2025某建筑工地结构劳务分包合同

2025某建筑工地结构劳务分包合同.doc合同编号：签订地点：签订日期：发包方（甲方）：统一社会信用代码：法定代表人：地址：联系电话：分包方（乙方）：统一社会信用代码：法定代表人：地址：联系电话：根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，遵循平等自愿、公平合法、诚实信用的原则，甲方将项目中的工程的劳务作业分包给乙方施工。为明确双方的权利和义务，经友好协商，达成以下协议：第一条合同适用范围工程名称：工程地点：结构类型：建筑面积：平方米承包范围：乙方负责完成工程的以下内容：（1）；（2）；（3）；（4）。承包方式：包工不包料，乙方按图纸和施工要求完成相应劳务作业。第二条合同工期开工日期：年月日竣工日期：年月日总工期：日历天工期顺延：因设计变更、图纸修改、甲方原因、不可抗力等因素导致的停工或工期延误，经甲方项目经理书面确认后，工期相应顺延。第三条质量标准质量目标：本工程需达到标准（例如：合格、优良）。执行标准：乙方应严格按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2025）等相关规范和设计图纸要求进行施工。质量验收：隐蔽工程和分项工程必须经甲方或监理工程师验收合格后方可进行下一道工序施工。第四条安全、环保及文明施工安全管理：（1）乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，落实安全生产责任制，确保施工安全。（2）乙方应为施工现场的作业人员购买意外伤害保险，费用自理。（3）乙方应接受甲方的安全检查和监督，及时整改安全隐患，否则甲方有权责令停工。环境保护：（1）乙方应采取有效措施减少施工过程中的扬尘、噪声、废水、固体废弃物对环境的影响。（2）乙方产生的建筑垃圾应按甲方要求进行分类堆放，并及时清运。文明施工：（1）乙方应保证施工现场整洁有序，做到工完场清。（2）乙方应妥善保管甲方提供的材料、设备，防止丢失或损坏。第五条材料和设备材料供应：（1）本工程所用的主材（如钢筋、混凝土、模板等）由甲方提供，乙方应妥善保管并按规范使用。（2）乙方需自备的辅材（如绑扎丝、胶带等）应符合质量要求，并经甲方认可。设备管理：（1）甲方提供的施工设备，乙方应妥善使用和保管，不得擅自挪作他用或损坏。（2）乙方自备的施工工具和小型设备，需满足施工要求并保证安全。第六条合同金额及支付方式合同总价：人民币元（大写：元）。计价方式：乙方的劳务报酬按方式计算（如：按建筑面积、按工作量、按单价）。（1）；（2）；（3）。支付条款：（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方预付款人民币元（大写：元）。（2）进度款：每月日前，乙方提交当月完成工程量的报告，经甲方审核后，支付进度款%。（3）结算支付：工程竣工验收合格后日内，甲方支付至结算金额的%；剩余%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性支付。质保金：质保期为年，自工程竣工验收合格之日起计算。第七条双方的责任和义务甲方责任和义务提供条件：（1）甲方为乙方提供施工现场的用水、用电接口，费用由乙方承担。（2）甲方为乙方提供必要的办公和住宿场所，费用自理。图纸和技术交底：（1）甲方在开工前向乙方提供完整的施工图纸和技术交底文件。（2）甲方负责对乙方进行技术交底和安全交底。协调管理：（1）甲方负责协调乙方与其他分包单位之间的关系，避免施工干扰。（2）甲方负责对乙方的施工进度、质量、安全进行检查和指导。乙方责任和义务施工管理：（1）乙方应严格按照甲方的施工进度计划完成施工任务，不得无故拖延工期。（2）乙方应做好施工记录和质量检验记录，并及时提交给甲方。劳动力安排：（1）乙方应保证施工现场有足够的劳动力，确保施工进度不受影响。（2）乙方应与劳务人员签订劳动合同，并按时支付工资，不得拖欠。文明施工：（1）乙方应确保施工现场整洁有序，做到工完场清。（2）乙方应妥善处理施工现场产生的垃圾和废弃物。材料管理：（1）乙方应妥善保管甲方提供的材料，不得丢失或损坏。（2）乙方应严格按照设计图纸和施工规范使用材料，不得浪费或挪作他用。第八条工程验收和结算验收标准：本工程的验收标准为。交工条件：（1）乙方在工程完工后，应向甲方提交完整的竣工验收资料。（2）乙方应配合甲方和监理单位进行竣工验收。缺陷处理：（1）工程竣工验收后，如发现质量问题，乙方应在接到甲方通知后日内完成修复。（2）质保期内，乙方应无偿修复因施工原因造成的质量问题。第九条变更和索赔设计变更：（1）因设计变更导致的工程量增加或减少，双方应协商调整合同价款。（2）乙方应在设计变更通知后日内提交变更签证，逾期视为放弃。索赔处理：（1）因非乙方原因造成的停工或窝工，乙方有权提出索赔。（2）索赔金额应经双方协商一致后，方可调整合同价款。第十条违约责任甲方违约：（1）因甲方原因导致乙方停工或窝工，甲方应承担乙方的实际损失。（2）甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权停工，且甲方应支付违约金元/日。乙方违约：（1）因乙方原因导致工程质量问题，乙方应返工并承担相关费用。（2）乙方未按合同约定完成施工任务，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金元。第十一条争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼。第十二条其他条款本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式份，甲乙双方各