别人出资盖房合同范例

别人出资盖房合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方出资乙方盖房事宜，经双方充分协商一致，达成如下协议：

一、项目概况

1.1甲方同意出资乙方盖房项目，项目地点位于__________。

1.2项目总建筑面积为__________平方米，其中地上建筑面积为__________平方米，地下建筑面积为__________平方米。

1.3项目总投资为__________元，其中甲方出资__________元，乙方自筹资金__________元。

二、出资方式

2.1甲方出资__________元，以现金形式一次性支付给乙方。

2.2甲方出资款项应于本合同签订之日起__________个工作日内支付完毕。

2.3甲方支付款项后，乙方应向甲方出具收款凭证。

三、工程进度及验收

3.1乙方应按照甲方出资款项的支付进度，合理安排工程进度，确保项目按期完工。

3.2乙方应按照国家有关建设工程质量管理的规定，确保工程质量。

3.3项目完工后，甲方有权组织相关人员对工程进行验收，验收合格后方可投入使用。

四、甲方权利与义务

4.1甲方有权对乙方在工程建设过程中的施工质量、进度、安全等方面进行监督。

4.2甲方有权要求乙方按照合同约定，及时提供工程进度、质量等相关资料。

4.3甲方应按照合同约定，按时足额支付乙方工程款项。

五、乙方权利与义务

5.1乙方应按照甲方出资款项的支付进度，合理安排工程进度，确保项目按期完工。

5.2乙方应按照国家有关建设工程质量管理的规定，确保工程质量。

5.3乙方应按照合同约定，及时向甲方提供工程进度、质量等相关资料。

5.4乙方应积极配合甲方对工程进行验收。

六、违约责任

6.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

6.2甲方逾期支付款项的，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按逾期付款金额的__________%计算。

6.3乙方逾期完成工程的，应向甲方支付逾期工程违约金，违约金按逾期工程天数乘以每日__________元计算。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.甲方出资款项支付凭证

2.工程设计图纸

3.工程施工合同

4.工程验收报告

5.其他相关文件

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）作为出资方，为保障自身权益，与乙方（以下简称“乙方”）及丙方（以下简称“丙方”）共同签订本合同，就甲方出资乙方盖房事宜及相关事宜达成如下协议：

一、项目概况

1.1甲方同意出资乙方盖房项目，项目地点位于__________。

1.2项目总建筑面积为__________平方米，其中地上建筑面积为__________平方米，地下建筑面积为__________平方米。

1.3项目总投资为__________元，其中甲方出资__________元，乙方自筹资金__________元，丙方提供担保。

二、甲方权益与责任

2.1甲方作为出资方，享有项目投资收益及项目使用权。

2.2甲方有权监督乙方的施工质量和工程进度。

2.3甲方有权要求乙方定期向其提供工程进度、质量等相关资料。

2.4甲方有权要求乙方在项目完工后进行验收，并有权对项目进行评估。

三、乙方权益与责任

3.1乙方作为施工单位，负责项目的施工和竣工。

3.2乙方应严格按照甲方要求和国家相关规范进行施工，确保工程质量。

3.3乙方应按时完成工程，并在项目完工后向甲方提交验收申请。

四、丙方权益与责任

4.1丙方作为担保方，负责为乙方提供项目融资担保。

4.2丙方应按照担保合同约定，履行担保义务。

4.3丙方在乙方违约时，承担相应的担保责任。

五、乙方违约及限制条款

5.1乙方如未按时完成工程，应向甲方支付每日__________元的违约金。

5.2乙方如施工质量不达标，应承担相应的修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

5.3乙方如违反合同约定，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

7.2本合同一式两份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

八、第三方介入的意义和目的

8.1丙方的介入，为乙方提供了融资担保，降低了甲方的投资风险。

8.2丙方的担保责任，保障了甲方的投资权益，提高了项目的可行性。

九、甲方为主导的目的和意义

9.1甲方作为出资方，在项目投资中占据主导地位，有利于甲方实现投资收益最大化。

9.2甲方通过监督乙方和丙方的履约情况，确保项目按照预期进行，保障自身权益。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

乙方（以下简称“乙方”）作为项目开发商，为保障自身权益，与甲方（以下简称“甲方”）及丁方（以下简称“丁方”）共同签订本合同，就乙方开发房地产项目事宜及相关事宜达成如下协议：

一、项目概况

1.1乙方拟开发房地产项目，项目地点位于__________。

1.2项目总建筑面积为__________平方米，其中住宅建筑面积为__________平方米，商业建筑面积为__________平方米。

1.3项目总投资为__________元，其中甲方出资__________元，乙方自筹资金__________元，丁方提供融资支持。

二、乙方权益与责任

2.1乙方作为项目开发商，享有项目开发权、使用权及收益权。

2.2乙方有权根据市场需求调整项目规划和设计。

2.3乙方有权要求甲方按时足额支付投资款项。

2.4乙方有权要求丁方提供融资支持，并按照融资合同约定履行还款义务。

三、甲方权益与责任

3.1甲方作为投资方，享有项目投资收益及分红权。

3.2甲方有权对乙方的项目规划和设计提出建议。

3.3甲方有权要求乙方按照合同约定提供项目进度报告。

3.4甲方应按照合同约定，按时足额支付投资款项。

四、丁方权益与责任

4.1丁方作为融资方，提供项目融资支持。

4.2丁方有权要求乙方按照融资合同约定还款。

4.3丁方有权监督乙方的项目开发和运营，确保融资资金的安全。

五、甲方违约及限制条款

5.1甲方如未按时支付投资款项，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按逾期付款金额的__________%计算。

5.2甲方如违反合同约定，乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任。

5.3甲方在项目开发过程中，如出现重大决策失误，导致项目损失，应承担相应的责任。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

7.2本合同一式两份，甲乙丁三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

八、乙方为主导的目的和意义

8.1乙方作为项目开发商，在项目开发中占据主导地位，有利于乙方根据市场需求调整项目规划和设计，提高项目的市场竞争力。

8.2乙方通