【必做】一级建造师《建设工程法规及相关知识》历年考试高频真题库及答案300

PAGEPAGE1【必做】一级建造师《建设工程法规及相关知识》历年考试高频真题库及答案（300题）一、单选题1.根据《仲裁法》，合议仲裁庭作出仲裁裁决应当()。（2015）A、按照首席仲裁员的意见作出B、按照多数仲裁员的意见作出C、按照仲裁委员会主任的意见作出D、按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出答案：B解析：根据《中华人民共和国仲裁法》第五十三条的规定：“裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出。”从这一规定可以看出，当合议仲裁庭作出仲裁裁决时，应当首先考虑多数仲裁员的意见。因此，选项B“按照多数仲裁员的意见作出”是正确的。选项A提到“按照首席仲裁员的意见作出”，这只有在仲裁庭不能形成多数意见时才适用，所以A项不符合题意。选项C“按照仲裁委员会主任的意见作出”和选项D“按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出”均没有在《仲裁法》中找到相应依据，因此可以排除。综上所述，正确答案是B。2.根据《消防法》，关于建设工程竣工消防验收的说法，正确的是（）。2016A、已经依法备案的建设工程消防设计确需修改的，修改后建设单位不必重新申请消防设计备案B、公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起30日内组织消防验收，并出具消防验收意见C、公安机关消防机构实施消防验收，可以收取成本费D、依法不需要取得施工许可的建设工程，可以不进行竣工验收消防备案答案：C解析：对于《消防法》中关于建设工程竣工消防验收的规定，我们来逐一分析选项内容：3.根据《劳动法》等相关规定，用人单位安排劳动者加班，每月不得超过（）小时。A、12B、24C、36D、48答案：C解析：根据《劳动法》等相关规定，用人单位安排劳动者加班的时间有明确限制。一般情况下，每日加班时间不得超过1小时；在特殊原因下，保障劳动者身体健康的条件下，每日加班时间不得超过3小时。而每月的总加班时间不得超过36小时。这是为了保护劳动者的权益，防止过度加班，确保劳动者有足够的休息和恢复时间。4.乙公司将甲承包商订购的材料交由丙公司运送,约定运费由甲支付。运输途中遭遇山洪,A、丙可要求甲支付运费B、甲可要求乙赔偿损失C、乙可要求丙赔偿损失D、材料损失由甲承担答案：D解析：在货物运输合同中，当货物在运输途中遭遇不可抗力（如山洪）导致损失时，根据《合同法》的相关规定，未收取运费的，承运人（丙公司）不得要求支付运费，因此丙不可要求甲支付运费。同时，对于出卖人（乙公司）出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定外，毁损、灭失的风险自合同成立时由买受人（甲承包商）承担。所以，材料损失应由甲承担，乙公司无需赔偿甲的损失，也无权要求丙公司赔偿损失。5.（2019年真题）不同行政法规对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由（）裁决。A、国务院B、最高人民法院C、国务院司法行政部门D、全国人大常委会答案：A解析：P1-6本题考查的是法的形式和效力层级。行政法规之间对同一事项新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时,由国务院裁决。6.甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同，在约定的履行日期届满时，水泥厂未能按时供应水泥。由于甲施工企业没有采取适当措施寻找货源，致使损失扩大。对于扩大的损失应该由（）。(2015真题)A、乙水泥厂承担B、双方连带责任C、双方按比例承担D、甲施工企业承担答案：D解析：《民法典》规定,当事人一方违约后,对方应当采取适当措施防止损失的扩大:没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用,由违约方承担。7.（2019年真题）关于负责特种设备安全监督管理部门执法行为的说法,正确的是()。A、可以进入监理单位检查特种设备B、对存在事故隐患的特种设备实施查封、扣押C、对违反安全技术规范要求的行为责令改正D、为统计安全生产信息,复制特种设备使用单位的合同答案：C解析：P285-288《特种设备安全法》还规定，负责特种设备安全监督管理的部门在依法履行监督检查职责时，可以行使下列职权：(1)进入现场进行检查，向特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构的主要负责人和其他有关人员调查、了解有关情况；(2)根据举报或者取得的涉嫌违法证据，查阅、复制特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构的有关合同、发票、账销以及其他有关资料；(3)对有证据表明不符合安全技术规范要求或者存在严重事故隐患的特种设备实施查封、扣押；(4)对流入市场的达到报废条件或者已经报废的特种设备实施查封、扣押;(5)对违反本法规定的行为作出行政处罚决定。负责特种设备安全监督管理的部门在依法履行职责过程中，发现违反本法规定和安全技术规范要求的行为或者特种设备存在事故隐患时，应当以书面形式发出特种设备安全监察指令，责令有关单位及时采取措施予以改正或者消除事故隐患。8.甲是某施工项目的劳务分包单位。针对甲的安全生产责任,有关法律法规未作强制规定A、取得施工劳务资质和安全生产许可证B、参加工伤社会保险并缴纳保险费用C、在施工现场配备专职安全员D、发现安全事故立即向安全监督管理部门报告答案：D解析：对于施工项目的劳务分包单位甲的安全生产责任，根据相关法律法规，通常会有明确的规定来确保其安全生产。选项A中，取得施工劳务资质和安全生产许可证是劳务分包单位进行施工作业的基本要求，属于强制规定。选项B，参加工伤社会保险并缴纳保险费用，也是保障员工权益和安全生产的重要方面，通常会有相关法规要求。选项C，在施工现场配备专职安全员，是为了确保施工现场的安全管理得到有效执行，同样属于常见的安全生产规定。而选项D，发现安全事故立即向安全监督管理部门报告，这一行为虽然是安全生产中的重要环节，但相关法律法规可能并未对劳务分包单位作出直接的强制规定，而是更侧重于施工单位或项目总体的责任。因此，针对甲的安全生产责任，有关法律法规未作强制规定的是D选项。9.下列关于安全生产许可证说法，正确的是（）。A、建设单位应取得安全生产许可证B、安全生产许可证的有效期为5年C、建设部门进行颁发安全生产许可证前，审查项目是否取得施工许可证D、发现企业不再具备安全生产条件，证书颁发部门应当暂扣或者吊销安全生产许可证答案：D解析：A选项错误，因为安全生产许可证是由具有相应资质的企业取得的，而不是建设单位。建设单位是项目的业主，而安全生产许可证是确保施工单位在施工过程中能够遵守安全生产规定的重要证件。B选项错误，根据《安全生产许可证条例》第九条，安全生产许可证的有效期为3年，而不是5年。持证企业应在期满前3个月内向原发证机关办理延期手续。C选项错误，颁发安全生产许可证的部门（通常是安全生产监督管理部门）在审查时主要关注的是企业的安全生产条件，而不是项目是否取得了施工许可证。施工许可证是项目开工前必须取得的证件，但与安全生产许可证的颁发无直接关联。D选项正确，根据《安全生产许可证条例》第十四条，企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件，并应当加强日常安全生产管理，接受安全生产许可证颁发管理机关的监督检查。安全生产许可证颁发管理机关应当加强对取得安全生产许可证的企业的监督检查，发现其不再具备本条例规定的安全生产条件的，应当暂扣或者吊销安全生产许可证。综上所述，正确答案是D。10.2010年5月14日，某单位在对项目进行招标时，项目的招标文件要求投标文件必须要有投标单位的盖章和法人代表的签字。在评标中，某投标人提交的投标文件只有投标单位的盖章而没有法人代表的签字。关于这份投标文件的效力，下列说法中，正确的是()。A、由于招标文件有明确规定，该投标文件应作废标处理B、招标文件要求必须有法人代表签字属于对投标文件格式的要求C、如果招标文件没有明确规定，该投标文件不能作废标处理D、由于法律并无明文规定必须有法人代表签字，该投标文件有效答案：A解析：在招标投标过程中，投标人必须严格按照招标文件的要求来编制投标文件。本题中，招标文件已经明确规定投标文件必须要有投标单位的盖章和法人代表的签字。