fidic 施工条件合同范例

fidic施工条件合同范例第一篇范文：合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“发包方”）：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：____________________

鉴于：

1.发包方拟在____________________地点进行____________________项目的建设，需聘请承包方进行施工。

2.承包方愿意按照发包方的要求，在规定的时间内完成施工任务。

3.双方经友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.本合同标的为____________________项目的施工。

2.施工范围包括但不限于：____________________。

二、合同工期

1.本合同工期为____________________天。

2.乙方应按照合同约定的时间节点完成施工任务。

三、合同价款

1.本合同价款为人民币____________________元整。

2.乙方应按照合同约定的时间节点向发包方支付工程进度款。

四、施工质量

1.乙方应严格按照国家有关施工质量标准进行施工。

2.乙方应确保施工质量达到合同约定的质量标准。

五、施工安全

1.乙方应严格按照国家有关施工安全法规进行施工。

2.乙方应确保施工安全，防止发生安全事故。

六、合同履行

1.乙方应按照合同约定的时间节点完成施工任务。

2.乙方应按照合同约定向发包方提供施工图纸、施工方案等相关资料。

3.乙方应按照合同约定向发包方提供施工进度报告。

七、违约责任

1.乙方未按照合同约定的时间节点完成施工任务的，应向发包方支付违约金，违约金为合同价款的____________________%。

2.乙方未按照合同约定提供施工图纸、施工方案等相关资料的，应向发包方支付违约金，违约金为合同价款的____________________%。

3.乙方未按照合同约定保证施工质量的，应向发包方支付违约金，违约金为合同价款的____________________%。

4.乙方未按照合同约定保证施工安全的，应向发包方支付违约金，违约金为合同价款的____________________%。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.施工图纸

2.施工方案

3.施工进度计划

4.其他相关文件

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“发包方”）：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：____________________

第三方（以下简称“监理方”）：____________________

鉴于：

1.发包方拟在____________________地点进行____________________项目的建设，需聘请承包方进行施工。

2.监理方愿意担任本项目的监理工作，对施工过程进行监督和管理。

3.发包方、承包方和监理方经友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.本合同标的为____________________项目的施工。

2.施工范围包括但不限于：____________________。

二、合同工期

1.本合同工期为____________________天。

2.承包方应按照合同约定的时间节点完成施工任务。

三、合同价款

1.本合同价款为人民币____________________元整。

2.承包方应按照合同约定的时间节点向发包方支付工程进度款。

四、监理方责任

1.监理方负责对施工过程进行监督和管理，确保施工质量、进度和安全。

2.监理方应按照国家相关法律法规和行业标准，对施工过程进行全过程监理。

五、承包方责任

1.承包方应严格按照合同约定，按时、按质、按量完成施工任务。

2.承包方应确保施工质量达到合同约定的质量标准。

六、甲方权益

1.甲方有权要求承包方在施工过程中，及时提供施工进度报告和质量检测报告。

2.甲方有权要求监理方对施工过程进行严格监督，确保施工质量、进度和安全。

3.甲方有权对施工过程中的重大问题进行决策和调整。

七、甲方权利条款

1.甲方有权对施工过程中出现的问题进行制止，并要求承包方进行整改。

2.甲方有权要求承包方在施工过程中，不得使用不合格的建筑材料和设备。

3.甲方有权要求承包方在施工过程中，不得擅自变更施工方案和施工图纸。

八、乙方违约及限制条款

1.乙方未按时完成施工任务的，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的____________________%。

2.乙方未按照合同约定保证施工质量的，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的____________________%。

3.乙方未按照合同约定保证施工安全的，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的____________________%。

4.乙方擅自变更施工方案和施工图纸的，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的____________________%。

九、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本合同一式三份，甲乙双方和监理方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.施工图纸

2.施工方案

3.施工进度计划

4.监理方案

5.其他相关文件

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

监理方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

第三方介入的意义和目的：

1.监理方的介入有助于确保施工质量、进度和安全，维护甲方的合法权益。

2.监理方可以及时发现施工过程中的问题，并采取措施予以解决，避免造成损失。

3.监理方的专业监督有助于提高施工效率，确保项目按期完成。

甲方为主导的目的和意义：

1.甲方作为项目业主，有权对施工过程进行决策和调整，确保项目符合预期目标。

2.甲方通过加强权利条款，可以更好地维护自身权益，降低项目风险。

3.甲方通过限制乙方违约行为，可以确保项目质量和进度，提高投资效益。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“业主”）：____________________

乙方（以下简称“施工单位”）：____________________

第三方（以下简称“设计单位”）：____________________

鉴于：

1.业主拟在____________________地点进行____________________项目的建设，需聘请施工单位进行施工。

2.设计单位愿意提供项目的设计服务，并确保设计方案的可行性和合理性。

3.业主、施工单位和设计单位经友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.本合同标的为____________________项目的施工。

2.施工范围包括但不限于：____________________。

二、合同工期

1.本合同工期为____________________天。

2.施工单位应按照合同约定的时间节点完成施工任务。

三、设计单位责任

1.设计单位负责提供符合国家规范和标准的设计方案。

2.设计单位应确保设计方案在施工过程中得到有效实施。

四、施工单位责任

1.施工单位应严格按照设计图纸和施工规范进行施工。

2.施工单位应确保施工质量达到合同约定的质量标准。

五、施工单位权益

1.施工单位有权要求设计单位在设计过程中提供必要的技术支持。

2.施工单位有权对设计方案的合理性提出意见和建议。

3.施工单位有权在施工过程中，因设计原因导致的工期延误向业主提出索赔。

六、施工单位权利条款

1.施工单位有权要求业主按照合同约定支付工程进度款。

2.施工单位有权在施工过程中，因不可抗力等原因导致的工期延误向业主提出延期申请。

3.施工单位有权要求业主提供必要的施工条件，如施工场地、临时设施等。

七、甲方违约及限制条款

1.业主未按时支付工程进度款的，应向施工单位支付违约金，违约金为逾期支付金额的____________________%。

2.业主未提供必要施工条件的，应向施工单位支付违约金，违约金为合同价款的____________________%。

3.业主未按照设计图纸和施工规范要求进行施工的，应承担由此产生的全部责任，包括但不限于工程返工、维修等费用。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本合同一式三份，业主、施工单位和设计单位各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.设计图纸

2.施工方案

3.施工进度计划

4.设计合同

5.其他相关文件

业主（盖章）：____________________

施工单位（盖章）：____________________

设计单位（盖章）：____________________

签订日期：____________________

乙方为主导的目的和意义：

1.通过强化施工单位的权利条款，保障施工单位在施工过程中的合法权益，提高施工单位的积极性和主动性。

2.通过明确施工单位的利益条