加装电梯开发商合同范例

加装电梯开发商合同范例第一篇范文：合同编号：__________

合同双方：

甲方（开发商）：____________________

乙方（业主）：____________________

鉴于甲方为房屋开发商，乙方为购买甲方开发的房屋的业主，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方房屋加装电梯事宜，达成如下协议：

一、加装电梯的基本情况

1.1加装电梯的房屋位于：____________________

1.2加装电梯的型号：____________________

1.3加装电梯的安装位置：____________________

1.4加装电梯的预计完成时间：____________________

二、加装电梯的费用及支付方式

2.1加装电梯的费用总计为：人民币______元整（大写：____________________）

2.2费用支付方式：

（1）甲方在签订本合同后____个工作日内，向乙方支付加装电梯费用的______%。

（2）加装电梯工程完工验收合格后，甲方在____个工作日内，向乙方支付加装电梯费用的______%。

（3）加装电梯工程投入使用后，甲方在____个工作日内，向乙方支付加装电梯费用的______%。

三、加装电梯的施工及验收

3.1甲方负责加装电梯的施工，并确保施工质量符合国家标准。

3.2乙方有权对加装电梯的施工过程进行监督，并提出合理化建议。

3.3加装电梯工程完工后，由双方共同组织验收，验收合格后方可投入使用。

四、加装电梯的维护与管理

4.1加装电梯的维护与管理由甲方负责，确保电梯安全、正常运行。

4.2乙方在使用过程中，应遵守电梯使用规定，爱护电梯设施。

五、违约责任

5.1甲方未按约定时间完成加装电梯工程，每逾期一日，应向乙方支付______元违约金。

5.2乙方未按约定支付加装电梯费用，每逾期一日，应向甲方支付______元违约金。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向加装电梯所在地的仲裁委员会申请仲裁。

七、其他

7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

附件：

1.加装电梯工程预算书

2.加装电梯施工图纸

3.电梯使用说明书

4.电梯安全检验报告

5.电梯维护保养合同

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（开发商）：____________________

乙方（业主）：____________________

第三方（电梯安装公司）：____________________

鉴于甲方为房屋开发商，乙方为购买甲方开发的房屋的业主，第三方为专业电梯安装公司，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方房屋加装电梯事宜，以及第三方提供电梯安装服务，达成如下协议：

一、加装电梯的基本情况

1.1加装电梯的房屋位于：____________________

1.2加装电梯的型号：____________________

1.3加装电梯的安装位置：____________________

1.4加装电梯的预计完成时间：____________________

二、第三方责任与权利

2.1第三方负责电梯的安装、调试、验收及后续维护保养工作。

2.2第三方享有按照合同约定收取电梯安装、维护保养费用的权利。

2.3第三方应保证电梯安装质量符合国家标准，并承担因安装质量问题导致的维修责任。

2.4第三方有权要求甲方在电梯安装过程中提供必要的协助和便利。

三、甲方责任与权利

3.1甲方负责协调乙方和第三方之间的关系，确保加装电梯工作的顺利进行。

3.2甲方享有监督第三方安装、调试、验收等工作的权利。

3.3甲方有权要求第三方在合同约定的期限内完成电梯安装工作。

3.4甲方享有在电梯安装过程中对工程进度、质量及费用的监督权。

四、费用及支付方式

4.1加装电梯的费用总计为：人民币______元整（大写：____________________）

4.2费用支付方式：

（1）甲方在签订本合同后____个工作日内，向乙方支付加装电梯费用的______%。

（2）甲方在第三方完成电梯安装工程后，向乙方支付加装电梯费用的______%。

（3）甲方在电梯投入使用并验收合格后，向乙方支付加装电梯费用的______%。

五、违约责任

5.1第三方未按约定时间完成电梯安装工程，每逾期一日，应向甲方支付______元违约金。

5.2第三方未按约定标准完成电梯安装、调试、验收工作，甲方有权要求其返工或赔偿损失。

5.3乙方未按约定支付电梯安装费用，每逾期一日，应向甲方支付______元违约金。

六、乙方责任与限制

6.1乙方应按照合同约定，在规定时间内支付电梯安装费用。

6.2乙方不得擅自改变电梯安装位置或型号，如有需要，应提前与甲方及第三方协商。

6.3乙方应遵守电梯使用规定，爱护电梯设施，不得故意损坏。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向加装电梯所在地的仲裁委员会申请仲裁。