这是招标方对投标文件格式和内容的具体要求，投标人应当遵守。由于提交的投标文件只有投标单位的盖章而没有法人代表的签字，不符合招标文件的规定，因此该投标文件应作废标处理。11.开标应当在招标文件确定的（）时间公开进行。A、提交投标书的同一B、提交投标文件截止时间的同一C、提交投标文件后的最短D、提交投标文件截止后的一段答案：B解析：开标是招标投标活动中的重要环节，它必须在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。这一规定确保了所有投标人的投标文件都能在同一时间被公开开启和评审，保证了招标过程的公平、公正和透明。12.甲施工单位欠乙材料供应商材料款3万元，约定2006年5月1日还款。但到2006年6月1日，甲仍未还钱。2006年7月3日乙向甲要账，乙向甲口头表示同意延期还款。此行为的法律效果是()。A、引起诉讼时效的中断B、引起诉讼时效的中止C、引起诉讼时效的延长D、改变法定时效期间答案：A解析：在题干所述情境中，乙作为债权人，向甲施工单位口头表示同意延期还款，这一行为在法律上产生了诉讼时效中断的效果。诉讼时效中断是指，在诉讼时效期间内，因发生一定的法定事由，如权利人提起诉讼、请求义务人履行义务等，而使已经经过的时效期间归于无效，从中断时起，诉讼时效期间重新计算。因此，乙的同意延期还款行为导致了诉讼时效的中断，选项A正确。而诉讼时效的中止、延长和改变法定时效期间与题干描述不符。13.各类施工作业需要排水的,由（)申请领取排水许可证。A、建设单位B、总承包单位C、分包单位D、B或C都可以答案：A解析：在各类施工作业中，若需要进行排水，根据相关规定，应由建设单位负责申请领取排水许可证。这是因为建设单位作为项目的主体，负责整个项目的规划、建设和管理，包括施工过程中的各项手续和许可申请。因此，对于施工排水的许可申请，也应由建设单位来负责。14.大学毕业生张某与某电气公司签了时间为8年的劳动合同，根据规定劳动合同的试用期合法的是()。A、3个月B、7个月C、8个月D、12个月答案：A解析：劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的，不得约定试用期。15.建设单位于2012年2月15日申请领取了施工许可证，但因项目拆迁受阻，工程于2013年2月22日才决定开工。则建设单位()。A、向发证机关报告后即可开工B、应向发证机关申请施工许可证延期C、应向发证机关重新申请领取施工许可证D、应当报发证机关重新核验施工许可证答案：C解析：根据《建筑法》第九条，建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。在本题中，建设单位于2012年2月15日申请领取了施工许可证，但由于项目拆迁受阻，工程直至2013年2月22日才决定开工。这意味着自领取施工许可证之日起，工程已经停工超过一年，超过了两次延期且每次不超过三个月的期限。因此，施工许可证已经自行废止。由于施工许可证已经废止，建设单位不能通过报告、申请延期或核验来继续开工，而是需要重新申请领取施工许可证。所以，正确答案是C，即建设单位应向发证机关重新申请领取施工许可证。16.根据《建设工程质量管理条例》的规定，电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为（）年。A、一B、两C、半D、三答案：B解析：依据《建设工程质量管理条例》的相关规定，对于电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程，其最低保修期限被明确设定为2年，以确保工程质量和用户体验。17.下面关于诉讼时效期间的表述中，不正确的是()。A、诉讼时效期间一律为3年B、普通诉讼时效期间为3年，法律另有规定的除外C、《合同法》规定，因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效期间为4年D、《海商法》规定，就海上货物运输向承运人要求赔偿的请求权，时效期间为1年答案：A解析：诉讼时效期间并非一律为3年。普通民事诉讼时效期间一般为3年，但法律另有规定的除外。例如，《合同法》规定，因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的诉讼时效期间为4年；而《海商法》则规定，就海上货物运输向承运人要求赔偿的请求权，时效期间为1年。因此，A选项的表述过于绝对，是不正确的。18.关于注册商标有效期的说法，正确的是（）。(2015真题)A、10年，自申请之日起计算B、10年，自核准注册之日起计算C、20年，自申请之日起计算D、20年，自核准注册之日起计算答案：B解析：本题考查的是商标权。注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。19.下列代理行为中，不属于委托代理的是（）。A、招标代理B、采购代理C、诉讼代理D、指定代理答案：D解析：2012年建设工程法规真题第1题本题主要考查建设工程代理制度。代理包括委托代理、法定代理和指定代理。委托代理指按照被代理人的委托行使代权。因委托代理中，被代理人是以意思表示的方法将代理权授予代理人的，故又称“意定代理”或“任意代理”。法定代理是指根据法律的规定而发生的代理。指定代理是根据人民法院或有关单位的指定而发生的代理，常发生在诉讼中。D项：指定代理是与委托代理平行的一种代理分类，不属于委托代理，所以D当选。A项：招标代理一般是指具备相关资质的招标代理机构（公司）按照相关法律规定，受招标人的委托或授权办理招标事宜的行为，属于委托代理，所以A不选。B项：采购代理是指采购代理商与买主建立关系，依照买主的委托按照买主的要求为买主采购相应的商品。所以B不选。C项：诉讼代理是指代理人基于法律的规定、法院的制定或诉讼当事人及其法定代理人的委托，以当事人本人的名义代为进行诉讼活动的一种制度。所以C不选。本题为选非题，综上所述，本题正确答案为D。20.关于刑事责任,下列说法中正确的是()。A、工程重大安全事故罪是单位犯罪,不会对直接责任人进行刑罚B、重大劳动安全事故罪是只处罚直接负责的主管人员,不对其他责任人员进行刑罚C、串通投标行为属于《招标投标法》和《反不正当竞争法》中规定的经济责任,串通投标行为不构成犯罪D、刑事责任是法律责任中最强烈的一种,其承担方式主要是刑罚,也包括一些非刑罚的处罚方法答案：D解析：刑事责任作为法律责任中最强烈的一种，其特点在于其严厉性和强制性，主要是通过刑罚来追究犯罪者的责任。刑罚包括主刑和附加刑，主刑如管制、拘役、有期徒刑等，附加刑如罚金、剥夺政治权利等。除了刑罚，刑事责任也包括一些非刑罚的处罚方法，如训诫、责令具结悔过、赔礼道歉等。这些处罚方法虽然不如刑罚严厉，但也是刑事责任的一部分。选项D准确描述了刑事责任的性质和承担方式，因此是正确的。21.政府投资建设某小学的教学楼，根据有关法律规定，其勘察设计合同价在()万元人民币以上必须招标。A、25B、50C、100D、200答案：C解析：2020/规定第二条至第四条规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：（一）施工单项合同估算价在400万元人民币以上；（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。22.《民用建筑节能条例》中的民用建筑不包括()建筑。A、医疗B、教育C、厂房D、住宅答案：C解析：《民用建筑节能条例》中的民用建筑是指居住建筑、国家机关办公建筑和商业、服务业、教育、卫生等其他公共建筑，而不包括厂房建筑。这是因为厂房建筑主要用于工业生产，其设计和使用功能与民用建筑有显著区别。23.某建设单位2006年9月1日领取了施工许可证。由于特殊原因不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据我国《建筑法》的规定，下列关于延期的说法正确的是()。A、领取施工许可证不能延期B、可以延期，但只能延期一次C、延期以两次为限，每次不超过两个月D、超过延期界限的，施工许可证自行废止答案：D解析：根据《中华人民共和国建筑法》第九条的规定，施工许可证的有效期为三个月，若因故不能按期开工，可申请延期，延期次数最多两次，每次不超过三个月。若既不开工又不申请延期，或超过延期时限，施工许可证将自行废止。因此，超过延期界限的，施工许可证自行废止。24.关于著作权的保护期限,下列说法正确的是()。