2024年二级建造师《建设工程法规及相关知识》考前强化练习试题库（含答案）

2024年二级建造师《建设工程法规及相关知识》考前强化练

习试题库（含答案）

一、单选题

1.某施工单位中标某学校教学楼项目，成立了项目部。该施工单位的施工人员工

伤保险费的缴纳者应当是0。

A、建设单位

B、施工单位

C、项目部

D、职工个人

答案:B

解析：本题考查的知识点为工伤保险和建筑职工意外伤害险《建筑法》规定，建

筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险并缴纳工伤保险费。

2.某工程项目于2015年9月2日办理了开工报告批准手续，但因故一直没能开工,

2016年3月8日准备开工时,建设单位应当（）。

A、向批准机关申请延期

B、报批准机关核验开工报告

C、重新办理开工报告的批准手续

D、申领施工许可证

答案：C

解析：本题考查的是重新办理批准手续的规定。按照国务院有关规定批准开工报

告的建筑工程,因故不能按期开工或者中止施工的,应当及时向批准机关报告情

况。因故不能按期开工超过6个月的,应当重新办理开工报告的批准手续。故C

是正确的选项。

3.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时,应该0。

A、由国务院裁决

B、由国务院提出意见，提请全国人民代表大会常务委员会裁决

C、由制定机关裁决

D、决定在该地方适用地方性法规的规定

答案：A

解析：地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照下列规定的权限作出裁

决：（1）同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时,由制定机关裁决;

⑵地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，

由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的,应当决定在该地方适用

地方性法规的规定;认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务

委员会裁决；（3）部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定

不一致时，由国务院裁决。综上所述:A选项正确。

4.《劳动法》规定，“建立劳动关系应当订立劳动合同”，关于劳动合同的理解正

确的是

A、用人单位自合同成立之日起即与劳动者建立劳动关系

B、已建立劳动关系，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同

C、用人单位不与劳动者签订劳动合同应当向劳动者每月支付两倍的工资

D、劳动合同分为固定期限、无固定期限和以不确定期限的劳动合同

答案：B

解析：本题考查的是劳动合同的形式和内容。用人单位与劳动者在用工前订立劳

动合同的，劳动关系自用工之日起建立。A错误。《劳动合同法》规定，建立劳动

关系,应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应

当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同。B正确。用人单位自用工之日起超

过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付2倍

的工资。C错误。《劳动合同法》规定,劳动合同分为固定期限劳动合同、无固

定期限劳动合同和以完成一定工作任务为期限的劳动合同。D错误。()。

5.有关和解协议的效力,如果一方当事人不按照和解协议履行，另一方当事人()。

A、可以请求人民法院强制履行

B、不可以向法院提起诉讼，但可以根据约定申请仲裁

C、不可以请求人民法院强制履行，但可以向法院提起诉讼,也可以根据约定申请

仲裁

D、不可以请求人民法院强制履行,也不可以向法院提起诉讼，但可以根据约定申

请仲裁

答案：C

解析：本题考查的知识点为和解的效力和解达成的协议不具有强制执行效力,如

果一方当事人不按照和解协议履行，另一方当事人不可以请求人民法院强制履行.