八、其他

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2本合同一式三份，甲乙双方及第三方各执一份。

附件：

1.加装电梯工程预算书

2.加装电梯施工图纸

3.电梯使用说明书

4.电梯安全检验报告

5.电梯维护保养合同

第三方介入的意义和目的在于，通过引入专业电梯安装公司，确保电梯安装质量，提高工作效率，降低甲方在电梯安装过程中的风险。甲方为主导的目的和意义在于，甲方作为开发商，拥有对整个加装电梯项目的控制权，确保项目的顺利进行，保障业主的权益，同时也能提高项目的整体品质和市场竞争力。通过本合同的签订，甲方在维护自身权益的同时，也为业主提供了更加优质、安全的居住环境。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（开发商）：____________________

乙方（业主）：____________________

第三方（电梯安装公司）：____________________

鉴于甲方为房屋开发商，乙方为购买甲方开发的房屋的业主，第三方为专业电梯安装公司，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方房屋加装电梯事宜，以及第三方提供电梯安装服务，达成如下协议：

一、加装电梯的基本情况

1.1加装电梯的房屋位于：____________________

1.2加装电梯的型号：____________________

1.3加装电梯的安装位置：____________________

1.4加装电梯的预计完成时间：____________________

二、第三方责任与权利

2.1第三方负责电梯的安装、调试、验收及后续维护保养工作。

2.2第三方享有按照合同约定收取电梯安装、维护保养费用的权利。

2.3第三方应保证电梯安装质量符合国家标准，并承担因安装质量问题导致的维修责任。

2.4第三方有权要求甲方在电梯安装过程中提供必要的协助和便利。

三、乙方责任与权利

3.1乙方有权要求甲方在合同约定的时间内提供必要的施工条件，包括但不限于施工图纸、现场通道等。

3.2乙方有权对电梯安装工程的质量、进度和费用进行监督。

3.3乙方享有在电梯安装过程中提出合理化建议的权利。

3.4乙方有权在电梯安装完成后进行验收，并要求第三方进行整改直至满足要求。

3.5乙方享有在电梯使用过程中对电梯性能的监督权，并有权要求第三方进行维修或更换。

四、费用及支付方式

4.1加装电梯的费用总计为：人民币______元整（大写：____________________）

4.2费用支付方式：

（1）甲方在签订本合同后____个工作日内，向乙方支付电梯安装费用的______%。

（2）第三方完成电梯安装工程并经乙方验收合格后，甲方在____个工作日内，向乙方支付电梯安装费用的______%。

（3）电梯投入使用并验收合格后，甲方在____个工作日内，向乙方支付电梯安装费用的______%。

五、违约责任

5.1甲方未按约定提供施工条件或支付费用，每逾期一日，应向乙方支付______元违约金。

5.2第三方未按约定完成电梯安装工程或提供维护保养服务，每逾期一日，应向乙方支付______元违约金。

5.3乙方未按约定支付电梯安装费用，每逾期一日，应向第三方支付______元违约金。

六、限制条款

6.1甲方不得因电梯安装工程影响乙方的正常居住和生活。

6.2甲方不得要求乙方承担因电梯安装工程产生的额外费用。

6.3乙方不得擅自更改电梯安装方案或设备型号。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向加装电梯所在地的仲裁委员会申请仲裁。

八、其他

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2本合同一式三份，甲乙双方及第三方各执一份。

乙方为主导的目的和意义在于，乙方作为房屋的实际使用者，对电梯的安装和使用有直接的利益关系，因此