A、作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制B、公民的作品,其发表权、使用权和获得报酬权的保护期,为作者终生C、如果是合作作品,截止于最先死亡的作者死亡后D、法人或者其他组织的作品,其署名权的保护期为50年答案：A解析：著作权的保护期限涉及多个方面。其中，作者的署名权、修改权和保护作品完整权是著作权中的人身权利，这些权利的保护期不受限制，即永久保护。而发表权、使用权和获得报酬权等财产权利的保护期则有限制。25.发包人请求解除建设工程施工合同应予支持的是()。A、承包人已经完成的建设工程质量不合格B、承包人将承包的建设工程分包C、承包人合同约定的期限内没有完工D、承包人以行为表明不履行合同主要义务——预期违约答案：D解析：在建设工程合同中，发包人请求解除合同的情况需要依据合同法的相关规定来判断。选项A中，承包人已经完成的建设工程质量不合格，通常可以通过修复、返工或赔偿损失等方式解决，而不一定直接导致合同解除。选项B中，承包人将承包的建设工程分包，虽然可能违反合同约定，但也不一定构成合同解除的充分理由，除非分包行为严重影响到工程质量和进度。选项C中，承包人在合同约定的期限内没有完工，可能涉及工期延误的违约责任，但同样不一定导致合同解除，特别是在承包人有能力并且愿意采取补救措施的情况下。然而，在选项D中，承包人以行为表明不履行合同主要义务，即预期违约，这直接违反了合同的基本原则，发包人有权基于合同法的相关规定请求解除合同。因此，正确答案是D。26.公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以单独申请行政复议的情形是()（2013）A、不服行政机关作出的行政处分B、不服行政机关作出的行政处罚决定C、不服行政机关对民事纠纷作出的调解D、部分地方人民政府颁布的规章答案：B解析：首先，我们需要明确题目考察的是行政复议的适用范围。行政复议是指公民、法人或者其他组织认为行政机关的具体行政行为侵犯其合法权益，依法向行政复议机关提出复查该具体行政行为的申请，行政复议机关依照法定程序对被申请的具体行政行为进行合法性、适当性审查，并作出行政复议决定的一种法律制度。现在，我们逐项分析给出的选项：A项“不服行政机关作出的行政处分”不属于行政复议的范围。行政处分是指行政机关对违反行政纪律的公务员或者行政机关任命的其他人员进行的内部惩戒措施，其性质属于内部行政行为，不针对外部公民、法人或其他组织，因此不能申请行政复议。B项“不服行政机关作出的行政处罚决定”属于行政复议的范围。行政处罚是指行政机关依法对违反行政管理秩序的公民、法人或者其他组织，以减损权益或者增加义务的方式予以惩戒的行为。公民、法人或者其他组织对行政处罚决定不服的，有权依法申请行政复议或者提起行政诉讼。C项“不服行政机关对民事纠纷作出的调解”不属于行政复议的范围。行政机关对民事纠纷的调解属于行政调解，是行政机关居中调停民事纠纷当事人双方争议的一种行为，不具有行政强制性，也不具有可诉性，因此不能申请行政复议。D项“部分地方人民政府颁布的规章”不属于行政复议的范围。地方政府规章是省、自治区、直辖市和较大的市的人民政府根据法律、行政法规和本省、自治区、直辖市的地方性法规拟订，并经各该级政府常务会议或者全体会议讨论决定，由省、自治区、直辖市人民政府统一报国务院备案的地方政府规范性的法律文件。对于规章的合法性争议，应当通过其他途径（如行政诉讼、立法审查等）进行解决，而不是行政复议。综上所述，正确答案是B项“不服行政机关作出的行政处罚决定”。27.工程建设中使用的计算机软件是()保护的客体。A、专利权B、商标权C、著作权D、发明权答案：C解析：在工程建设中，使用的计算机软件通常受到著作权法的保护。著作权法旨在保护文学、艺术和科学作品作者的权益，包括原创的计算机软件。A选项“专利权”通常用于保护发明、实用新型和外观设计，而计算机软件本身并不直接属于这些范畴。B选项“商标权”是用于保护商品或服务的标识，与计算机软件的程序代码和逻辑结构无关。D选项“发明权”并非一个独立的法律概念，它通常包含在专利权中，但如前所述，计算机软件本身并不直接受到专利法的保护。C选项“著作权”是专门用于保护原创作品（包括文学、艺术和科学作品）的法律制度，其中计算机软件作为一种科学作品，自然属于著作权的保护范畴。因此，工程建设中使用的计算机软件是著作权的保护客体，答案为C。28.某设计单位对承接的设计任务采用了如下做法，其中符合法律规定的是（）。A、将主要设计任务交由合作单位完成B、由其他事务所设计人员设计，图纸上使用本单位图签C、根据勘察成果文件进行建设工程设计D、将全部任务转包答案：C解析：根据《建筑法》及相关法规，设计单位必须依据勘察成果文件来进行建设工程设计，这是确保设计精准度和合规性的法定要求。选项A中，将主要设计任务交给合作单位需发包方同意且合作单位要有资质；选项B中，使用非本单位人员的图纸可能引发责任不明确的问题；选项D中，转包是被明确禁止的行为。因此，C选项符合法律规定。29.根据《担保法》规定，债权人依法将主债权转让给第三人，在通知债务人和保证人后，保证人（）。A、可以在减少保证范围的前提下再承担保证责任B、必须在原担保范围内继续承担保证责任C、可以拒绝再承担保证责任D、同意后，才继续承担保证责任答案：B解析：2009年建设工程法规真题第62题本题考查的是合同权利的转让。根据《担保法》的规定，保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任。保证合同另有约定的，按照约定；债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经其同意转让的债务，不再承担保证责任。综上所述，本题的正确答案为B。30.对于大型人员密集场所或特殊工程外的一般建设工程，其消防验收方式为（）。A、在验收后应当报公安机关消防机构备案B、建设单位应当先行备案后进行消防验收C、可以不经消防验收，由公安机关消防机构进行抽查D、施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收答案：A解析：根据《中华人民共和国消防法》和相关规定，对于大型人员密集场所或特殊工程，消防验收通常是前置审批程序，需要经过公安机关消防机构的严格审核和验收。然而，对于除大型人员密集场所或特殊工程之外的一般建设工程，其消防验收方式有所不同。A选项表示在验收后应当报公安机关消防机构备案，这是正确的。这意味着在完成自我消防验收合格后，建设单位需要将验收情况报送给公安机关消防机构进行备案，这是为了确保消防安全的措施之一。B选项表示建设单位应当先行备案后进行消防验收，这与实际情况不符，因为备案通常是在消防验收之后进行的。C选项表示可以不经消防验收，由公安机关消防机构进行抽查，这并不适用于所有一般建设工程，只有符合特定条件的建设工程才可能采取抽查方式。D选项表示施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收，这是不准确的。通常是由建设单位负责申请消防验收，而不是施工单位。因此，正确答案是A。31.根据《民用建筑节能条例》,建设单位对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑项目出具了竣工验收合格报告的,应处民用建筑项目合同价款()的罚款。A、2%~3%B、3%~4%C、2%~4%D、4%~5%答案：C解析：《民用建筑节能条例》第十三条规定：建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验；对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。建设单位对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑项目出具竣工验收合格报告的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处民用建筑项目合同价款2%以上4%以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。因此，选项C正确。32.建设项目在投入生产或者使用之前,其环境噪声污染防治设施必须经（)验收;达不到国家规定要求的,该建设项目不得投入生产或者使用。A、环境保护行政主管部门B、城市管理主管部门C、住房和城乡建设行政主管部门D、卫生监督主管部门答案：A解析：根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第十四条第二款的规定，建设项目在投入生产或使用之前，其环境噪声污染防治设施必须经过环境保护行政主管部门的验收。建设单位作为责任主体，需组织对环境保护设施进行验收，并编制验收报告。