建设工程施工合同框架协议

建设工程施工合同框架协议合同编号：__________甲方（发包方）：[甲方公司名称]，地址：[甲方公司地址]，联系方式：[甲方联系电话]，邮箱：[甲方联系邮箱]。乙方（承包方）：[乙方公司名称]，地址：[乙方公司地址]，联系方式：[乙方联系电话]，邮箱：[乙方联系邮箱]。《建设工程施工合同框架协议》一、总则1.合同双方甲方为建设工程的发包方，负责提供工程所需的场地、资金等条件，并对工程进行监督和管理。乙方为建设工程的承包方，具备相应的施工资质和能力，负责按照合同约定进行工程施工，保证工程质量和工期。2.工程概况工程名称：[工程具体名称]工程地点：[工程具体地点]工程规模：[工程规模描述，如建筑面积、工程造价等]工程内容：[详细列举工程的各项施工内容]3.合同目的本合同的目的是明确甲、乙双方在建设工程施工过程中的权利和义务，保证工程顺利进行，按时交付合格工程，保障双方的合法权益。二、工程范围与内容1.工程范围本工程的施工范围包括但不限于[具体的施工范围，如基础工程、主体结构工程、装饰装修工程等]。超出本合同约定范围的工程变更，需经双方协商一致，并签订书面变更协议。2.工程内容基础工程：包括土方开挖、基础垫层、基础钢筋混凝土浇筑等。主体结构工程：按照设计图纸进行柱、梁、板等结构的施工。装饰装修工程：包括内外墙抹灰、地面铺装、门窗安装等。其他工程：[列举其他约定的工程内容，如给排水工程、电气工程等]。三、工程进度与工期1.工程进度计划乙方应在合同签订后[具体时间]内提交详细的工程进度计划，经甲方审核批准后实施。工程进度计划应包括各阶段的施工开始时间、结束时间、关键节点等内容。2.工期及延误本工程的总工期为[具体工期]，自开工之日起计算。如因甲方原因导致工期延误，经双方确认后，工期相应顺延。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，并按照合同约定向甲方支付违约金。3.阶段性里程碑为了保证工程进度，双方约定设立阶段性里程碑，如基础工程完成、主体结构封顶等。乙方应按时完成各阶段性里程碑任务，如未能按时完成，应承担相应的违约责任。四、工程质量与验收1.工程质量标准本工程的质量标准应符合国家和地方相关标准及设计图纸要求。乙方应建立完善的质量保证体系，保证工程质量符合要求。2.质量检验与验收工程施工过程中，乙方应按照相关标准进行自检，保证工程质量。工程完工后，乙方应提交验收申请，经甲方组织相关部门进行验收。如验收不合格，乙方应在规定的时间内整改完毕，直至验收合格。3.质量缺陷处理工程交付后，如发觉质量缺陷，乙方应在接到甲方通知后[具体时间]内进行维修处理。如因乙方原因导致质量缺陷，乙方应承担维修费用，并承担相应的违约责任。五、工程价款与支付1.工程价款的确定本工程的总价款为[具体价款]，该价款为固定总价，包括工程施工所需的全部费用。如因工程变更导致价款调整，双方应按照合同约定的程序进行调整。2.工程价款的支付方式工程预付款：甲方应在合同签订后[具体时间]内，向乙方支付工程总价款的[预付款比例]作为工程预付款。工程进度款：乙方应按照工程进度计划提交工程进度报表，经甲方审核确认后，按照合同约定的比例支付工程进度款。工程竣工款：工程竣工并经甲方验收合格后，甲方应在[具体时间]内支付工程总价款的[竣工款比例]。质量保证金：甲方应在工程竣工后[具体时间]内，扣留工程总价款的[质量保证金比例]作为质量保证金，待质保期届满后无质量问题再予以支付。3.工程价款的调整如因设计变更、工程量增加或减少等原因导致工程价款需要调整，双方应按照合同约定的程序进行调整。工程价款的调整应以书面形式确认，并作为本合同的附件。六、双方责任与义务1.发包方责任与义务提供工程施工所需的场地、道路、水电等条件，并保证其符合施工要求。按照合同约定支付工程价款。协助乙方办理工程施工所需的相关手续。对工程施工过程进行监督和管理，及时提出整改意见。2.承包方责任与义务按照合同约定的工程范围、内容和质量标准进行施工，保证工程质量和工期。建立健全的安全管理制度，保证施工安全。负责工程施工所需的材料、设备的采购和供应，并保证其质量符合要求。接受甲方的监督和管理，及时整改存在的问题。七、工程变更与签证1.工程变更的程序如需要进行工程变更，乙方应提前[具体时间]向甲方提交工程变更申请，说明变更的原因、内容和影响。甲方应在收到工程变更申请后[具体时间]内进行审核，并出具书面意见。如双方对工程变更达成一致，应签订书面变更协议，作为本合同的附件。2.工程签证的处理如因工程变更、不可抗力等原因导致工程量增加或减少，双方应及时办理工程签证。工程签证应包括签证的原因、内容、工程量、单价等相关信息，并经双方签字确认。八、违约责任1.双方违约的情形甲方违约的情形：如未按照合同约定支付工程价款、未提供施工条件等。乙方违约的情形：如未按照合同约定进行施工、工程质量不符合要求、工期延误等。2.违约责任的承担方式如甲方违约，应按照合同约定向乙方支付违约金，并承担因此给乙方造成的损失。如乙方违约，应按照合同约定向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的损失。双方违约的，应各自承担相应的违约责任。九、争议解决1.争议解决的方式本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.仲裁或诉讼的管辖本合同的仲裁或诉讼管辖地为[具体管辖地]。十、合同的生效与终止1.合同的生效条件本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.合同的终止条件工程竣工验收合格，双方履行完合同义务后，本合同终止。因不可抗力等原因导致合同无法继续履行的，本合同终止。十一、其他条款1.保密条款双方应对本合同的内容及在履行合同过程中知悉的对方商业秘密等予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。2.不可抗力条款如因不可抗力（如地震、洪水、战争等）导致本合同无法履行，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明材料。3.通知与送达条款双方在本合同履行过程中相互发出的通知、文件等，应按照本合同约定的地址、联系方式进行送达。如一方变更地址、联系方式，应及时通知对方。送达方式可采用书面送达、邮件送达等方式，以书面送达为准。4.合同附件本合同的附件包括但不限于工程图纸、工程变更协议、工程签证等，与本合同具有同等法律效力。甲方（盖