但可以向法院提起诉讼,也可以根据约定申请仲裁。

6.《建筑法》及相关建设法规规定，施工单位允许他人以自己的名义承揽工程，

按规定可进行下列除()以外的处罚。

A、责令改正，没收非法所得

B、责令停业整顿，降低资质等级

C、处以罚款

D、吊销营业执照

答案：D

解析：考查的知识点为允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程应承担的法

律责任。建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的

名义承揽工程的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资

质等级；情节严重的，吊销资质证书o对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造

成的损失,建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。

7.下述关于施工单位提取安全生产费用的表述中，符合《企业安全生产费用提取

和使用管理办法》要求的是0。

A、建设工程施工企业以建筑安装工程造价为依据于月末按工程进度计算提取企

业安全生产费用。

B、总包单位应当视具体情况将安全费用适当支付分包单位

C、建设工程施工企业不得擅自提高安全费用提取标准

D、市政公用工程安全费用提取标准为2.5%

答案：A

解析：

B:总包单位应当将安全费用按比例直接支付分包单位并监督使用，分包单位不再

重复提取。C:企业根据安全生产实际需要，可适当提高安全费用提取标准。D:市

政公用工程安全费用提取标准为1.5%。

8.投标有效期应从()之日起计算。

A、开始提交投标文件

B、提交投标保证金

C、确定中标结果

D、招标文件规定的提交投标文件截止

答案：D

解析：本题考查的知识点为投标有效期和投标保证金投标有效期从投标人提交投

标文件的截止之日起计算。

9.周某是某施工单位项目负责人,为了全面掌握工程项目质量安全生产状况,加

强对重点部位、关键环节的控制,及时消除隐患，其每月带班生产时间不应少于本

月施工时间的()。

A、30%

B、50%

C、60%

D、80%

答案：D

解析：本题考查的知识点为施工单位项目负责人施工现场带班制度项目负责人带

班生产时,要全面掌握工程项目质量安全生产状况加强对重点部位、关键环节的

控制，及时消除隐患。要认真做好带班生产记录并签字存档备查。项目自责人每

月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%o

10.根据有关工程建设企业标准的规定,下列表述完全符合规定的是()。

A、对已有国家标准、行业标准或地方标准的,企业不可再根据本企业的技术特点

和实际需要制定企业标准

B、对已有国家标准、行业标准或地方标准的，企业只能按照国家标准、行业标准

或地方标准执行

C、对没有国家标准、行业标准或地方标准的,企业应当根据本企业的技术特点和

实际需要制定企业标准

D、对没有国家标准、行业标准或地方标准的,企业应当采用国际标准或国外先进

标准

答案：C

解析：本题考查的知识点为工程建设企业标准《标准化法》规定,企业可以跟据

需要自行制定企业标准,或者与其他企业联合制定企业标准。C选项表述最为准

确。

11.下列选项中，不属于二级注册建造师业务范围的是0。

A、从事建设工程项目总承包管理

B、从事建设工程项目管理服务

C、从事工程技术经济咨询

D、担任大中型项目施工负责人

答案:D

解析：本题考查的是二级建造师执业岗位范围。《注册建造师管理规定》规定，

注册建造师可以从事建设工程项目总承包管理或施工管理,建设工程项目管理服

务,建设工程技术经济咨询，以及法律、行政法规和国务院建设主管部门规定的其

他业务。《注册建造师执业管理办法（试行）》规定二级注册建造师可以承担中、

小型工程施工项目负责人。所以D是不属于的。

12.建设单位申请领取施工许可证的法定审批条件中,对施工图设计文件的要求

是应当满足()。

A、施工图设计文件已按规定审查合格

B、建设单位的要求

C、城市规划的要求

D、施工质量和施工安全的要求

答案：A

解析：本题考查的是申请主体和法定批准条件。有满足施工需要的资金安排、施

工图纸及技术资料,建设单位应当提供建设资金已经落实承诺书,施工图设计文

件已按规定审查合格。施工图设计文件审查机构应当对房屋建筑工程、市政基础

设施工程施工图设计文件中涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的内

容进行审查。县级以上人民政府交通运输等有关部门应当按照职责对施工图设计

文件中涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的内容进行审查。施工图

设计文件未经审查批准的，不得使用。所以A正确。

13.甲建筑工程公司委托王某购买一批钢材并负责运到施工工地。在运输途中发

生了地震,造成了工期延误和部分钢材损毁。在这种情况下王某()。

A、承担钢材毁损的责任

B、承担工期延误的责任

C、承担全部责任

D、不承担任何责任

答案：D

解析：本题考查的是运输合同的法律规定。承运人对运输过程中货物的毁损、灭

失承担损害赔偿责任，但承运人证明货物的毁损、灭失是因不可抗力、货物本身

的自然性质或者合理损耗以及托运人、收货人的过错造成的,不承担损害赔偿责

任。所以D正确。

14.关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法,正确的是0。

A、应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定,并根据鉴定结果采取加固、

维修等措施,重新界定使用期。

B、建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托原勘察、

设计单位鉴定

C、根据鉴定结果采取加固、维修等措施的，需经原施工企业进行加固维修和补强

D、不经鉴定、加固等而违法继续使用造成损失的,由产权所有人和原施工企业承

担连带责任

答案：A

解析：A选项正确:应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴

定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。B选项错误:建设工程在超过合

理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、

设计单位鉴定;C选项错误:并经有相应资质等级的施工单位进行加固、维修和补

强，该建设工程能达到继续使用条件的就可以继续使用；D选项错误:如果不经鉴

定、加固等而违法继续使用的,所产生的后果由产权所有人自负。

15.根据《民法典》，当事人一方违约后,对方采取适当措施防止损失扩大的,对于

因防止损失扩大而支出的合理费用，应当由()。

A、对方自行承担

B、违约方承担

C、双方平均分担

D、双方按比例共同承担

答案：B

解析：本题考查的是违约责任的免责条件。《民法典》规定，当事人一方违约后,

对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的，不

得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方

承担。B正确。

16.某高层建筑在地下桩基施工中，基坑发生坍塌，造成10人死亡,直接经济损失

1.2亿元;本次事故属于0。

A、重大事故

B、特别重大事故

C、较大事故

D、一般事故

答案：B

解析：

本题考查的知识点为牛产安全事故的等级划分标准《牛产安全事故报告和调查处

理条例》规定,根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济

损失,事故一般分为以下等级:①特别重大事故,是指造成30人以上死亡,或者10

0人以上重伤（包括急性工业中毒,下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；