这一规定确保了建设项目在投入使用前，其噪声污染防治设施符合国家标准，有效控制环境噪声污染。33.下列选项中，属于建筑工程一切险承保的是()。A、材料锈蚀引起的工程损失B、设计错误引起的工程损失C、工艺不善引起的工程损失D、地面下陷引起的工程损失答案：D解析：建筑工程一切险主要承保的是由于不可预见的、突发性的意外事故或自然灾害（如地震、洪水、地面下陷等）所引起的工程损失。在选项中，地面下陷引起的工程损失属于此类承保范围。而材料锈蚀、设计错误以及工艺不善通常被视为可预见或可控的风险因素，不属于建筑工程一切险的承保范畴。34.下列情形属于施工项目经理可以同时担任两个建设工程项目负责人的是（）。A、两个项目的发包人同意B、项目其一的施工已经进入到工程竣工验收阶段C、两个项目属于同一工程分期开发D、项目其一因发包人拖欠工程款而停工达半年之久答案：C解析：根据相关规定，注册建造师通常不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。然而，存在例外情况，其中之一便是同一工程相邻分段发包或分期施工的情况。在本题中，C选项“两个项目属于同一工程分期开发”正符合这一例外情形，因此施工项目经理可以同时担任这两个建设工程项目负责人。其他选项如A项“两个项目的发包人同意”、B项“项目其一的施工已经进入到工程竣工验收阶段”以及D项“项目其一因发包人拖欠工程款而停工达半年之久”均不符合规定的例外情况。35.建设单位与供货商签订的钢材供货合同未约定交货地点，后双方对此没有达成补充协议，也不能依其他方法确定。则供货商备齐钢材后，（）。A、应将钢材送到施工现B、应将钢材送到建设单位的办公所在地C、应将钢材送到建设单位的仓库D、可通知建设单位自提答案：D解析：根据《中华人民共和国合同法》的规定，当合同中对交货地点没有约定或者约定不明确时，双方可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。如果仍不能确定，根据《中华人民共和国合同法》第六十二条第（三）项的规定：“履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。”在本题中，钢材作为动产，且没有明确的交货地点约定，那么应当按照履行义务一方（即供货商）所在地进行履行。因此，供货商备齐钢材后，可以通知建设单位自提。故选项D“可通知建设单位自提”是正确的。36.甲向乙借款10万元，1年后根据约定偿还本息12万元，甲乙之间的债属于（）。A、侵权之债B、合同之债C、不当得利之债D、无因管理之债答案：B解析：甲向乙借款并约定偿还本息，这是基于双方之间的借款合同而产生的债务关系。合同之债是指因当事人之间订立合同而产生的债权债务关系。在此情况下，甲乙之间有明确的借款约定，即甲借款10万元，1年后偿还本息12万元，这完全符合合同之债的定义。因此，甲乙之间的债属于合同之债。37.《合同法》规定，因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效期间为（）年。A、1B、2C、3D、4答案：D解析：这道题考查对《合同法》中关于合同争议时效期间的规定。在法律领域，不同类型合同的争议时效有所不同。国际货物买卖合同和技术进出口合同较为复杂，为保障当事人权益，其时效期间规定为4年。A选项1年太短，B选项2年和C选项3年也不符合相关法律规定，所以答案是D选项4年。38.水泥厂在承诺有效期内,对施工单位订购水泥的要约做出了完全同意的答复,则该水泥买卖合同成立的时间为()。A、水泥厂的答复文件到达施工单位时B、施工单位发出订购水泥的要约时C、水泥厂发出答复文件时D、施单位订购水泥的要约到达水泥厂时答案：A解析：在合同法的原则下，合同的成立通常涉及要约和承诺两个主要阶段。在此问题中，施工单位首先向水泥厂发出了订购水泥的要约，而水泥厂在承诺有效期内对此要约做出了完全同意的答复。A选项：水泥厂的答复文件到达施工单位时。这是合同成立的典型时间点，即承诺到达要约人时合同成立。B选项：施工单位发出订购水泥的要约时。此时仅是要约发出，合同尚未成立。C选项：水泥厂发出答复文件时。虽然水泥厂发出了答复，但答复尚未到达施工单位，合同也未成立。D选项：施单位订购水泥的要约到达水泥厂时。此时仅是要约到达，水泥厂尚未对此作出承诺，合同同样未成立。因此，根据合同法的原理，合同成立的时间点为承诺到达要约人时，即水泥厂的答复文件到达施工单位时。所以正确答案是A。39.建设单位于2019年3月15日接到施工单位提交的列入城建档案馆接收范围的工程竣工验收报告，4月15日竣工验收顺利通过，建设单位最晚应于（）前向城建档案馆移交该工程项目档案文件。A、2015年6月15日B、2015年7月15日C、2015年3月30日D、2015年4月30日答案：D解析：答案解析：根据《建设工程质量管理条例》和相关档案管理规定，建设单位在接到施工单位提交的列入城建档案馆接收范围的工程竣工验收报告后，应在规定时间内向城建档案馆移交该工程项目档案文件。具体时间通常为工程竣工验收通过后的一定期限内，通常为1至3个月，但具体期限可能根据地方规定有所不同。本题中，工程竣工验收于2019年4月15日通过，考虑到一般规定的期限，建设单位最晚应于2019年4月30日前向城建档案馆移交该工程项目档案文件。因此，选项D是正确的答案。40.关于建设工程质量保修违法行为应承担的主要法律责任的说法,正确的是()。A、缺陷责任期内,由承包人原因造成的缺陷,承包人应负责维修,并承担鉴定及维修费用B、如承包人不维修也不承担费用,发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除,费用超出保证金额的,发包人不可向承包人进行索赔C、施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的,责令改正,处20万元以上30万元以下的罚款D、由他人原因造成的缺陷,承包人负责组织维修并承担费用答案：A解析：在建设工程质量保修期内，承包人对其施工的工程负有保修责任。对于因承包人原因造成的工程缺陷，在缺陷责任期内，承包人应负责维修，并承担相应的鉴定及维修费用，这是承包人依法应承担的法律责任。其他选项中，B项错误在于，费用超出保证金额的，发包人仍有权向承包人进行索赔；C项错误在于，施工单位不履行保修义务或拖延履行的，应责令改正并依法处罚，但罚款数额需根据具体情况确定，并非固定20万至30万元；D项错误在于，由他人原因造成的缺陷，应由责任方负责维修并承担费用，承包人仅负有协助义务。因此，A项正确。41.王某所签订的下列合同中，不属于我国《合同法》调整范围的是（）。A、劳动合同B、借款合同C、劳务分包合同D、房屋租赁合同答案：A解析：在我国，《合同法》主要调整的是平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议，即狭义的合同。它不包括有关身份关系的合同，如婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，以及劳动合同等。劳动合同由《劳动法》等相关法律法规进行调整，而不属于《合同法》的调整范围。因此，王某所签订的劳动合同不属于《合同法》调整的对象。42.根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是（）。（2016）A、税率的确定B、环境保护C、历史文化保护D、增加施工许可证的申请条件答案：A解析：依照2015年3月经修改后公布的《中华人民共和国立法法》的规定，下列事项只能制定法律：（1）国家主权的事项；（2）告级人民代表大会、人民政府、人民法院和人民检察院的产生、组织和职权；（3）民族区域自泊制度、特别行政区制虔、基层群众自治制度；（4）犯罪和刑罚；（5）对公民政泊权利的剝夺、限制人身自由的强制措施和处罚；（6）税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度；（7）对非国有财产的征收、征用；（8）民事基本制度；（9）基本经济制度以及财政、海关、金融和外贸的基本制度；（10）诉讼和仲裁制度。43.甲施工单位与乙施工单位以联合体方式承揽建设工程。以下不符合有关规定的是（）。A、双方应签订联合承包的协议B、按照资质等级低的单位的业务范围承揽建设工程C、甲与乙就承揽工程向建设单位承担连带责任D、联合体造成违约，甲、乙以联合承包协议为依据对建设单位只承担约定的责任答案：D解析：2006年建设工程法规真题第6题CD项：联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。