建设工程勘察设计合同与建设工程勘察设计合同模板6篇

建设工程勘察设计合同与建设工程勘察设计合同模板6篇篇1建设工程勘察设计合同合同编号：XXXX-XXXX-XXXX甲方（委托方）：XXXX有限公司地址：XXXX路XXXX号法定代表人：XXXX联系方式：XXXX乙方（受托方）：XXXX勘察设计有限公司地址：XXXX路XXXX号法定代表人：XXXX联系方式：XXXX鉴于甲方需进行建设工程勘察设计，乙方具备相应的资质和能力，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下合同条款，以资共同遵守。一、工程概况工程名称：XXXX建设工程工程地点：XXXX路XXXX号建设规模：XXXX平方米设计范围：包括但不限于勘察、设计、咨询等二、合同双方的权利和义务1.甲方权利和义务（1）甲方应当提供必要的文件和资料，确保其真实、准确、完整。（2）甲方应当按照合同约定支付勘察设计费用。（3）甲方应当协助乙方进行现场勘察，并提供必要的支持和配合。2.乙方权利和义务（1）乙方应当按照甲方要求进行勘察设计，确保勘察设计的质量和进度。（2）乙方应当提供必要的技术支持和咨询，确保甲方能够顺利完成工程建设。（3）乙方应当严格保密甲方的商业机密和技术资料。三、合同价款及支付方式1.合同价款：本合同总价为人民币XXXX元整（大写：XXXX元整）。2.支付方式：甲方应当按照以下节点向乙方支付勘察设计费用：（1）合同签订后支付合同总价的XX%；（2）勘察设计完成并经甲方确认后支付合同总价的XX%；（3）工程竣工验收后支付合同总价的XX%。四、违约责任1.甲方违约责任（1）甲方未按照合同约定提供必要的文件和资料，导致勘察设计工作无法进行的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付已完成的勘察设计费用。（2）甲方未按照合同约定支付勘察设计费用，每逾期一天，应当向乙方支付应付款项的XX%作为违约金。2.乙方违约责任（1）乙方未按照甲方要求进行勘察设计，导致勘察设计质量不符合合同约定的，乙方应当负责返工或者采取其他补救措施，并承担由此产生的费用。（2）乙方未按照合同约定完成勘察设计工作，每逾期一天，应当向甲方支付合同总价的XX%作为违约金。（3）乙方在勘察设计过程中存在违法行为或者严重失职行为，导致甲方受到损失的，乙方应当承担相应的赔偿责任。五、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应当友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他事项本合同自双方签字或盖章之日起生效，有效期为一年。合同期满后，如双方无异议，可续签合同。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：XXXX有限公司法定代表人（签字）：XXXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（盖章）：XXXX勘察设计有限公司法定代表人（签字）：XXXX日期：XXXX年XX月XX日篇2合同编号：甲方（发包人）：乙方（承包人）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程规模：4.工程内容：二、勘察设计范围和要求1.乙方负责进行工程的勘察设计工作，包括但不限于以下几个方面：（1）工程地形地貌勘察；（2）工程地质勘察；（3）工程设计方案的制定与优化；（4）工程施工图设计；（5）工程预算编制。2.乙方应根据甲方的需求和工程实际情况，制定科学合理的设计方案，确保工程的安全、稳定和高效运行。三、工作成果交付1.乙方应在合同约定的时间内，向甲方交付以下工作成果：（1）勘察报告；（2）设计方案；（3）施工图设计；（4）工程预算。2.乙方交付的工作成果应满足甲方的需求，并符合相关法律法规和标准的要求。四、合同金额及支付方式1.本合同金额为人民币元整。2.甲方应在合同签订后支付合同金额的%作为预付款，剩余款项在乙方交付工作成果并经甲方验收合格后支付。具体支付方式和时间如下：（1）预付款支付：合同签订后支付合同金额的%；（2）剩余款项支付：乙方交付工作成果并经甲方验收合格后支付。五、违约责任1.甲方和乙方应本着诚实信用的原则履行合同义务。