②重大事故,是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,

或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;③较大事故,是指造成3人

以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万

元以下直接经济损失的事故;④一般事故,是指造成3人以下死亡,或者10人以下

重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。所称的“以上”包括本数，所称

的“以下”不包括本数。本题事故，按死亡人数计算,10人死亡，属于重大事故；

按直接经济损失计算,1.2亿元,属于特别重大事故;按照就高不就低的原则,本

事故应属于特别重大事故。

17.注册商标有效期自核准之日起计算为10年,有效期满需要继续使用的,应当

在期满前0内申请续展注册。

Ax1个月

B、2个月

C、6个月

D、12个月

答案：D

解析：本题考查的知识点为注册商标的续展转让和使用许可注册商标有效期满，

需要继续使用的,应当在期满前12个月内申请续展注册;在此期间未能提出申请

的，可以给予6个月的宽展期。宽展期满仍未提出申请的，注销其注册商标。每次

续展注册的有效期为10年。

18.施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的土方开挖工程编制专项施工方

案,并附具安全睑算结果,经()签字后实施。

A、施工单位技术负责人

B、总监理工程师

C、施工单位技术负责人和总监理工程师

D、施工单位技术负责人或总监理工程师

答案：C

解析：本题考查的知识点为编制安全技术措施、临时用电方案和安全专项施工方

案对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具

安全验算结果,经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生

产管理人员进行现场监督：（1）基坑支护与降水工程；（2）土方开挖工程；（3）模板

工程；（4）起重吊装工程；（5）脚手架工程；（6）拆除、爆破工程；（7）国务院建设行政

主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。

19.资质许可机关应当注销建筑业企业资质的情形是（）。

A、施工企业资质证书有效期届满，未依法申请延续的

B、施工企业发生合并,分立、重组以及改制的

C、施工企业被责令停产整顿的

D、施工企业名称、地址、法定代表人发生变更的

答案：A

解析：B需要重新核定资质。C停产的不直接影响资质。D变更资质。

20.我国《专利法》保井的对象不包括0。

A、发明

B、实用新型

C、外观设计

D、科学发现

答案：D

解析：本题考查的是建设工程知识产权的常见种类《专利法》保护的是发明创造

专利权,并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。

21.某工程公司法定代表人授权其合约部经理李某签订某工程设计合同,该行为

属于()。

A、法定代理

B、委托代理

C、表见代理

D、指定代理

答案：B

解析：本题考查的是代理定义委托代理按照被代理人的委托行使代理权。书面委

托代理的授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间，

并由被代理人签名或者盖章。

22.2014年3月，取得建造师资格证书的王某受聘并注册于甲公司,2015年6月工

作单位变动后变更注册于乙公司,其变更后的注册有效期到()止。

A、2017年3月

B、2017年6月

C、2018年3月

D、2018年6月

答案：A

解析：本题考查的是二级建造师的注册。在注册有效期内,注册建造师变更执业

单位,应当与原聘用单位解除劳动关系,并按照规定办理变更注册手续,变更注册

后仍延续原注册有效期(3年)，故A选项正确。

23.关于工程质量保修书和最低保修期限的说法,正确的有0。

A、建设单位使用不当或擅自改动结构导致的质量诃题,施工单位也应承担保修责

任

B、电气管线、装修工程的保修期限是2年

C、质量保修书内容应包括保修范围和保修期限

D、工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关

答案：B

解析：本题考查的是质量保修书和最低保修期限的规定。A错误,如果是因建设

单位或者用户使用不当或擅自改动结构、设备位置以及不当装修等造成质量句题

的,施工单位不承担保修责任,由此而造成的质量受损或者其他用户损失,应当由

责任人承担相应的责任。B正确，电气管线、装修工程、给排水管道、设备安装

的保修期限是2年。C错误，质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修

期限和保修责任。D错误，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构

工程的质量,直接关系到基础设施工程和房屋建筑的整体安全可靠,必须在该工

程的合理使用年限内予以保修,即实行终身负责制。因此,工程合理使用年限就是

该工程勘察、设计、施工等单位的质量责任年限。

24.某法院院长发现经本院终审的一个合同纠纷案件确有错误,应当再审,下述处

理方法中正确的是0。

A、决定由本法院进行再审

B、提交审判委员会讨论

C、提请上级人民法院裁定

D、报请上一级人民法院进行再审

答案：B

解析：本题考查的知识点为人民法院提起再审的程序各级人民法院院长对本院已

经发生法律效力的判决、裁定、调解书，发现确有错误，认为需要再审的,应当提

交审判委员会讨论决定。

25.下列关于企业信用档案的说法中，正确的是0。

A、企业的信用档案主要记入不良行为记录

B、企业信用档案信息主要由建设单位和监理单位向其资质许可机关提供

C、企业信用档案应包括企业的基本情况、业绩、工程质量和安全、合同履行情

况等

D、企业信用档案信息的公布应征得企业同意

答案：C

解析：建筑业企业信用档案应当包括企业基本情况、资质、业绩、工程质量和安

全、合同履约、社会投诉和违法行为等情况。企业的信用档案信息按照有关规定

向社会公开。取得建筑业企业资质的企业应当按照有关规定，向资质许可机关提

供真实、准确、完整的企业信用档案信息。违法违规行为、被投诉举报处理、行

政处罚等情况应当作为注册建造师的不良行为记入其信用档案。

26.我国合同法规定的租赁期限不得超过。年。

A、10

B、20

C、30

D、40

答案：B

解析：本题考查的是租赁合同的法律规定。租赁合同可以约定租赁期限，但租赁

期限不得超过20年。超过20年的,超过部分无效;B正确。

27.根据《增值税暂行条例》，下列进项税额中，准予从销项税额中抵扣的是

A、非正常损失的购进货物

B、用于集体福利的购进货物

C、从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额

D、用于个人消费的购进不动产

答案:C

解析：下列进项税额准予从销项税额中抵扣：（1）从销售方取得的增值税专用发票

上注明的增值税额⑵从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税

额⑶购进农产品，除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外，按

照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和11%的扣除率计算的进

项税额，国务院另有规定的除外。（4）自境外单位或者个人购进劳务、服务、无形

资产或者境内的不动产。从税务机关或者扣缴义务人取得的代扣代缴税款的完税

凭证上注明的增值税额纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产，取得

的增值税扣税凭证不符合法律、行政法规或者国务院税务主管部门有关规定的，

其进项税额不得从销项税额中抵扣。下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:

⑴用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购

进货物、劳务、服务、无形资产和不动产；（2）非正常损失的购进货物，以及用关

的劳务和交通运输服务；（3）非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物（不

包括固定资产）、劳务和交通运输服务；（4）国务院规定的其他项目。

28.人民法院审理民事案件时,不可以公开审理的案件是（）o

A、涉及商业秘密的案件

B、重大刑事案件

C、当事人申请不公开审理的离婚案件

D、当事人申请不公开审理的合同纠纷案件

答案:C

解析：本题考查的知识点为开庭审理方式《民事诉讼法》规定，人民法院审理民

事案件，除涉及国家秘密、个人隐私或者法律另有规定的以外，应当公开进行。离

婚案件,涉及商业秘密的案件,当事人申请不公开审理的,可以不公开审理。

29.甲乙两企业订立施工合同,约定价款为0.8亿元。乙施工成本0.7亿元按发

包人甲核算造价为0.75亿元,按建设主管部门发布的造价信息计算为1亿元。之

后确认该施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格,则法院可以支持的最高工

程价款应为()亿元。

A、0.8

B、0.7

C、0.75

D、1

答案：A

解析：本题考查的是施工合同无效的法律后果。《民法典》规定，建设工程施工

合同无效，但是建设工程经验收合格的,可以参照合同关于工程价款的约定折价

补偿承包人。所以A正确。

30.合同生效后,其价款或者报酬的确定顺序是：

A、①②③④

B、③④②①

C、④②①③

D、④②③①

答案:D

解析：本题考查的是建设工程工期和价款的规定c《民法典》规定,合同生效后,

当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可

以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。如果按

照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，《民法典》规定，价款或者报酬不明

确的,按照订立合同时履行地的市场价格履行;依法应当执行政府定价或者政府

指导价的，依照规定履行;履行期限不明确的,债务人可以随时履行，债权人也可

以随时请求履行,但是应当给对方必要的准备时间。所以D正确。①按《民法典》

相关规定执行;②签订补充协议;③按照交易习惯或者合同的有关条款;④按照合

同的约定。该四种确定方式的正确适用顺序是()。

31.施工总承包单位承包建设工程后的下列行为中，除0以外均是法律禁止的。

A、将承包的工程全部转让给他人完成的

B、将有关专业工程发包给了业主推荐的专业分包人的

C、将承包的工程肢解后以分包的方式全部转让给他人完成的

D、项目负责人未对该工程的施工活动进行组织管理,又不能进行合理解释并提供

相应证明的

答案：B

解析：本题考查的知识点为建设工程分包承包单位将其承包的全部工程转给其他

单位(包括母公司承接建筑工程后将所承接工程交由具有独立法人资格的子公司

施工的情形）或个人施工的。承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名

义分别转给其他单位或个人施工的。施工总承包单位或专业承包单位未派驻项目

负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，或派

驻的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人中一人及以上

与施工单位没有订立劳动合同且没有建立劳动工资和社会养老保险关系,或派驻

的项目负责人未对该工程的施工活动进行组织管理,又不能进行合理解释并提供

相应证明的。ACD选项存在上述情形，属于转包。转包是必须禁止的。

32.根据《民法典》，除法律另有规定或合同另有约定外，当事人之间订立有关设

立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，自0生效。

A、合同成立时

B、不动产交付时

C、不动产登记时

D、不动产建造时

答案：A

解析：物权变动的基础往往是合同关系，如买卖合同导致物权的转让。需要注意

的是,当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另

有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效;未办理物权登记的,不影响合同

效力。

33.法人在建设工程中的地位,表现在0。

A、它所扮演的总、分包角色上

B、它具有民事权利能力和民事行为能力

C、承包合同约定的权利、义务中

D、建设参与方分工协作的关系中

答案：B

解析：本题考查的知识点为法人在建设工程中的地位法人在建设工程中的地位，

表现在其具有民事权利能力和民事行为能力。依法独立享有民事权利和承担民事

义务,方能承担民事责任。

34.下列代理行为中，不属于无权代理行为的是0。

A、自始未经授权

B、超越代理权

C、代理权授权不明确

D、代理权终止

答案：C

解析：本题考查的知识点为建设工程代理法律关系无权代理是指行为人不具有代

理权,但以他人的名义与相对人进行法律行为。无权代理一般存在三种表现形式:

(1)自始未经授权。(2)超越代理权。(3)代理权已终止。

35.按照诉讼的地域管辖规定,因合同纠纷提起的诉讼,可由()的人民法院管辖。

A、被告亲属所在地

B、被告住所地

C、原告住所地

D、合同签字地

答案：B

解析：本题考查的知识点为特殊地域管辖《民事诉讼法》规定，因合同纠纷提起

的诉讼,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。

36.经定作人同意,承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成。关于责任承担的

说法,正确的是0。

A、第三人就完成的工作成果向定作人负责

B、承揽人不再承担责任

C、承揽人与第三人按完成工作成果的比例向定作人承担责任

D、承揽人就该第三人完成的工作成果向定作人负责

答案：D

解析：本题考查的是承揽合同的法律规定。未经定作人的同意，承揽人将承揽的

主要工作交由第三人完成的,定作人可以解除合同;经定作人同意的,承揽人也应

就第三人完成的工作成果向定作人负责。

37.建设工程施工许可证应当向工程所在地的()建设行政主管部门申请领取。

A、乡政府

B、镇政府

C、县级以上人民政府

D、有国务院授权的各级政府

答案:C

解析：本题考查的是施工许可证的适用范围。《建筑法》规定，建筑工程开工前,

建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管

部门申请领取施工许可证。所以C正确。

38.按照《劳动合同法》的规定,在下列选项中，不属于用人单位提前30日以书面

形式通知劳动者本人或额外支付1个月工资后可以解除劳动合同的情形是()o

A、劳动者患病或非因工负伤在规定的医疗期满后不能胜任原工作的，也不能从事

由用人单位另行安排的工作的

B、劳动者试用期间被证明不符合录用条件的

C、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行,经

协商未能就变更劳动合同内容达成协议的

D、劳动者不能胜任工作,经培训或调整岗位仍不能胜任工作的

答案：B

解析：本题考查的是劳动合同的解除。《劳动合同法》规定,有下列情形之一的，

用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或额外支付1个月工资后,可以解

除劳动合同:①劳动者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工

作,也不能从事由用人单位另行安排的工作的;②劳动者不能胜任工作,经过培训

或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；③劳动合同订立时所依据的客观情况发

生重大变化,致使劳动合同无法履行,经用人单位与劳动者协商,未能就变更劳动

合同内容达成协议的。选项B是用人单位可以直接解除合同的情况。

39.某施工企业与发包方于2019年3月1日签订建设工程施工合同，在2020年8

月6日竣工验收合格,并于2020年9月5日交付使用，但是发包方拖欠施工企业

工程价款300万,那么施工企业最迟在()前可以行使工程价款优先受偿权。

A、2021年2月5日

B、2021年3月4日

C、2022年2月5日

D、2022年3月4日

答案：D

解析：本题考查的知识点为建设工程价款优先受偿权承包人应当在合理期限内行

使建设工程价款优先受偿权，但最长不得超过18个月，自发包人应当给付建设工

程价款之日起算。本题中发包人应当给付建设工程价款之日是工程交付之日，即

2020年9月5日，在此基础上加上18个月。D项正确。

40.属于集体所有和私人所有的纪念建筑物、古建筑和祖传文物以及依法取得的

其他文物，其所有权()。

A、归集体所有

B、归国家所有

C、归个人所有

D、受法律保护

答案：D

解析：本题考查的知识点为属于集体所有和私人所有的文物保护范围《文物保护

法》规定,属于集体所有和私人所有的纪念建筑物、古建筑和祖传文物以及依法

取得的其他文物,其所有权受法律保护。文物的所有者必须遵守国家有关文物保

护的法律、法规的规定。

41.某市地铁工程施工作业面内，因大量水和流沙涌入，引起部分结构损坏及周边

地区地面沉降,造成1栋建筑物严重倾斜,直接经济损失约合0.5亿元。根据《生

产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事故的等级属于()。

A、特别重大事故

B、重大事故

C、较大事故

D、一般事故

答案：B

解析：本题考查的知识点为生产安全事故的等级划分标准事故一般分为以下等级:

⑴特别重大事故,是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤（包括急性工业

中毒,下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；（2）重大事故,是指造成10人

以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元

以下直接经济损失的事故；（3）较大事故,是指造成3人以上10人以下死亡,或者

10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事

故；（4）一般事故,是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以

下直接经济损失的事故。

42.沈某因资金周转需要,向李某借款10万元整,在借据中仅写明了借款数额和3

个月的借款期限,未对借款利息作出约定。关于该借款合同,下列说法正确的是（）O

A、该借款合同自沈某出具借据时生效

B、该借款合同自李某向沈某提供借款时生效

C、沈某应当按照银行同类贷款利率支付借款利息

D、李某可以要求按照银行同类贷款利率的4倍支付借款利息

答案:B

解析：本题考查的是借款合同。自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生

效。所以A错误,B正确。自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定

不明确的,视为不支付利息。自然人之间的借款合同约定支付利息的，借款的利率

不得违反国家有关限制借款利率的规定。选项CD错误。

43.下列选项中，不属于安全生产中从业人员权利的是（）。

A、检举权

B、控告权

C、紧急避险权

D、危险报告权

答案:D

解析：根据《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等规

定，检举权、控告权、紧急避险权属于安全生产中从业人员的权利,而危险报告权

是安全生产中从业人员的义务。因此，正确选项为D。

44.乙方当事人的违约行为导致工程受到损失，甲方没有采取任何措施减损,导致

损失扩大到5万元。甲方与乙方就此违约事实发生纠纷,经过鉴定机构鉴定，乙方

的违约行为给甲方造成的损失是2万元，乙方应该向甲方赔偿损失()万元。

A、1

B、2

C、3

D、5

答案：B

解析：本题考查的是建设工程赔偿损失的规定。《民法典》规定，当事人一方违

约后,对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大

的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，虫违

约方承担。本题中甲方没有采取措施减损,导致损失扩大到5万元,但经鉴定机构

鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是2万元,因此只能获得乙方违约行为

所造成的损失2万元,故选Bo

45.某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定:分包施工中出现任何安全

事故，均由分包单位对建设单位承担责任,该约定Do

A、因显失公平而无效

B、由于部分单位自愿签署而有效

C、对总承包单位和分包单位亦无效

D、因违反法律、法规强制性规定而无效

答案：D

效合同是指合同内容或者形式违反了法律、行政法规的强制性规定和社会公共利

益,因而不能产生法律约束力,不受法律保护的合同。分包合同约定,分包施工中

出现任何安全事故，均由分包单位对建设单位承担责任是违法无效的。

46.施工现场水污染防治的规定,下列说法错误的是()。

A、在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口

B、在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保

护区内，不得新建排污口

C、水污染防治包括江河、湖泊、运河、渠道、水库等地表水体以及地下水体的

污染防治

D、城镇排水主管部门实施排水许可应按各地区适当收费

答案：D

解析：城镇排水主管部门实施排水许可不得收费。

47.关于工程质量检测机构职责的说法，错误的是0。

A、检测机构出具的报告应由检测人员和法定代表人或其授权人的签字

B、检测机构对涉及结陶安全的所有结果应及时报告建设主管部门

C、检测机构不得与该项目设计、施工、监理单位有隶属、利害关系

D、检测机构应当对结果不合格的项目建立单独台账

答案：B

解析：本题考查的是对建筑材料、设备等进行检验检测的规定。A正确,检测报

告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署,并加盖检测

机构公章或者检测专用章后方可生效。B错在“所有检测结果”，而是“检测结

果的不合格情况”。C正确，检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测

机构。检测机构和检测人员不得推荐或者监制建筑材料、构配件和设备。检测机

构不得与行政机关,法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及所检测

工程项目相关的设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系。

D正确,检测机构应当建立档案管理制度,并应当受独建立检测结果不合格项目

台账。

48.下列有关招标投标的法律文件中，法律效力最高的是0。

A、《招标投标法》

B、《建筑业企业资质管理规定》

C、《北京市招标投标条例》

D、《工程建设项目施工招标投标办法》

答案：A

解析：宪法一法一条例一规定、办法、细则，宪法至上，由全国人大制定。

法由人大常委会制定，条例由国务院制定,条例、规定、办法细则由国务院各部委

制定，《招标投标法》属于法律的层面,大于其他几个法律形式。

49.项目负责人施工现场带班制度中，项目负责人因其他事务需离开施工现场时，

具有准假权的是0。

A、建设单位

B、施工单位

C、设计单位

D、监理单位

答案：A

解析：本题考查的知识点为施工单位项目负责人施工现场带班制度项目负责人每

月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%o因其他事务需离开施工现场时，

应向工程项目的建设单位请假,经批准后方可离开。离开期间应委托项目相关负

责人负责其外出时的日常工作。

50.建设行政主管部门可以将施工现场的监督检查委托给()具体实施。

A、建设工程质量监督机构

B、建设工程监理单位

C、建设工程安全监督机构

D、建设工程项目管理单位

答案：C

解析：本题考查的知识点为建设工程安全生产的监督管理体制建设行政主管部门

或者其他有关部门可以将施工现场的监督检查委托给建设工程安全监督机构具

体实施。

51.建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由()。

A、建设单位承担法律责任

B、施工单位承担法律责任

C、施工单位和监理单位承担连带责任

D、建设单位与施工单位承担连带责任

答案:D

解析：本题考查的是建设工程债的产生建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他

人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。

52.多名劳务工人共同委托律师甲代理其进行民事诉讼讨要工资,授权委托书中

仅写明代理权限是“全权代理”。依此授权书。下列关于甲的代理权限的说法，

错误的是0。

A、甲获得了特别授权

B、甲没有获得特别授权

C、甲无权行使实体性诉讼权利

D、甲具有程序性的诉讼权利

答案：A

解析：本题考查的知识点为诉讼代理人《民事诉讼法》规定，“诉讼代理人代为

承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉,必须有委托人的特别

授权”。针对实践中经常出现的授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的情

形，最高人民法院还特别规定,在这种情况下不能认定为诉讼代理人已获得特别

授权,即诉讼代理人无权代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或