所以D项错误，C项正确。A项：联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体各方签订的协议属于合同。所以A项正确。B项：两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。所以B项正确。本题为选非题，综上所述，本题正确答案为D。44.关于施工企业法人的说法，正确的是()。A、施工企业的法定代表人与企业之间是法定代理关系B、施工企业法人是自主经营、自负盈亏的市场主体C、施工企业法人以其注册登记地作为住所地D、施工企业法人合并、分立的，其权利义务终止答案：B解析：2020/是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。A的一般说法应该是法定代表人与法人之间是法定代理关系法人的法定代表人是自然人。他依照法律或者法人组织章程的规定，代表法人行使职权。法人以它的主要办事机构所在地为住所。企业法人分立、合并，其权利和义务由变更后的法人享有和承担。45.下列事项中，可以不设行政许可的是()。A、建设工程规划B、市场竞争机制能够有效调节的事项C、一级建造师资格D、企业或者其他组织的设立等，需要确定主体资格的事项答案：B解析：以上所列事项，通过下列方式能够予以规范的，可以不设行政许可：（1）公民、法人或者其他组织能够自主决定的；（2）市场竞争机制能够有效调节的；（3）行业组织或者中介机构能够自律管理的；（4）行政机关采用事后监督等其他行政管理方式能够解决的。46.工程建设中应当采取有效的消防安全措施，下列表述错误的是()。A、施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人B、公安消防机构需指定用户消防产品的销售单位和品牌C、施工现场的办公、生活区与作业区应当分开设置D、在尚未竣工的建筑物内，不得设置员工集体宿舍答案：B解析：在工程建设中，消防安全是至关重要的。对于各选项的分析如下：47.可以报名参加国家一级建造师考试的是()。A、专科毕业，工龄4年，从事施工管理工作3年B、本科毕业，工龄4年，从事施工管理工作3年C、研究生班毕业，工龄2年，从事施工管理工作1年D、博士毕业，刚参加工作6个月答案：B解析：根据2025年一级建造师考试的报考指南，具备工学门类、管理科学与工程类专业大学本科学历的考生，需从事建设工程项目施工管理工作满3年方可报名参加国家一级建造师考试。选项B中的考生为本科学历，且从事施工管理工作3年，完全符合报名条件。48.施工过程中，建设单位违反规定提出降低工程质量要求时，施工企业应当（）。(2015真题)A、予以拒绝B、征得设计单位同意C、征得监理单位同意D、与相关各方协商一致答案：A解析：本题考查的是工程建设强制性标准实施的规定。建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反规定提出的降低工程质量的要求，应当予以拒绝。49.施工企业对重大危险源应当登记建档，定期检测、评估、监控，并制定()，告知从业人员和相关人员应当采取的紧急措施。A、应急预案B、管理制度C、评估体系D、救助方案答案：A解析：施工企业在面对重大危险源时，需要进行系统的管理与防控。登记建档、定期检测、评估、监控是其中的重要环节，这些措施有助于全面了解危险源的状况，及时发现潜在风险。而制定应急预案则是为了应对可能发生的紧急情况，确保在危险发生时能够迅速、有效地采取措施，减少损失。应急预案通常包括应急组织、通讯联络、现场处置、医疗救护、安全防护等方面的内容，是保障从业人员和相关人员安全的重要手段。因此，选项A“应急预案”是正确的。50.某依法批准开工报告的建设工程，开工报告批准日为7月13日，则建设单位应当在()之前，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A、7月23日B、7月28日C、8月13日D、9月13日答案：B解析：根据《中华人民共和国建筑法》的规定，对于依法需要批准开工报告的建设工程，建设单位应当在开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。在题目中，开工报告批准日为7月13日，因此，建设单位应当在7月13日之后的15天内，即7月28日之前，将保证安全施工的措施报送备案。所以，正确答案是B选项，即7月28日之前。51.财产抵押权设置后，将限制的是财产的()。A、占有权B、使用权C、收益权D、处分权答案：D解析：财产抵押权设置后，抵押物并不转移占有，即抵押人仍保留对抵押物的占有权和使用权，同时也可以继续获取抵押物的收益。然而，由于抵押权的存在，抵押人在未经抵押权人同意的情况下，将不能随意处分抵押物，因为这可能影响到抵押权人的权益。因此，财产抵押权设置后，主要限制的是财产的处分权。52.王某在某建筑工程公司工作2年，缴纳失业保险满2年，失业4个月中领取了失业保险金，随后找到新的工作重新上岗，工作2年并继续缴纳失业保险满2年后再次失业，则其二次失业后领取失业保险金的期限最长为()个月。A、12B、8C、6D、20答案：D解析：根据失业保险相关规定，失业人员失业前用人单位和本人累计缴费时间满5年不足10年的，领取失业保险金的期限最长为18个月。重新就业后，再次失业的，缴费时间重新计算，但领取失业保险金的期限可以与前次失业应领取而尚未领取的失业保险金的期限合并计算，最长不超过24个月。王某首次失业前已缴纳失业保险满2年，失业后领取了失业保险金。再次就业并继续缴纳失业保险满2年后又失业，其缴费时间重新计算，但由于之前已有缴费记录并领取过失业保险金，因此其二次失业后领取失业保险金的期限应与前次未领取完的期限合并计算，但最长不超过24个月，故题目中王某二次失业后领取失业保险金的期限最长为20个月，即选项D。53.借用其他施工企业的()投标的行为，属于以其他企业名义承揽工程。（2012）A、营业执照B、技术方案C、施工设备D、施工业绩答案：A解析：在建筑工程领域，投标是一个重要的环节，它要求投标者具备相应的资质和条件。题目中提到的“以其他企业名义承揽工程”是指一个不具备相应资质或条件的企业，通过借用其他企业的资质或名义来进行投标和承揽工程。A选项“营业执照”是企业合法经营的凭证，它代表了企业的法律身份和经营资格。如果一个企业借用其他企业的营业执照进行投标，那就意味着它在冒充其他企业进行经营活动，这显然是违法的。B选项“技术方案”是企业针对某个工程或项目所提出的具体施工方案，虽然它是投标的重要组成部分，但它并不直接代表企业的法律身份或经营资格。C选项“施工设备”和D选项“施工业绩”都是企业实力的体现，但它们同样不直接代表企业的法律身份或经营资格。因此，根据《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定，借用其他施工企业的营业执照投标的行为，属于以其他企业名义承揽工程，这是明确违法的行为。所以，正确答案是A。54.根据安全生产许可证的取得条件，必须持特种作业操作证书上岗的人员是()。A、项目经理B、脚手架作业人员C、兼职安全员D、BIM系统操作员答案：B解析：在建筑施工领域，特种作业人员是指那些从事对操作者本人、他人及周围设施的安全有重大危害因素的作业的人员。根据相关规定，这类人员必须接受专门的培训并考取特种作业操作证书，才能上岗作业。脚手架作业人员由于其工作性质的特殊性，属于特种作业人员的范畴，因此必须持特种作业操作证书上岗。而其他选项如项目经理、兼职安全员、BIM系统操作员，虽然也是建筑施工中不可或缺的角色，但并不属于必须持特种作业操作证书上岗的人员。55.生产经营单位发生事故时,应当第一时间启动应急响应,组织有关力量进行救援,并将事故信息及应急响应启动情况向（）报告。A、公安部门B、安全生产监督管理有关部门C、监察机关D、人民政府答案：B解析：根据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，生产经营单位在发生事故时，应当立即启动应急响应，采取有效措施组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。具体来说，事故发生后，生产经营单位应首先组织内部救援力量进行救援，同时需要将事故信息和应急响应启动情况报告给当地的安全生产监督管理有关部门。这是为了确保事故的及时控制和处理，减少事故带来的损失，并便于安全生产监督管理部门对事故进行调查和处理。因此，正确答案是B，即生产经营单位应当将事故信息及应急响应启动情况向安全生产监督管理有关部门报告。56.