如一方违约，应承担违约责任并赔偿因此给对方造成的实际损失。2.因不可抗力因素导致合同无法按时履行的，双方应友好协商解决。六、争议解决1.本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。2.如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务。2.本合同在双方完成约定的勘察设计任务并结算完毕后终止。八、其他约定事项1.乙方在本合同履行过程中，应确保工作成果的质量和进度，并遵守甲方的相关规定和要求。如有违反，应承担相应的违约责任。2.甲方在本合同履行过程中，应按时支付款项，并积极配合乙方的勘察设计工作。如有违反，应承担相应的违约责任。3.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。4.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。甲方（发包人）：（签字/盖章）日期：年月日乙方（承包人）：（签字/盖章）日期：年月日篇3合同编号：甲方（发包人）：乙方（承包人）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就建设工程勘察设计事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程规模：4.工程内容：二、勘察设计范围及内容1.甲方委托乙方承担工程的勘察设计工作。具体范围包括：2.乙方需按照相关法律法规及行业标准，提供高质量的勘察和设计服务。3.勘察设计工作包括但不限于以下内容：三、合同工期1.乙方应在合同签订后尽快进场，开始勘察设计工作。2.合同工期为XX个工作日，具体日期以甲方书面通知为准。3.乙方应在合同工期内完成全部勘察设计工作，并交付甲方。四、技术标准与要求1.乙方需按照相关法律法规及行业标准进行勘察和设计。2.甲方对技术标准有特定要求的，乙方应满足甲方要求。3.乙方应保证勘察设计的成果达到国家或行业规定的技术标准和质量要求。五、合同价款及支付方式1.合同价款为人民币XX元整（大写：XX元整）。该价款包括勘察设计费、税金等全部费用。具体金额以甲方书面通知为准。2.甲方应在合同签订后XX个工作日内，向乙方支付合同价款的XX%作为预付款。预付款在结算时扣除。3.乙方在合同工期内完成全部勘察设计工作并交付甲方后，甲方应在XX个工作日内向乙方支付剩余款项。具体金额以甲方书面通知为准。4.乙方应提供合法有效的发票作为收款凭证。发票内容应包括合同编号、工程名称、服务内容、金额等必要信息。5.甲方在支付款项时，应扣除预付款及应扣款项后，将剩余款项汇入乙方指定的银行账户。乙方应确保账户信息准确无误，并承担因账户信息错误导致的损失。6.甲方在支付款项时，如遇到法定节假日或银行系统故障等原因导致无法正常支付的，付款日期可相应顺延。乙方对此表示理解并同意。7.乙方应按照国家有关法律法规的规定，向甲方提供合法有效的发票和凭证。如因乙方原因无法提供合法有效的发票和凭证，导致甲方无法按时支付款项的，责任由乙方承担。8.甲方在支付款项时，有权根据实际需要扣除部分款项作为质保金。质保金在合同执行完毕后且无重大质量问题的情况下返还给乙方。具体金额及返还方式以甲方书面通知为准。9.如因甲方原因未能按时支付款项的，甲方应支付相应的利息作为补偿。利息按照中国人民银行同期贷款利率计算，自应付之日起至实际支付之日止。乙方对此表示理解并同意。10.甲方在支付款项时，应确保资金安全、合规使用，并接受相关监管部门的检查和监督。乙方对此表示理解并同意。如有任何疑问或问题，应及时向甲方提出，以便双方共同解决。11.合同价款及支付方式在合同附件中有详细说明。如有任何疑问或问题，应及时向双方沟通协商，共同解决问题。12.合同价款为固定总价合同，包含但不限于勘察设计费、税金等全部费用。如因甲方原因导致工程量增加或减少的，应按照合同约定进行相应调整。具体调整方式以甲方书面通知为准。13.乙方应保证勘察设计的成果达到国家或行业规定的技术标准和质量要求。如因乙方原因未能达到要求的，乙方应承担相应的违约责任和赔偿责任。具体违约责任和赔偿责任以合同约定为准。篇4建设工程勘察设计合同委托单位：XXX，以下简称甲方设计单位：XXX，以下简称乙方根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工图纸设计事宜，经甲乙双方协商同意，签订本合同，以便共同遵守。