bt总包合同范例

bt总包合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“承包方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（以下简称“发包方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于：

一、承包方具备完成本合同约定工程项目的资质和条件，愿意按照本合同约定，承包乙方发包的工程项目。

二、发包方同意将工程项目发包给承包方，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程类别：____________________

1.5工程合同价：人民币__________元整（大写：____________________）

第二条工程承包方式

2.1承包方按照本合同约定，以总包方式承包本工程项目。

2.2承包方负责本工程项目的施工、安装、调试、试运行等工作。

2.3乙方负责提供本工程项目所需的图纸、资料、设备等。

第三条工程进度与质量

3.1工程进度：____________________

3.2工程质量：____________________

3.3工程验收：____________________

第四条工程款项支付

4.1乙方应按照本合同约定，在工程进度和质量符合要求的情况下，及时支付工程款项。

4.2工程款项支付方式：____________________

4.3工程款项支付时间：____________________

第五条保修期限与责任

5.1承包方对本工程项目的保修期限为：____________________

5.2保修期内，如因承包方施工原因造成工程质量问题，承包方应负责修复，直至符合工程质量标准。

5.3保修期内，如因乙方提供材料、设备等原因造成工程质量问题，乙方应负责修复，直至符合工程质量标准。

第六条违约责任

6.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

6.2违约方应向守约方支付违约金，违约金数额为：____________________

6.3违约方应承担守约方因此遭受的损失。

第七条争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

7.2协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条合同生效与终止

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2本合同履行完毕或双方协商一致解除后，本合同终止。

第九条其他

9.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.工程项目施工图纸

2.工程项目设计文件

3.工程项目设备清单

4.工程项目材料清单

5.工程项目合同附件

（以下无正文）

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“业主方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

丙方（以下简称“监理方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于：

一、业主方拟对位于____________________的工程项目进行建设，为确保工程质量和进度，决定采用工程总承包模式。

二、承包方具备完成本合同约定工程项目的资质和条件，愿意按照本合同约定，承包业主方发包的工程项目。

三、监理方愿意接受业主方的委托，对工程项目进行监督管理。

为明确各方的权利、义务和责任，经双方友好协商，达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程类别：____________________

1.5工程合同价：人民币__________元整（大写：____________________）

第二条工程承包方式

2.1承包方按照本合同约定，以总包方式承包本工程项目。

2.2承包方负责本工程项目的施工、安装、调试、试运行等工作。

2.3业主方负责提供本工程项目所需的图纸、资料、设备等。

2.4监理方负责对工程项目的施工、安装、调试、试运行等工作进行监督管理。

第三条业主方权利与义务

3.1业主方有权要求承包方按照合同约定，按时、按质、按量完成工程项目。

3.2业主方有权对工程项目的施工、安装、调试、试运行等工作进行监督检查。

3.3业主方应按照合同约定，及时支付工程款项。

3.4业主方应按照合同约定，提供必要的施工场地和施工条件。

第四条承包方权利与义务

4.1承包方有权要求业主方按照合同约定，提供必要的施工场地和施工条件。

4.2承包方有权要求监理方按照合同约定，对工程项目的施工、安装、调试、试运行等工作进行监督管理。

4.3承包方应按照合同约定，按时、按质、按量完成工程项目。

4.4承包方应按照合同约定，承担工程质量责任。

第五条监理方权利与义务

5.1监理方有权对工程项目的施工、安装、调试、试运行等工作进行监督检查。

5.2监理方有权要求承包方和业主方按照合同约定，履行各自的义务。

5.3监理方应按照合同约定，对工程项目的施工、安装、调试、试运行等工作进行监督管理，确保工程质量。

第六条工程款项支付

6.1业主方应按照合同约定，在工程进度和质量符合要求的情况下，及时支付工程款项。

6.2工程款项支付方式：____________________

6.3工程款项支付时间：____________________

第七条违约责任

7.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

7.2违约方应向守约方支付违约金，违约金数额为：____________________

7.3违约方应承担守约方因此遭受的损失。

第八条争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

8.2协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条合同生效与终止

9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同履行完毕或双方协商一致解除后，本合同终止。

第十条其他

10.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

10.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.工程项目施工图纸

2.工程项目设计文件

3.工程项目设备清单

4.工程项目材料清单

5.工程项目合同附件

第三方介入的意义和目的：

1.通过引入监理方，可以确保工程项目的质量和进度，降低业主方的风险。

2.监理方可以监督承包方的施工过程，防止出现质量问题，保障业主方的利益。

甲方为主导的目的和意义：

1.甲方作为业主方，对工程项目具有主导权，可以确保工程项目的顺利实施。

2.甲方通过合同约定，明确了各方的权利、义务和责任，保障了自己的权益。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

乙方（以下简称“施工单位”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

甲方（以下简称“业主方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

丙方（以下简称“监理方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于：

一、乙方具备完成本合同约定工程项目的施工资质和条件，愿意按照本合同约定，承包业主方发包的工程项目。

二、监理方愿意接受业主方的委托，对工程项目进行监督管理，以确保工程质量和施工安全。

三、乙方希望通过合同明确其在项目中的权益和责任，同时保障其在施工过程中的利益。

为明确各方的权利、义务和责任，经双方友好协商，达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程类别：____________________

1.5工程合同价：人民币__________元整（大写：____________________）

第二条施工单位权利与义务

2.1施工单位有权要求业主方按照合同约定，提供必要的施工场地和施工条件。

2.2施工单位有权要求监理方按照合同约定，对施工过程进行监督管理。

2.3施工单位应按照合同约定，按时、按质、按量完成工程项目。

2.4施工单位应遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工安全。

第三条业主方权利与义务

3.1业主方有权要求施工单位按照合同约定，完成工程项目。

3.2业主方应按照合同约定，及时支付工程款项。

3.3业主方应提供施工图纸、技术规范、设备材料等必要的施工资料。

3.4业主方应遵守合同约定，不得擅自变更施工内容或延长工期。

第四条监理方权利与义务

4.1监理方有权对施工单位的施工过程进行监督管理，包括质量、进度、安全等方面。

4.2监理方有权要求施工单位和业主方按照合同约定，履行各自的义务。

4.3监理方应确保工程质量符合国家有关标准，对不合格工程有权要求施工单位整改或返工。

第五条工程款项支付

5.1工程款项支付方式：____________________

5.2业主方应在工程进度符合合同约定后，按照合同比例支付工程款项。

5.3业主方应在合同约定的时间内支付工程款项，逾期支付应向施工单位支付违约金。

第六条违约责任

6.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

6.2违约方应向守约方支付违约金，违约金数额为：____________________

6.3违约方应承担守约方因此遭受的损失。

第七条争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

7.2协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条合同生效与终止

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2本合同履行完毕或双方协商一致解除后，本合同终止。

第九条其他

9.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

9.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

乙方为主导的目的和