甲施工单位违反施工程序，导致一栋7层正在建设的楼房倒塌，致使5名工人死亡，20名工人重伤，直接经济损失4000多万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，该事件属于()事故。A、特别重大B、重大C、较大D、一般答案：C解析：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，生产安全事故的等级是根据事故造成的人员伤亡和直接经济损失来划分的。具体地，事故等级划分如下：1.特别重大事故：造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故。2.重大事故：造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。3.较大事故：造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。4.一般事故：造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。在本题中，甲施工单位违反施工程序导致楼房倒塌，造成5名工人死亡，20名工人重伤，直接经济损失4000多万元。根据以上规定，该事故死亡人数在3人以上10人以下，重伤人数在10人以上50人以下，直接经济损失在1000万元以上5000万元以下，因此符合较大事故的定义。因此，正确答案是C，即较大事故。57.应当公开招标的工程建设项目，经批准可以进行邀请招标的是()。A、技术比较复杂B、受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择C、采用公开招标方式的费用过大D、涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾的答案：B解析：务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行邀请招标。《招标投标法实施条例》进一步规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标：(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。根据《招标投标法》的规定，涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。58.注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收手续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是（）。2017真题A、同一工程分期施工B、发包方同意更换项目负责人C、承包方同意更换项目负责人D、停工超过120天承包方认为需要调整的答案：B解析：注册建造师担任施工项目负责人期间，原则上不得更换。但在特定情形下，可以办理书面交接手续后更换施工项目负责人。这些情形包括发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同、发包方同意更换项目负责人，以及因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人。在本题中，选项A“同一工程分期施工”并未被列为可以更换项目负责人的情形。选项C“承包方同意更换项目负责人”也不足以成为更换项目负责人的依据，因为更换项目负责人需要得到发包方的同意。选项D“停工超过120天承包方认为需要调整的”同样未被列为可以更换项目负责人的情形。因此，只有选项B“发包方同意更换项目负责人”符合可以变更注册建造师至另一个企业的情形。59.《标准化法》按照标准的级别不同，把标准分为四项，其中不包括（）。A、部门标准B、国家标准C、企业标准D、行业标准答案：A解析：根据《中华人民共和国标准化法》的规定，标准按照其级别不同，主要被分为以下四项：1.国家标准：是由国务院标准化行政主管部门制定，在全国范围内统一的技术要求。2.行业标准：是对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求所制定的标准。3.地方标准：是对没有国家标准和行业标准而又需要在省、自治区、直辖市范围内统一的工业产品的安全、卫生要求所制定的标准。4.企业标准：是对企业范围内需要协调、统一的技术要求、管理要求和工作要求所制定的标准。从上述分类中，我们可以看到并没有“部门标准”这一分类。因此，选项A“部门标准”是不包括在《标准化法》按照标准级别不同所分的四项标准中的，正确答案为A。60.施工单位未依法取得排污许可证排放大气污染物的，受到罚款处罚，被责令改正，拒不改正的，依法作出处罚决定的行政机关可以自责令改正之日的次日起，按照（）处罚。A、原处罚数额按日连续B、原处罚数额双倍C、原处罚数额按月连续D、不超过100万答案：A解析：根据环境保护相关法规，对于施工单位未依法取得排污许可证排放大气污染物的行为，若受到罚款处罚后仍拒不改正，行政机关有权采取更严厉的处罚措施。具体为，自责令改正之日的次日起，按照原处罚数额进行按日连续处罚，以确保施工单位遵守环保规定，及时改正违法行为。这种处罚方式旨在通过经济手段促使施工单位重视环保合规，避免持续违法。61.仲裁委员会在审理双方争议时，对争议事项进行仲裁，其权限范围由()决定。A、仲裁规则确定B、法律直接规定C、仲裁庭决定D、仲裁协议约定答案：D解析：同时，仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁，对超出仲裁协议约定范围的其他争议无权仲裁。62.甲建筑企业与乙混凝土厂签订混凝土供应合同，总计金额约600万。甲先行支付定金150万，剩余款项根据供应进度结算；同时约定，若乙方迟延供货，违约金为按日支付5万元。后由于乙混凝土厂设备检修，迟延供货达30日。则甲建筑企业应如何要求乙承担违约责任最为妥当（）。A、要求乙双倍返还定金300万元B、要求乙支付违约金150万元，返还定金120万元，并返还超出定金的30万元C、要求乙双倍返还定金240万D、要求乙支付违约金150万元，并返还定金120万元答案：B解析：在合同中同时约定违约金和定金的情况下，当一方违约时，另一方可以选择适用违约金或定金条款来要求赔偿，但不能同时适用两者。计算两种方式的赔偿额：若选择定金赔偿，双倍返还定金为150×2=300万元；若选择违约金赔偿，违约金为30日×5万元/日=150万元，加上原定金150万元，总计应返还270万元，但需扣除定金中超出合同金额20%的部分，即600万元×20%=120万元为有效定金，超出部分30万元应予返还。因此，最妥当的方式是要求乙支付违约金150万元，并返还定金120万元及超出定金的30万元，共计270万元，与选项B相符。63.乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款，甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时，甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法，正确的是（）。2017真题A、乙的债权属于法定不得转让的债权B、甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩C、乙转让债权应当经过甲同意D、乙转让债权的通知可以不用通知甲答案：B解析：在债权转让中，根据《合同法》的相关规定，当债务人接到债权转让的通知后，债务人对原债权人的抗辩事由可以继续向新债权人主张。本题中，乙施工企业将工程款的债权转让给丙，并通知了甲建设单位。甲作为债务人，原本对乙因工程质量不合格而拒绝支付的抗辩，同样可以向丙主张。因此，甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩，选项B正确。64.关于中标和签订合同的说法，正确的是（）。2018真题A、招标人应当授权评标委员会直接确定中标人B、招标人与中标人签订合同的标的、价款、质量等主要条款应当与招标文件一致，但履行期限可以另行协商确定C、确定中标人的权利属于招标人D、中标人应当自中标通知书送达之日起30日内，按照招标文件与投标人订立书面合同答案：C解析：本题考查的是招标基本程序。选项A，招标人可以授权评标委员会直接确定中标人。选项B，招标人与中标人签订合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件一致。选项D，中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。