2025年建筑工程装修质量保障合同

2025年建筑工程装修质量保障合同第一条合同范围本合同适用于____年____月____日开始的建筑工程装修项目（以下简称“本工程”），由发包人（以下简称“甲方”）委托承包人（以下简称“乙方”）进行施工。本工程包括但不限于土建工程、建筑装修装饰工程及相关配套工程的质量保障工作。具体施工内容详见合同附件《工程量清单》。第二条发包人权利与义务发包人权利甲方有权监督乙方的施工过程，确保其符合合同约定的质量标准和工期要求。甲方有权对乙方提交的设计方案、施工图纸等技术文件进行审核，并提出修改意见。甲方有权在工程竣工后按照合同约定的方式进行验收，并提出质量方面的异议。发包人义务甲方应为乙方提供必要的施工条件，包括但不限于场地、水源、电源等。甲方应及时办理与本工程相关的审批手续，并承担相关费用。甲方应按合同约定的时间和方式支付工程款，不得无故拖延或拒绝支付。甲方应协调乙方与其他施工单位之间的关系，确保施工顺利进行。第三条承包人权利与义务承包人权利乙方有权要求甲方按照合同约定提供必要的施工条件和支付工程款。乙方有权要求甲方在施工过程中遵守安全规范，避免因甲方原因导致的安全事故。乙方有权获得工程验收合格后的相应报酬。承包人义务乙方应严格按照国家及地方的建筑装修装饰工程质量标准进行施工，确保工程质量和安全。乙方应按合同约定的时间和质量要求完成施工任务，并及时向甲方提交竣工报告及相关资料。乙方应自行承担施工过程中产生的废弃物处理、环境保护等责任。乙方应为施工现场的安全负责，采取必要的安全防护措施，防止因施工导致的人员伤亡或财产损失。第四条质量标准与验收质量标准本工程的质量要求符合《建筑装修装饰工程质量验收规范》（GB50210-____）及相关国家、地方标准。施工过程中使用的材料应符合合同约定的品牌、规格和质量要求，并经甲方书面确认。验收程序工程竣工后，乙方应提前____日向甲方提交竣工报告及完整的竣工资料。甲乙双方应在接到通知后的____日内共同进行工程验收。若验收不合格，乙方应按甲方的要求进行整改，直至通过验收。验收合格后，双方签署《工程验收报告》。质保期工程质量保修期为自工程竣工并通过验收之日起____年。在质保期内，若出现因施工质量问题导致的损坏或故障，乙方应免费修复。若因甲方使用不当或其他非乙方原因造成的损坏，乙方仍需提供维修服务，但费用由责任方承担。第五条违约责任发包人违约若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付逾期金额的____‰作为违约金。若因甲方原因导致工程停工或无法继续施工，甲方应赔偿乙方因此遭受的直接经济损失。承包人违约若乙方未按合同约定的时间完成施工任务，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款的____‰作为违约金。若乙方施工质量不符合合同约定的标准，甲方有权要求乙方返工或采取其他补救措施。若返工后仍无法达到标准，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。第六条争议解决协商因本合同履行过程中发生的一切争议，双方应首先通过友好协商解决。调解若协商不成，任何一方均可向当地建设行政主管部门申请调解。仲裁/诉讼若调解未果，任何一方均可将争议提交____仲裁委员会（如未填写，则为工程所在地人民法院）进行裁决或提起诉讼。第七条其他条款本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同一式____份，甲乙双方各执一份，其余用于办理相关手续。自双方签字盖章之日起生效。甲方（发包人）：名称：____地址：____法定代表人：____联系方