电气工程相关的施工内容。2.乙方应确保施工质量符合国家的质量标准和甲方的要求，施工过程中应严格遵守安全生产和环境保护的相关规定。三、工期及进度1.乙方应根据甲方要求的工期，制定详细的施工进度计划，并提交甲方审批。