65.施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，2年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是()。（2012）A、主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任B、由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任C、施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款D、超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任答案：A解析：根据相关法律法规，即使建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，出现质量问题，特别是地基基础工程和主体结构质量问题，承包人仍需在建设工程的合理使用寿命内承担民事责任。在本题中，办公大楼主体结构出现质量问题，且主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，因此施工企业应当承担保修责任。这一责任与建设单位是否提前使用、是否全额支付工程款以及是否超过2年保修期无关。66.《合同法》所称的不可抗力是指()。A、不能预见、不能避免并不能克服的客观情况B、不能预见但能够避免的客观情况C、能够预见但不可避免、不能克服的客观情况D、能够预见，可以避免但不能克服的客观情况答案：A解析：根据《中华人民共和国合同法》第一百一十七条，不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。这是合同法对不可抗力的定义，它强调的是三个要素：不能预见、不能避免和不能克服。A选项“不能预见、不能避免并不能克服的客观情况”完全符合合同法对不可抗力的定义。B选项“不能预见但能够避免的客观情况”中“能够避免”与不可抗力的定义不符。C选项“能够预见但不可避免、不能克服的客观情况”中“能够预见”与不可抗力的定义不符。D选项“能够预见，可以避免但不能克服的客观情况”中“能够预见”和“可以避免”两个要素都与不可抗力的定义不符。因此，正确答案是A。67.关于施工起重机械和自升式架设设施安装单位的安全责任的说法,正确的是()。A、按照建设单位要求,编制建筑起重机械安装工程专项施工方案B、按照已制定的安全施工措施检查建筑起重机械及现场施工条件C、组织安全施工技术交底并签字确认D、组织制定特大事故应急救援预案和重大生产安全事故抢救答案：C解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。68.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，属于施工单位安全责任的是()。A、提供相邻构筑物的有关资料B、制定安全生产规章制度和操作规程C、确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用D、申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料答案：B解析：本题考察的知识点是施工单位的安全生产责任。《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（1)建立、健全本单位安全生产责任制；（2)组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（3)保证本单位安全生产投入的有效实施；（4)督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（5)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（6)及时、如实报告生产安全事故；（7)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。69.甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位，双方订立分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方因质量问题发生争议，同时发现该分包行为未经建设单位同意。下列关于本案中仲裁协议效力的说法，正确的是（）。A、分包合同无效，则仲裁协议无效B、分包合同有效，则仲裁协议有效C、分包合同效力待定，则仲裁协议效力待定D、分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性答案：D解析：仲裁协议具有独立性，其效力与合同的效力没有直接相关性。根据仲裁法的相关规定，合同的变更、解除、终止或者无效，并不影响仲裁协议的效力。即使分包合同因未经建设单位同意而效力存在问题，但双方在合同中约定的仲裁协议仍然有效。因此，本案中仲裁协议的效力与分包合同的效力没有相关性，选项D正确。70.乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给丙公司，甲知悉此事后，与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法，正确的是（）。A、效力待定B、有效C、部分有效D、可撤销答案：B权处分的人处分他人财产，经权利人追认或者无权处分人订立合同后取得处分权的，该合同有效。71.建设项目施工过程中发现底下古墓，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场。A、12B、36C、48D、24答案：D解析：2013年建设工程法规真题第15题本题考查的知识点是施工发现文物的报告和保护。《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。综上所述，D项正确。72.施工单位与建设单位签订施工合同，约定施工单位垫资20%，但没有约定垫资利息。后施工单位向人民法院提起诉讼，请求建设单位支付垫资利息。对施工单位的请求，人民法院正确的做法是（）。A、尽管未约定利息，施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持B、由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不予支持C、尽管未约定利息，施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持D、由于未约定利息，施工单位要求支付垫资利息，不予支持答案：D解析：在施工单位与建设单位签订施工合同的情况下，如果双方约定了施工单位垫资但并未约定垫资利息，那么施工单位在后续要求建设单位支付垫资利息时，需要考虑相关法律法规和司法解释。首先，垫资行为本身在建设工程中并不必然违法，它更多地是一种商业安排。但垫资利息的支付则需要双方明确的约定。在《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中，明确规定了：“当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。”根据上述解释，由于本题中双方并未约定垫资利息，施工单位要求支付垫资利息的请求是不被支持的。因此，正确答案是D选项：“由于未约定利息，施工单位要求支付垫资利息，不予支持”。73.某施工企业于2007年3月10日取得安全生产许可证，则该证至（）到期。A、2009年3月10日B、2010年3月10日C、2011年3月10日D、2012年3月10日答案：B解析：根据《安全生产许可证条例》的规定，安全生产许可证的有效期为3年。施工企业于2007年3月10日取得安全生产许可证，因此该证的有效期应至2010年3月10日到期。74.在证据可能灭失的情况下,诉讼参与人可以申请人民法院()。A、诉前保全B、诉讼保全C、先行给付D、证据保全答案：D解析：在诉讼过程中，当证据存在可能灭失或者以后难以取得的情况下，为了保障诉讼的公正性和效率性，法律赋予诉讼参与人一种权利，即申请人民法院对证据进行保全。这种保全措施的目的是为了固定、保存证据，防止其灭失或者损坏，从而确保在诉讼过程中能够有效地使用这些证据。选项A“诉前保全”通常指的是在诉讼开始前，为了防止判决不能执行或难以执行，而对相关财产采取的保全措施，与证据保全无直接关联。