者上诉。

53.下列关于施工现场环境保护制度中，错误的是0o

A、暂时不能开工的施工工地,建设单位应当对裸露地面进行覆盖;超过3个月的,

应当进行绿化、铺装或者遮盖

B、城市范围内主要路段的施工工地应设置高度不小于2.5m的封闭围挡,一般路

段的施工工地应设置高度不小于1.8m的封闭围挡

C、施工现场可以焚烧无毒废弃物

D、施工现场出入口应设置车辆冲洗设施,并对驶出车辆进行清洗

答案：C

解析：施工现场严禁焚烧各类废弃物。

54.以下人民法院审理的行政案件,不适用调解的是0。

A、行政赔偿

B、行政补偿

C、对行政机关作出的有关行政许可的决定不服

D、行政机关行使法律、法规规定的自由裁量权

答案：C

解析：本题考查的知识点为行政案件的审理程序人民法院审理行政案件,不适用

调解。但是，行政赔偿、补偿以及行政机关行使法律、法规规定的自由裁量权的

案件可以调解。

55.下列招标人的行为中，除()以外都属于招标人与投标人串通投标。

A、间接向投标人泄露标底

B、暗示投标人降低报价

C、邀请信得过的承包公司投标D.授意投标人修改投标文件

答案：C

解析：本题考查的知识点为禁止招标人与投标人串通投标有下列情形之一的,属

于招标人与投标人串通投标：（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄

露给其他投标人；（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等

信息；（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；（4）招标人授意投

标人撤换、修改投标文件；（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供

方便；（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

56.《刑法》及《刑法修正案》规定,强令他人违章冒险作业,因而发生重大伤亡

事故或者造成其他严重后果，情节特别恶劣的，处。有期徒刑。

Av1年以下

B、1年~3年

C、3年~5年

D、5年以上

答案：D

解析：本题考查的知识点为重大责任事故罪《刑法》第134条第2款规定，强令

他人违章冒险作业,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,处5年以

下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处5年以上有期徒刑。

57.甲建设单位与乙施工单位签订了施工总承包合同，乙施工单位将其中的一部

分工程分包给丙施工单位。在丙负责的施工现场由于升降机失控,造成5人死亡

事故。根据《建设工程安全生产管理条例》，负责将该事故向有关政府部门上报

的单位是（）。

A、甲建设单位

B、乙施工单位

C、丙施工单位

D、项目经理部

答案：B

解析：本题考查的知识点为施工生产安全事故报告及采取相应措施的规定《建设

工程安全生产管理条例》规定,施工单位发生生产安全事故,应当按照国家有关伤

亡事故报告和调查处理的规定,及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、

建设行政主管部门或者其他有关部门报告。实行施工总承包的建设工程,由总承

包单位负责上报事故。所以,应选择B。

58.申请领取施工许可证时必须有已经落实的建设资金。对建设单位的要求是0。

A、应提交银行存款证明

B、应提交建设资金已经落实承诺书

C、到位资金不少于工程合同价的60%

D、建设资金全部到位

答案：B

解析：本题考查的是施工许可证的申请条件。《建筑工程施工许可管理办法》进

一步规定,建设单位申请领取施工许可证,应当具备下列条件,并提交相应的证明

文件：⑴依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续：⑵

依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证；（3）施工场

地已经基本具备施工条件,需要征收房屋的,其进度符合施工要求；（4）已经确定

施工企业；（5）有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料,建设单位应当

提供建设资金已经落实承诺书,施工图设计文件已按规定审查合格；（6）有保证工

程质量和安全的具体措施。故本题答案为Bo

59.用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的,建立劳动关系的时间是()。

A、自用工之日起

B、自签订劳动合同之日起

C、自首次领取工资之日起

D、自录用通知送达劳动者之日起

答案：A

解析：本题考查的是劳动合同的形式和内容。《劳动合同法》规定，建立劳动关

系,应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当

自用工之日起1个月内订立书面劳动合同。用人单位与劳动者在用工前订立劳动

合同的，劳动关系自用工之日起建立。所以A正确。

60.工程监理单位负有审查施工方案等的责任，按照《建设工程安全生产管理条例》

规定,工程监理单位重点是审查()。

A、安全生产投入是否充足

B、安全技术措施及专项施工方案是否符合工程建设强制性标准

C、施工现场人员的安全生产管理能力

D、安全技术措施是否得到落实

答案：B

解析：本题主要是考察监理单位审查施工方案的问题根据《建设工程安全生产管

理条例》规定:工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项

施工方案是否符合工程建设强制性标准。故选择B。

61.下述选项中,属于《建设工程安全生产管理条例》中规定的专职安全生产管理

人员应具备的条件是()。

A、取得二级建造师资格

B、取得安全生产考核合格证书

C、具有中专及以上学历

D、具有技术员及以上资格

答案：B

解析：本题考查的知识点为“安管人员”的考核《建筑施工企业主要负责人、项

目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》还规定，企业主要负责人、

项目负责人和专职安全生产管理人员合称为“安管人员”，“安管人员”应当通

过其受聘企业,向企业工商注册地的省、自治区直辖市人民政府住房城乡建设主

管部门申请安全生产考核,并取得安全生产考核合格证书。安全生产考核合格证

书有效期为3年,证书在全国范围内有效。

62.某施工企业A由于工程建设的需要,需要经过B工厂的道路运送建筑材料。于

是,A、B双方订立合同约定施工企业A向B工厂支付一定的费用，则A企业便可

以通过B单位的道路运送材料。在此合同中,施工企业A拥有的权利是()。

A、相邻权

B、地役权

C、土地租赁权

D、建设用地使用权

答案：B

解析：根据《物权法》对地役权的规定，地役权是为使用自己不动产的便利或提

高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。施工方A为了自己的方便与B

厂签订合同,从而被允许通行,显然是取得了地役权，因此,正确答案为Bo

63.依据《拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单管理暂行办法》规定,用人单位

被列入失信联合惩戒名单的有0。

A、拖欠农民工工资报酬

B、因拖欠农民工工资违法行为引发群体性事件、极端事件造成严重不良社会影

响的

C、未按照劳动合同约定提供劳动保护与劳动条件的

D、未依法为劳动者缴纳社会保险费的

答案:B

解析：本题考查的是拖欠工程款或工人工资不良行为认定标准。《拖欠农民工工

资失信联合惩戒对象名单管理暂行办法》规定,用人单位拖欠农民工工资,具有下

列情形之一,经人力资源社会保障行政部门依法责令限期支付工资,逾期未支付

的,人力资源社会保障行政部门应当作出列入决定,将该用人单位及其法定代表

人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员列入失信联合惩戒

名单：（1）克扣、无故拖欠农民工工资报酬,数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数

额标准的；（2）因拖欠农民工工资违法行为引发群体性事件、极端事件造成严重不

良社会影响的。所以B正确。

