普通公路工程施工合同

第第页合同编号:________普通公路工程施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码10/NUMPAGES总页数10一、主体与目的本合同主体为甲方（建设方）与乙方（施工单位），双方就甲方拟建普通公路工程项目的施工事宜达成如下协议：1.基本信息：1.1工程名称：______公路工程项目1.2工程地点：______省______市______县1.3工程规模：______公里2.目的：2.1乙方根据甲方的施工图纸、技术规范和工程量清单，按照合同约定的时间、质量、安全等要求，完成普通公路工程项目的施工任务。2.2双方在合同有效期内，共同遵守国家法律法规，确保工程顺利进行，实现工程项目的预期目标。2.3甲方负责施工所需的各种资源、材料、设备等，并承担相关费用；乙方负责工程施工、质量控制、安全管理等工作。二、价格、支付方式1.合同价格：1.1本合同总价为人民币______元整，包含但不限于施工费用、材料费用、机械设备使用费用、人工费用、安全文明施工费用等。1.2工程量清单中各项费用的计算依据为现行国家及地方有关工程计价标准。2.支付方式：2.1甲方在合同签订后五个工作日内，向乙方支付合同总价款的______%，作为预付款。2.2工程进度达到合同约定节点，乙方提交工程进度款申请和相应的验收报告，甲方应在收到申请后十个工作日内支付当期进度款，支付比例为已完工程量价值的______%。2.3工程竣工验收合格后，甲方在收到乙方提交的竣工结算报告及审计报告后十五个工作日内支付合同总价款的______%。2.4工程保修期满，无质量问题发生，甲方在收到乙方提交的保修期满证明后十个工作日内支付剩余款项的______%。2.5甲方支付乙方款项时，应扣除乙方应承担的税费。三、双方权利与义务1.甲方权利与义务：1.1甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程施工。1.2甲方有义务按照合同约定的时间、数量和质量施工所需的各种资源、材料、设备等。1.3甲方有义务按时支付乙方工程进度款和竣工结算款。1.4甲方有义务对乙方在施工过程中提出的合理化建议予以考虑和采纳。1.5甲方有义务在工程竣工验收合格后，按照约定支付保修期满后的剩余款项。2.乙方权利与义务：2.1乙方有权要求甲方按照合同约定施工所需的资源、材料、设备等。2.2乙方有义务按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程施工。2.3乙方有义务保证施工过程中的技术规范和施工质量符合国家及地方相关标准。2.4乙方有义务对施工过程中发现的问题及时通知甲方，并采取有效措施予以解决。2.5乙方有义务在工程竣工验收合格后，按照约定进行保修期的维护工作。2.6乙方有义务在施工过程中遵守国家法律法规，确保施工安全，防止事故发生。四、质量保证与服务1.质量保证：1.1乙方承诺所的施工材料、设备必须符合国家及地方有关质量标准，并具备合格证明文件。1.2乙方应严格按照施工图纸、技术规范和施工方案进行施工，确保工程质量达到合同约定的标准。1.3乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程中的质量问题进行及时整改，确保工程质量不受影响。1.4工程竣工验收合格后，乙方应工程保修服务，保修期为______年，保修期内发生的质量问题，乙方应无偿修复。2.服务内容：2.1乙方应按照合同约定的时间节点完成工程施工，不得无故拖延工期。2.2乙方应施工过程中的技术指导、现场协调和服务，确保施工顺利进行。2.3乙方应按照甲方要求，对施工过程中产生的废弃物、废水、废气等进行处理，确保环境保护。2.4乙方应遵守施工现场的安全规定，确保施工人员的人身安全和工程设施的安全。2.5乙方应配合甲方进行工程验收，并对验收过程中提出的问题进行整改。五、履行与变更1.履行：1.1双方应按照合同约定的内容、时间、质量、安全等要求履行各自义务。1.2甲方应在合同约定的期限内支付工程款，乙方应在约定的时间内完成工程施工。1.3乙方在施工过程中，应遵守国家法律法规，确保工程质量和安全。1.4任何一方因不可抗力原因无法履行合同义务时，应及时通知对方，并采取合理措施减轻损失。2.变更：2.1合同履行期间，如因设计变更、工程量增减、材料代用等非乙方责任原因导致合同内容发生变化，双方应协商一致后签订补充协议，作为合同附件。2.2任何一方要求变更合同内容，应提前______天书面通知对方，经双方协商一致后，方可生效。2.3合同变更后，双方应按照变更后的内容履行合同义务，并相应调整合同价格和支付方式。2.4因变更导致的工程延期，除不可抗力原因外，双方应协商解决，并按照实际影响工期调整工期。六、保密条款1.保密内容：1.1双方在合同履行过程中所获得的对方商业秘密、技术秘密、财务信息、人员信息等非公开信息。1.2任何一方在合同签订前、履行中和履行完毕后所获得的对方未公开的合同内容、工程图纸、技术方案等。2.保密义务：2.1双方对本条款约定的保密内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露或使用。2.2双方应采取合理措施，确保保密内容的保密性，包括但不限于限制对保密内容的访问权限、设置保密措施等。3.保密期限：3.1本保密条款的保密期限自合同签订之日起至合同终止后______年止。4.例外情况：4.1如法律法规要求披露保密信息，或法院、仲裁机构等有权机关要求保密信息，则双方应依法披露，但披露前应通知对方。4.2在保密信息已经公开或不再构成商业秘密的情况下，不再受本保密条款的约束。七、争议解决1.争议解决方式：1.1双方在履行合同过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向双方共同选择的仲裁委员会申请仲裁。2.诉讼与仲裁：2.1诉讼案件应按照《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律规定进行审理。2.2仲裁案件应按照《中华人民共和国仲裁法》及相关仲裁规则进行仲裁。3.仲裁机构：3.1若选择仲裁，双方同意选择______仲裁委员会作为仲裁机构。4.仲裁费用：4.1仲裁费用由败诉方承担，但仲裁庭另有裁定的除外。4.2除非仲裁庭另有规定，仲裁费用由申请人预付，最终由仲裁庭裁决承担。5.仲裁裁决：5.1仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。5.2任何一方不得就仲裁裁决向法院提起上诉。八、其它条款1.合同解除：1.1合同履行期间，如任何一方严重违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。1.2因不可抗力导致合同无法履行时，双方可协商解除合同，并互不承担违约责任。2.合同终止：2.1合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，合同终止。2.2合同终止后，双方应按照约定进行工程结算，并办理相关手续。3.合同附件：3.1本合同附件包括但不限于工程量清单、施工图纸、技术规范、补充协议等。3.2附件与本合同具有同等法律效力。4.法律适用与管辖：4.1本合同适用中华人民共和国法律。4.2合同履行过程中发生的争议，双方应提交合同签订地人民法院解决。5.合同生效：5.1本合同自双方签字盖章之日起生效。5.2合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。九、合同签署本合同一式_____