一、工程概况1.工程名称：XXX2.工程地点：XXX3.工程规模：XXX4.设计内容：包括建筑、结构、水电、消防等施工图纸设计。二、设计资料及要求1.甲方需向乙方提供以下资料：（1）工程审批立项文件；（2）工程用地规划许可证；（3）工程规划设计方案；（4）主要设备清单及技术要求；（5）其他相关资料。2.乙方需根据甲方提供的设计资料和要求，进行施工图纸设计，并符合相关法规和标准。三、费用及支付方式1.乙方根据工程规模和设计内容，向甲方收取设计费用。具体费用根据双方协商确定。2.甲方需在签订合同后，向乙方支付设计费用的50%作为预付款。剩余50%在设计完成后一次性支付。四、设计期限1.乙方需在收到甲方提供的设计资料后，尽快安排设计人员进场进行设计。2.设计周期为XX天，具体日期根据双方协商确定。3.如因甲方原因导致设计周期延误，乙方有权相应顺延设计期限。五、保密条款1.双方应对涉及工程的保密信息保密，不得擅自泄露给第三方。2.乙方应对甲方提供的资料保密，不得用于其他用途。六、违约责任1.如因乙方原因导致设计质量不符合要求，乙方需承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。2.如因甲方原因导致设计周期延误或设计资料不齐全，甲方需承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。七、争议解决1.如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。2.协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、合同生效及终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.如因不可抗力或国家政策调整导致工程无法实施，双方可协商终止合同，并友好解决相关事宜。九、其他条款1.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式XX份，甲乙双方各执XX份。甲方（签字盖章）：XXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（签字盖章）：XXX日期：XXXX年XX月XX日委托单位：XXX，以下简称甲方设计单位：XXX，以下简称乙方根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工图纸设计事宜，经甲乙双方协商同意，签订本合同，以便共同遵守。一、工程概况1.工程名称：XXX2.工程地点：XXX3.工程规模：XXX4.设计内容：包括建筑、结构、水电、消防等施工图纸设计。二、设计资料及要求1.甲方需向乙方提供以下资料：（1）工程审批立项文件；（2）工程用地规划许可证；（3）工程规划设计方案；（4）主要设备清单及技术要求；（5）其他相关资料。2.乙方需根据甲方提供的设计资料和要求，进行施工图纸设计，并符合相关法规和标准。三、费用及支付方式1.乙方根据工程规模和设计内容，向甲方收取设计费用。具体费用根据双方协商确定。2.甲方需在签订合同后，向乙方支付设计费用的XX%作为预付款。剩余XX%在设计完成后一次性支付。具体支付时间节点如下：合同签订后XX个工作日内支付预付款；设计完成后XX个工作日内支付尾款。支付方式采用银行转账或现金形式支付到乙方的指定账户。若因甲方原因导致支付延误或错误，乙方有权相应顺延设计期限或要求甲方承担相应的违约责任和损失赔偿责任。在支付尾款时还需提供正规的税务发票以便财务报销使用。此外对于超出合同约定的设计内容或修改需求等额外工作产生的费用双方需另行协商确定支付方式和时间节点等内容并签订补充协议进行明确约定以确保双方权益得到保障。同时乙方也应确保所收取的设计费用符合相关法律法规和行业标准的要求避免出现价格欺诈等不合法行为的发生以确保合同的公正性和有效性得到保障。在支付过程中如遇到任何问题或纠纷双方应及时沟通协商解决避免影响合同的正常履行和双方的合作信任度。总而言之在费用支付方面双方应严格按照合同约定执行并确保支付流程的合理性和安全性以维护合同的稳定性和双方的合法权益不受损害。