64.甲、乙、丙三家公司组成联合体投标中标了一栋写字楼工程，施工过程中因甲

施工的工程质量问题而出现赔偿责任，则建设单位（）。

A、可向甲、乙、丙任何一方要求赔偿

B、只能要求甲负责赔偿

C、只能与甲、乙、丙协商由谁赔偿D.如向乙要求赔偿，乙有权拒绝

答案：A

解析：本题考查的知识点为建设工程共同承包《招标投标法》规定，联合体中标

的,联合体各方应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人承担连带责任。

共同承包各方应签订联合承包协议,明确约定各方的权利、义务以及相互合作、

违约责任承担等条款。各承包方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任。如

果出现赔偿责任,建设单位有权向共同承包的任何一方请求赔偿,而被请求方不

得拒绝,在其支付赔偿后可依据联合承包协议及有关各方过错大小,有权对超过

自己应赔偿的那部分份额向其他方进行追偿。故该题答案为Ao

65.根据《民法典》，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约

定的以外,毁损的风险自（）起由买受人承担。

A、合同成立时

B、标的物损毁时

C、交付标的物时

D、支付货款时

答案：A

解析：本题考查的是标的物毁损、灭失风险的承担。出卖人出卖交由承运人运输

的在途标的物，除当事人另有约定的以外,毁损、灭失的风险自合同成立时起由买

受人承担。所以A正确。

66.下列关于商标专用权的说法中正确的是0。

A、商标专用权的保护对象是商标

B、商标专用权专指商标的使用权

C、商标专用权的内容只包括财产权

D、注册商标的有效期为30年

答案：C

解析：本题考查的知识点为专利权人的权利和期限商标专用权的保护对象是经过

国家商标管理机关核准注册的商标,未经核准注册的商标不受商标法保护。A选

项错。商标专用权包括使用权和禁止权两个方面。B选项错。同其他知识产权不

同，商标专用权的内容只包括财产权，商标设计者的人身权受《著作权法》保护。

C选项正确。注册商标的有效期为10年,D选项错。

67.下列专利权期限的说法错误的是0。

A、实用新型专利权的期限为10年

B、外观设计专利权的期限为15年

C、发明专利权的期限为10年

D、专利权期限自申请日起计算

答案：C

解析：本题考查的知识点为专利权期限的知识点发明专利权的期限为20年,实用

新型专利权的期限为10年,外观设计专利权的期限为15年,均自申请日起计算。

68.施工许可证的申请主体是。。

A、施工单位

B、建设单位

C、监理单位

D、项目管理服务单位

答案：B

解析：本题考核的是施工许可证和开工报告的适用范围。《建筑法》规定，建设

单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门

申请领取施工许可证。所以B正确。

69.根据《劳动争议调解仲裁法》，劳动争议仲裁委员会的组成人员不包括()。

A、劳动行政部门代表

B、工会代表

C、职工代表

D、企业方面代表

答案：C

解析：本题考查的是劳动争议仲裁委员会的设立、组成和职责。劳动争议仲裁委

员会由劳动行政部门代表、工会代表和企业方面代表组成。劳动争议仲裁委员会

组成人员应当是单数。所以C不包括的。

70.专利权的客体包括0。

A、发明、实用新型、科学发现

B、发明、外观设计、科学发现

C、发明、实用新型、外观设计

D、作品、实用新型、科学发现

答案：C

解析：本题考查的是建设工程知识产权的常见种类、保护和侵权责任。专利法保

护的对象就是专利权的客体，各国规定各不相同。《专利法》保护的是发明创造

专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型、外观设计。所以C正确。

71.下列各项业务中，涉及增值税进项税额可以抵扣的是0o

A、甲公司因违法经营被强令销毁一批货物造成的损失

B、乙公司在国外采购商品从海关取得进口增值税专用缴款书上注明的增值税额

C、丙施工单位为甲供材料的工程提供清包工方式的建筑服务

D、丁公司将外购的房屋作为集体宿舍，以福利方式供员工居住

答案：B

解析：下列进项税额准予从销项税额中抵扣：（1）从销售方取得的增值税专用发票

上注明的增值税额。（2）从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值

税额。⑶购进农产品，除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外,

按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和11%的扣除率计算的

进项税额，国务院另有规定的除外。（4）自境外单位或者个人购进劳务、服务、无

形资产或者境内的不动产,从税务机关或者扣缴义务人取得的代扣代缴税款的完

税凭证上注明的增值税额。A非常损失,C简易计稔D属于消费行为,未进入生产

环节。

72.下列关于工程质量检测规定说法中正确的是（）。

A、检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后,由建设单位归档

B、检测机构不得转包检测业务

C、检测机构和检测人员有义务推荐建筑材料、构配件和设备

D、检测机构可以与所检测项目相关的设计单位有隶属关系

答案：B

解析：本题考查的是对建筑材料、设备等进行检验检测的规定。检测机构不得转

包检测业务。选项B正确检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工

单位归档。所以A错误。检测机构和检测人员不得推荐或者监制建筑材料、构配

件和设备。检测机构不得与行政机关，法律、法规授权的具有管理公共事务职能

的组织以及所检测工程项目相关的设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或

者其他利害关系。所以CD错误。

73.根据《建设工程质量管理条例》规定,工程监理单位将不合格的建设工程、建

筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的,应承担下列除()以外的法律责任。

A、降低资质等级或吊销资质证书

B、责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款

C、没收违法所得，造成损失的，承担连带赔偿责任

D、吊销营业执照

答案：D

解析：本题考查的知识点为工程监理单位质量违法行为应承担的法律责任《建设

工程质量管理条例》规定,工程监理单位有下列行为之一的,责令改正,处50万元

以上,100万元以下的罚款,降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予

以没收;造成损失的，承担连带赔偿责任：(1)与建设单位或者施工单位串通、弄虚

作假、降低工程质量的；(2)将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备

按照合格签字的。

74.设计单位在编制设计文件时,应结合实际情况,考虑施工安全作业和安全防护

的需要,为施工单位制定()提供技术保障。

A、安全防护措施

B、安全操作规程

C、施工方案

D、专项施工方案

答案：A

解析：根据《建设工程安全生产管理条例》规定，设计单位应考虑施工安全操作

和防护的需要,对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明,对防范生

产安全事故提出指导意见,还应当结合建设工程的具体特点和实际情况,考虑施

工安全作业和安全防护的需要,为施工单位制定安全防护措施提供技术保障。故

选择Ao

75.施工企业甲向设备租赁公司乙租赁塔吊，租赁费20万元,其拟将租赁费转移

给开发商丙，依据《民法典》的规定，其转移债务的必要条件是()。

A、通知设备租赁公司乙

B、须经设备租赁公司乙同意

C、与开发商达成转让协议

D、要为设备租赁公司提供担保

答案：B

解析：本题考查的是合同的履行、变更、转让、撤销和终止，债务人将债务的全

部或者部分转移给第三人的,应当经债权人同意。债务人或者第三人可以催告债

权人在合理期限内予以同意，债权人未作表示的,视为不同意。所以B正确。

76.某酒店装修合同实施中，乙方因质量不合格使甲供材料增加了3万元，乙方人

工费用增加1万元，同时因为返工导致工期延长5天，合同中没有约定乙方拖延工

期一天罚款的额度，但预计同类型酒店一天营业额为3万元,行业利润率为20%.