选项B“诉讼保全”的表述较为模糊，但在法律术语中，通常没有直接使用“诉讼保全”来指代证据保全的，而更多地是指对财产的保全。选项C“先行给付”是指在判决作出前，一方当事人因经济困难而申请法院责令另一方当事人先行支付一定数额的款项或财物，与证据保全无关。选项D“证据保全”正是对可能灭失或以后难以取得的证据进行固定和保存的法律措施，符合题目描述的情形。综上所述，正确答案是D，即“证据保全”。75.负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是（）。A、国务院质量监督行政主管部门B、国务院安全监督行政主管部门C、国务院建设行政主管部门D、公务员工商行政主管部门答案：C解析：在我国，工程建设强制性标准的监督管理工作是由专门的行政机关负责的。根据《中华人民共和国建筑法》和相关法规，国务院建设行政主管部门是全国范围内工程建设的主管部门，它负责制定和修订工程建设的相关法规、政策和技术标准，并对全国范围内的工程建设活动进行监督管理。对于题目中提到的“实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关”，明显是指对工程建设强制性标准进行监管和管理的机构。根据前述分析，这一职责落在国务院建设行政主管部门的职责范围内。因此，选项A的“国务院质量监督行政主管部门”虽然也涉及质量监督，但并非专门负责工程建设；选项B的“国务院安全监督行政主管部门”和选项D的“公务员工商行政主管部门”则与工程建设强制性标准的监督管理工作无直接关联。所以，正确答案是C，即国务院建设行政主管部门。76.某施工单位认为工商行政管理部门对其罚款过重，向法院提起诉讼。法院经过审理，认为该行政处罚显失公平。关于法院对该案的处理，下列说法中正确的是（）。A、由于该行政处罚并不违法，法院应当维持原判B、法院可以撤销该行政处罚，并判决将罚款改为警告C、法院应当判决行政机关重新作出行政处罚D、法院可以直接判决减少部分罚款金额答案：D解析：本题考察的是行政诉讼法中对于显失公平的行政处罚的处理方式。A选项错误。虽然行政处罚本身可能并不违法，但如果法院认为其显失公平，则不应简单维持原判。B选项错误。法院在认为行政处罚显失公平时，没有权力直接将罚款改为警告。因为警告和罚款是两种不同的行政处罚形式，法院不能代替行政机关作出行政处罚决定。C选项错误。法院在审理行政案件时，如果发现行政处罚显失公平，通常不会判决行政机关重新作出行政处罚，因为这可能导致行政机关继续作出显失公平的处罚。D选项正确。根据《行政诉讼法》第七十七条：“行政处罚明显不当，或者其他行政行为涉及对款额的确定、认定确有错误的，人民法院可以判决变更。”因此，在认为行政处罚显失公平时，法院可以直接判决减少部分罚款金额。综上所述，正确答案是D。77.根据《合同法》的规定，下列合同属于实践合同的是()。A、建设工程合同B、保管合同C、买卖合同D、融资租赁合同答案：B解析：实践合同是指除当事人双方意思表示一致之外，还需实际交付标的物或完成其他现实给付才能使合同成立。根据《合同法》的规定，保管合同是实践合同的一种，因为它在双方达成合意之外，还需要保管物实际交付给保管人时合同才成立。而建设工程合同、买卖合同、融资租赁合同则属于诺成合同，即只要双方意思表示一致，合同即告成立，无需实际交付标的物。78.勘察设计单位接受建设单位委托，承担勘察设计任务，双方对作品的著作权没有约定，则勘察设计成果的著作权归属()。A、委托方B、受托方C、双方共有D、协议补充答案：B解析：在勘察设计活动中，当勘察设计单位接受建设单位的委托，承担勘察设计任务时，若双方未对作品的著作权进行明确约定，根据著作权法的相关规定，勘察设计成果的著作权默认归属于受托方，即勘察设计任务的承担方。这是因为勘察设计成果是受托方智力劳动的成果，体现了其专业技能和创造性，故著作权应归属于受托方。79.根据《消防法》，关于建设工程竣工消防验收的说法，正确的是（）。（2016）A、已经依法备案的建设工程消防设计确需修改的，修改后建设单位不必重新申请消防设计备案B、公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之曰起30曰内组织消防验收，并出具消防验收意见C、公安机关消防机构实施消防验收，可以收取成本费D、依法不需要取得施工许可的建设工程，可以不进行竣工验收消防备案答案：D解析：选项A，已经备案的消防设计，如果需要修改，需要重新备案；选项B，公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之曰起20日内组织消防验收，幷出具消防验收意见；选项C，消防验收，不收取任何费用。80.根据《绿色施工导则》，临时用电照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的（）。2018真题A、10%B、15%C、20%D、30%答案：C解析：本题考查的是施工合理使用与节约能源的规定。临时用电照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的20%。81.某施工企业向某玻璃厂发出购买玻璃的要约。要求玻璃厂5月20日之前确认，玻璃厂于5月25日答复同意。玻璃厂同意的行为应视为（）。A、要约邀请B、承诺C、承诺意向D、新要约答案：D解析：2012年建设工程法规真题第41题本题主要考查合同的邀约与承诺。要约是希望和他人订立合同的意思表示。要约的有效期由要约人在要约中规定。要约人如果在要约中定有存续期间，受要约人必须在此期间内承诺。受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的外，视为新要约。本题中，施工企业要求玻璃厂5月20日前确认，玻璃厂于25日答复，超出了承诺的有效期，且施工企业未通知玻璃厂该承诺有效，因此玻璃厂的同意视为新要约。所以D正确，ABC错误。综上所述，本题正确答案为D。82.合同的目的性在于()。A、获取对方的利益B、承担违约责任C、设立、变更、终止民事权利义务关系D、互惠互利，维护社会经济秩序答案：C解析：这道题考查对合同目的性的理解。合同在法律范畴中具有明确的作用，其主要目的是设立、变更、终止民事权利义务关系。A选项获取对方利益不符合合同的本质；B选项承担违约责任是违反合同的后果，并非目的；D选项维护社会经济秩序是合同的作用之一，但不是其主要目的。所以答案是C。83.关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是（）（2016）A、劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制B、双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁C、劳动争议申请仲裁的时效期限为2年D、仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算答案：A解析：A正确，劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受本条第一款规定的仲裁时效期间的限制；但是，劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起1年内提出。B错误，劳动争议发生后，当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解。C错误，劳动争议申请仲裁的时效期间为1年。D错误，仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。84.下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是（）。A、劳动报酬B、试用期C、保守商业秘密D、福利待遇答案：A解析：根据《中华人民共和国劳动合同法》第十七条，劳动合同应当具备以下条款：（一）用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；（二）劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；（三）劳动合同期限；（四）工作内容和工作地点；（五）工作时间和休息休假；（六）劳动报酬；（七）社会保险；（八）劳动保护、劳动条件和职业危害防护；（九）法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。从上述条款中我们可以看出，劳动报酬（A选项）是劳动合同的必备条款之一。