篇5合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：[甲方名称]乙方（承包人）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及国家有关工程勘察设计文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程的勘察设计达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程规模：[工程规模]4.工程内容：[工程内容]二、勘察设计范围和要求1.乙方负责完成本建设工程的勘察设计工作。具体内容包括但不限于以下几个方面：（1）岩土工程勘察（2）地形地貌测绘（3）规划设计（4）建筑设计（5）结构设计（6）设备选型及配置建议（7）施工监理及技术支持2.乙方应根据甲方的需求和目标，提供创新、实用、美观的设计方案，确保工程的稳定性和安全性。3.乙方需按照相关法规和标准进行勘察设计，确保成果的质量和合规性。三、合同金额及支付方式1.本合同的金额为人民币[合同金额]元整。2.甲方应按以下方式支付款项：（1）合同签订后，甲方应支付乙方合同总金额的[预付款比例]作为预付款。预付款比例应不低于合同总金额的[预付款比例]。（2）乙方完成阶段性工作并经甲方确认后，甲方应支付相应的款项。具体支付时间和金额应根据双方协商确定。（3）工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方剩余的款项。3.乙方应在收到款项后，向甲方提供相应的发票和收款证明。四、合同履行期限及进度安排1.本合同的履行期限为[合同履行期限]天。自合同签订之日起开始计算。2.乙方应根据甲方的需求和进度要求，制定合理的工作计划，并按时提交工作成果。3.甲方应对乙方提交的工作成果进行及时确认和反馈，以便乙方进行调整和改进。五、违约责任及赔偿标准1.甲方和乙方应本着友好协商的原则，共同解决合同履行过程中遇到的问题。如一方违约，另一方有权要求违约方承担相应的违约责任。2.违约责任的承担方式包括但不限于以下几个方面：（1）因一方违约导致另一方损失的，违约方应赔偿因此造成的损失。赔偿标准应依据实际损失进行确定。（2）因一方违约导致另一方合同目的无法实现的，违约方应承担相应的赔偿责任。赔偿标准应依据合同总金额进行确定。3.甲方和乙方在履行合同过程中，应注意保护对方的商业秘密和知识产权，不得泄露或侵犯对方的合法权益。如一方违反保密义务，应承担相应的赔偿责任。赔偿标准应依据因此造成的损失进行确定。六、争议解决方式及管辖法院1.甲方和乙方在履行合同过程中，如发生争议，应首先通过友好协商的方式解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。管辖法院为[管辖法院]。2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中的其他约定，确保工程的顺利进行。如因争议导致合同无法继续履行的，双方应协商解决并签订补充协议或解除合同。3.合同解除后，双方应友好协商解决善后事宜，确保双方权益不受损失。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。管辖法院为[管辖法院]。篇6合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：[甲方名称]乙方（承包人）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程规模：[工程规模]4.工程内容：[工程内容]二、勘察设计范围及要求1.乙方负责对本工程进行勘察和设计，包括但不限于以下几个方面：（1）岩土工程勘察；（2）地形测量与地貌测绘；（3）地下管线探测；（4）建筑方案设计；（5）结构设计；（6）设备选型与配置；（7）施工图设计。2.乙方应根据甲方的需求和法律法规的要求，按照规定的勘察设计标准、规范、技术要求等进行勘察设计，确保勘察设计质量。三、合同工期及进度安排1.本合同的工期为[工期]天，自合同签订之日起开始计算。2.乙方应根据合同工期和甲方对勘察设计的进度要求，制定合理的工作计划，并严格按照计划执行。如有特殊情况需调整工作计划，应及时与甲方协商并达成一致意见。3.甲方有权对乙方的进度进行监督，乙方应积极配合并