2025年高速铁路隧道工程掘进施工合同

2025年高速铁路隧道工程掘进施工合同发包人（甲方）：名称：____地址：____法定代表人：____联系方式：____承包人（乙方）：名称：____地址：____法定代表人：____联系方式：____鉴于发包人委托承包人承担高速铁路隧道工程的掘进施工任务，为明确双方的权利义务关系，保障工程顺利实施，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1项目名称：____年高速铁路隧道工程1.2工程地点：____1.3工程内容：隧道掘进施工，包括但不限于开挖、支护、衬砌等工序。1.4工程规模：隧道全长为____米，设计时速为____公里/小时。1.5技术要求：符合《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》（TB10753-____）及相关规范。第二条工期2.1总工期：本工程自____年____月____日开工，至____年____月____日竣工，总工期为____天。2.2节点工期：第一阶段：____年____月____日前完成隧道开挖____米；第二阶段：____年____月____日前完成隧道支护____米；第三阶段：____年____月____日前完成隧道衬砌____米。2.3工期顺延情形：因不可抗力、设计变更或发包人原因导致的停工，工期相应顺延，双方另行协商确定新的竣工日期。第三条质量标准3.1本工程的质量目标为“____”。3.2执行标准包括但不限于：《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》（TB10753-____）；《铁路隧道设计规范》（GB/T33727-____）；其他相关国家及地方标准。3.3承包人应确保工程材料、施工工艺及检测结果符合上述标准，并通过发包人或第三方检测机构的验收。第四条双方责任与义务甲方（发包人）责任：4.1负责提供施工场地及相关资料，包括但不限于地质勘察报告、设计图纸等。4.2协调工程周边关系，处理施工现场用水、用电等问题。4.3按时支付合同约定的工程款。乙方（承包人）责任：4.3负责施工组织设计的编制与实施，确保工程按计划推进。4.4严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量符合要求。4.5负责施工现场的安全管理，制定应急预案，防止安全事故的发生。4.6按时完成工程资料的整理与提交，并配合发包人进行竣工验收。第五条工程价款及支付方式5.1合同总价：本工程合同总价为人民币____元（大写：____）。5.2付款方式：合同签订后，甲方支付合同总价的____%作为预付款；每月完成工程量经发包人确认后，支付当月工程款的____%；工程竣工验收合格后，支付剩余工程款。5.3发票要求：承包人应向发包人提供符合税务规定的增值税专用发票。第六条安全施工6.1承包人应对施工现场的安全负责，制定安全管理制度，配备专职安全员。6.2施工过程中如发生安全事故，承包人应及时处理并报告发包人，同时承担相应责任。6.3发包人有权对施工现场进行检查，发现安全隐患时有权要求停工整改。第七条质量保证7.1承包人承诺在工程竣工后____年内提供质量保修服务，期间因施工质量问题造成的修复费用由承包人承担。7.2发包人有权在质保期内对工程质量进行复查，发现问题时可要求承包人无偿维修或整改。第八条违约责任8.1承包人违约情形：因乙方原因导致工期延误的，每拖延一天支付违约金人民币____元；工程质量不符合标准的，发包人有权扣除相应工程款，并要求返工或修复。8.2发包人违约情形：未按合同约定支付工程款的，每逾期一日按同期贷款利率支付利息。第九条争议解决9.1因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成时，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条其他条款10.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。10.2本合同自双方签字盖章之日起生效。10.3本合同一式___