2025年风力发电站工程施工合同范本

2025年风力发电站工程施工合同范本正文本合同由以下双方于年月日在中华人民共和国省市签订：甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系电话：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承建风力发电站工程项目达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：风力发电站工程1.2工程地点：省市县镇村1.3工程规模：装机容量兆瓦，计划安装台风力发电机组，单机容量兆瓦1.4工程概算投资：人民币亿元（大写：亿元整）1.5工程内容：包括但不限于风力发电机组基础施工、塔筒安装、机组安装调试、升压站建设、集电线路敷设、道路施工及其他辅助设施建设等。第二条承包方式2.1承包范围：本工程采用（全承包/部分承包/专业分包）方式，承包范围为：（具体描述）。2.2承包方式：本工程采用（固定总价/单价包干/成本加酬金）承包方式。2.3合同价格：合同总价为人民币元（大写：元整），其中包含但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金等所有费用。2.4合同价格调整：在合同履行过程中，如遇国家政策调整、设计变更、不可抗力等因素导致工程量增减或施工条件变化，双方可根据实际情况协商调整合同价格。第三条工期要求3.1开工日期：年月日3.2竣工日期：年月日3.3总工期：日历天3.4乙方承诺：乙方应严格按照合同约定的工期完成工程施工，确保工程按期竣工。如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金人民币元（大写：元整）。3.5工期顺延：因以下原因导致的工期延误，经甲方书面确认后，工期可相应顺延：（1）甲方未能按合同约定提供施工场地或开工条件；（2）甲方未能按约定支付工程款；（3）设计变更或工程量增加；（4）不可抗力事件；（5）其他非乙方原因导致的延误。第四条质量标准4.1质量目标：工程整体质量达到国家或行业现行标准的合格等级，主要设备和材料符合国家相关质量要求。4.2质量标准：本工程执行下列标准：（1）《风力发电工程设计规范》GB/T；（2）《风力发电机组安装技术规范》GB/T；（3）《电力建设安全工作规程》DL；（4）其他相关国家或行业标准。4.3质量验收：工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。验收标准为：（1）工程符合设计要求；（2）工程资料齐全、完整；（3）设备运行正常，性能指标达到设计要求；（4）通过政府相关部门的备案和验收。4.4质量保修：本工程的质量保修期为自工程竣工验收合格之日起年。保修期内，乙方应免费对工程质量问题进行修复。第五条安全环保责任5.1安全施工：乙方负责施工现场的安全管理，采取有效措施防止施工过程中发生人员伤亡、设备损坏等安全事故。乙方应为施工现场的人员购买意外伤害保险，并承担相应责任。5.2环境保护：乙方应严格遵守国家和地方的环境保护法规，在施工过程中采取有效措施减少施工对环境的污染和破坏。如因施工导致环境污染，乙方应负责治理并承担相应责任。5.3文明施工：乙方应加强施工现场管理，确保施工场地整洁、有序，施工结束后及时清理场地并恢复原貌。5.4应急预案：乙方应编制施工期间的应急预案，明确应对突发事件的措施，并定期组织演练。第六条双方的权利与义务甲方的权利与义务：6.1.1甲方有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查。6.1.2甲方应按合同约定支付工程款，并及时提供施工所需的设计图纸、技术资料等。6.1.3甲方应协调解决施工过程中涉及的外部关系，确保施工顺利进行。6.1.4甲方有权要求乙方更换不称职的施工人员或施工设备。乙方的权利与义务：6.2.1乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和资料。6.2.2乙方应按照合同约定的施工方案和时间组织施工，确保工程按期、保质完成。6.2.3乙方应严格遵守施工合同和相关法律法规，接受甲方的监督检查。6.2.4乙方应妥善保管和使用甲方提供的设备、材料，如有损坏或丢失，应予以赔偿。第七条工程款支付7.1支付方式：工程款采用（银行转账/支票/汇票）方式支付。7.2支付进度：（1）预付款：合同签订后日内，甲方支付合同总价的%，即人民币元（大写：元整）。（2）进度款：按月支付，每月日前支付上月已完成工程量的%。（3）竣工验收款：工程竣工验收合格后日内，甲方支付至合同总价的%。（4）质保金：剩余%的工程款作为质保金，待保修期满且无质量问题后一次性支付。7.3支付条件：乙方每次申请支付时，应提供相应的工程量清单、发票及相关证明材料，经甲方审核确认后方可支付。第八条竣工验收8.1验收标准：以设计图纸、国家及行业相关标准为依据，工程应满足设计功能需求，运行稳定可靠。8.2验收程序：（1）乙方完成施工后，应在日内向甲方提交竣工验收申请及完整的技术资料。（2）甲方收到申请后，应在日内组织相关部门进行验收。（3）验收合格的，双方签署竣工验收合格证书；验收不合格的，乙方应在限定时间内完成整改并重新申请验收。8.3验收期限：甲方应在收到验收申请后日内完成验收，因甲方原因未按时验收的，以乙方申请验收之日为验收合格之日。第九条保修条款9.1保修范围：本工程的保修范围包括但不限于基础工程、塔筒安装、机组调试及其他配套工程。9.2保修期限：自工程竣工验收合格之日起，保修期为年。9.3保修责任：保修期内，乙方接到甲方或使用单位的保修通知后，应在小时内到达现场进行维修。若因乙方原因导致的质量问题，乙方应免费修复直至合格。第十条违约责任10.1乙方违约责任：（1）因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方支付违约金人民币元。（2）因乙方原因导致工程质量不合格的，乙方应无偿返工，并承担由此产生的全部费用。（3）乙方擅自转包或分包工程的，甲方有权解除合同，乙方赔偿由此造成的全部损失。10.2甲方违约责任：（1）因甲方原因未能按合同约定支付工程款，每逾期一天，甲方支付违约金人民币元。（2）因甲方原因导致施工中断或延误的，工期相应顺延，甲方赔偿由此造成的损失。10.3违约金支付：违约金应在确认违约事实后日内支付，逾期支付的，违约方应承担日万分之的滞纳金。第十一条争议解决11.1本合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决。11.2协商不成的，任何一方可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1合同生效：本合同经双方签字盖章后生效。12.2合同变更：本合同的任何变更或补充须经双方协商一致并签订书面协议，书面协议与本合同具有同等法律效力。12.3合同解除：因不可抗力或双方协商一致，本合同可解除。解除后，已完工程按实际完成量结算。12.4通知方式：双方的通知应以书面形式送达对方，地址为合同约定地址。若地址变更，应及时通知对方，否则责任自负。12.5其他约定：附件：工程量清单施工图纸技术规范书中标通知书（以下无正文）甲方（盖