甲方就此可以向乙方提出赔偿损失()万元是合理的。

A、3万元

B、6万元

c、18万元

D、19万元

答案：B

解析：本题考查的是违约责任。违约责任主要具有补偿性,即旨在弥补或补偿因

违约行为造成的损害后果。赔偿损失范围包括直接损失和间接损失,题目中的甲

方直接损失是甲供材料增加了3万元,人工费用属于乙方自己承担，间接损失是

指失去的可以预期取得的利益,是指利润而不是营业额,因而这个损失是5X3X

20%=3万元，两项之和为6万元。所以B正确。

77.《工伤保险条例》规定，用人单位未在规定时限内提交工伤认定申请的，在此

期间发生的工伤待遇等有关费用由()负担。

A、工伤职工

B、用人单位

C、工伤职工和用人单位

D、社会保险部门

答案：B

解析：《工伤保险条例》规定,如果单位没有在上述30日内提交工伤认定申请的.

在此期间发生的符合《工伤保险条例》规定的工伤待遇等有关费用由该用人单位

负担。因此，正确选项为B。

78.关于有效的仲裁协议的效力，以下表述错误的是0。

A、对双方当事人均有约束力

B、可以排除法院的司法管辖权

C、对法院不具有约束力

D、对仲裁机构具有约束力

答案：C

解析：本题考查的知识点为仲裁协议的效力仲裁协议的效力有:①对当事人的法

律效力;②对法院的约束力;③对仲裁机构的法律效力;④仲裁协议的独立性。有

效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权，只有在没有仲裁协议或者冲裁

协议无效的情况下,法院才可以对当事人的纠纷予以受理。

79.根据《中华人民共和国噪声污染防治法》，关于建设项目环境噪声污染防治的

说法，错误的是()。

A、在噪声敏感建筑物集中区域施工作业,应当优先使用低噪声施工工艺和设备

B、建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投

产使用

C、建设项目在投入生产或者使用之前,施工单位应当依照有关法律法规的规定，

对配套建设的噪声污染防治设施进行验收,编制验收报告,并向社会公开

D、建设单位应当监督施工单位落实噪声污染防治实施方案

答案：C

解析：《中华人民共和国噪声污染防治法》规定:A选项正确:在噪声敏感建筑物

集中区域施工作业,应当优先使用低噪声施工工艺和设备。B选项正确:建设项目

的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。C选

项错误:建设项目在投入生产或者使用之前,建设单位应当依照有关法律法规的

规定,对配套建设的噪声污染防治设施进行验收,编制验收报告,并向社会公开。

未经验收或者验收不合格的,该建设项目不得投入生产或者使用。D选项正确:施

工单位应当按照规定制定噪声污染防治实施方案,采取有效措施,减少振动、降低

噪声。建设单位应当监督施工单位落实噪声污染防治实施方案。

80.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，造成20人死亡和9000万元直接

经济损失的事故是0。

A、一般事故

B、较大事故

C、重大事故

D、特别重大事故

答案：C

解析：重大事故,是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下

重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。

81.关于招标基本程序的说法,正确的是()。

A、资格审查分为资格预审和资格后审

B、招标项目设有标底的，可以以标底作为评标定标的依据

C、标底应当在评标时公布

D、投标文件从投标人送达文件之日起生效

答案：A

解析：本题考查的是招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人的规定。A

正确,资格审查分为资格预审和资格后审。B错误,标底只能作为评标的参考,不

得以投标报价是否接近标底作为中标条件,也不得以投标报价超过标底上下浮动

范围作为否决投标的条件。C错误,招标项目设有标底的,招标人应当在开标时公

布。D错误,投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算。

82.建设单位应当在竣工验收后()内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。

Ax1个月

B、2个月

C、3个月

D、6个月

答案：D

解析：建设单位应当在竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验

收资料。

83.下列有关设计文件技术交底的说法,符合《建设工程质量管理条例》规定的是

Oo

A、在报审施工图文件前,设计单位应当向施工单位详细说明该施工图设计文件

B、在报审施工图文件同时，设计单位应当向建设单位简要说明该施工图设计文件

C、在施工图文件审查合格后,设计单位应当向施工单位详细说明该施工图设计文

件

D、在施工图文件审查合格后,设计单位应当向建设单位详细说明该施工图设计文

件

答案：C

解析：本题考查的知识点为依法对设计文件进行技术交底《建设工程质量管理条

例》规定，设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。

84.建设单位应当按照规定将噪声污染防治费用列入()，在施工合同中明确施工

单位的

A、工程成本

B、工程造价

C、投标报价

D、工程预算

答案：B

解析：B选项正确:建设单位应当按照规定将噪声污染防治费用列入工程造价,在

施工合同中明确施工单位的噪声污染防治责任。噪声污染防治责任。

85.工程建设中，如果由于建设单位不及时支付工程款,承包商与其解除了合同，

则其（）。

A、法律关系因履行而终止

B、法律关系因违约而终止

C、法律关系因违约而中止

D、法律关系因协议而终止

答案：B

解析：本题考查的是合同的履行、变更、转让、撤销和终止。合同的终止，是指

依法生效的合同，因具备法定的或当事人约定的情形,合同的债权、债务归于消灭,

债权人不再享有合同的权利，债务人也不必再履行合同的义务。《民法典》规定，

有下列情形之一的,债权债务终止：（1）债务已经履行；（2）债务相互抵销；（3）债务

人依法将标的物提存；［4）债权人免除债务；（5）债权债务同归于一人；（6）法律规

定或者当事人约定终止的其他情形。合同解除的,该合同的权利义务关系终止。

所以B正确。

86.在建设工程施工活动中，落实施工安全生产责任的主体是0。

A、建设单位

B、施工单位

C、监理单位

D、政府安监部门

答案：B

解析：本题考查的知识点为建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度《建设

工程安全生产管理条例》规定，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工

程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位,必须遵守安全生产法律、法

规的规定，保证建设工程安全生产,依法承担建设工程安全生产责任。因为,建设

工程施工安全生产的主要责任单位是施工单位，但与施工活动密切相关单位的活

动也都影响着施工安全。

87.根据施工许可证的规定,建设工程因故中止施工满一年的工程恢复施工前,建

设单位应当()。

A、报发证机关核验施工许可证

B、重新领