挂靠施工合同转让协议6篇

挂靠施工合同转让协议6篇篇1甲方（出让方）：[公司名称]地址：[公司地址]法定代表人：[公司法人]乙方（受让方）：[公司名称]地址：[公司地址]法定代表人：[公司法人]鉴于甲方与[建设单位]签订的施工合同，现甲方拟将施工合同转让给乙方，经双方友好协商，达成如下协议：一、施工合同概况1.合同编号：[合同编号]2.合同名称：[合同名称]3.工程项目名称：[工程项目名称]4.合同总金额：[合同总金额]5.合同签订时间：[合同签订时间]6.合同履行期限：[合同履行期限]二、施工合同转让内容1.甲方将其与建设单位签订的施工合同转让给乙方，包括但不限于以下内容：（1）施工合同的主体权利与义务；（2）施工合同的履行期限；（3）施工合同的付款方式；（4）施工合同的违约责任；（5）施工合同的其他约定。2.甲方保证所转让的施工合同真实、合法、有效，并已获得建设单位的同意。3.乙方同意接受甲方转让的施工合同，并承担相应的权利与义务。三、施工合同转让价款及支付方式1.乙方应支付甲方施工合同转让价款人民币[价款金额]元。2.支付方式：乙方应在协议签订后[支付时间]内，将转让价款支付至甲方指定账户。3.甲方应在收到转让价款后，向乙方提供相应的收据和凭证。四、施工合同转让后事宜1.乙方应在施工合同转让后，按照施工合同的约定履行相应的义务，确保施工合同的顺利实施。2.甲方应协助乙方办理施工合同转让后的相关事宜，确保乙方能够顺利接手施工合同。3.如因甲方原因，导致施工合同无法按时履行或无法履行的，甲方应承担相应的违约责任。4.如因乙方原因，导致施工合同无法按时履行或无法履行的，乙方应承担相应的违约责任。5.如发生不可抗力事件，导致施工合同无法按时履行或无法履行的，双方应协商解决相关事宜。五、其他约定1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。3.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议进行约定。补充协议与本协议具有同等的法律效力。4.如因本协议产生的纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。甲方（出让方）：[公司名称]法定代表人：[公司法人]签字（盖章）：[签字盖章]日期：XXXX年XX月XX日乙方（受让方）：[公司名称]法定代表人：[公司法人]签字（盖章）：[签字盖章]日期：XXXX年XX月XX日篇2甲方（出让方）：[公司名称]地址：[公司地址]联系方式：[公司电话]乙方（受让方）：[公司名称]地址：[公司地址]联系方式：[公司电话]鉴于甲方与[项目方]签订的挂靠施工合同，现甲方拟将上述合同转让给乙方，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同转让背景甲方与[项目方]签订的挂靠施工合同，项目名称为[项目名称]，合同编号为[合同编号]。甲方因[具体原因]拟将上述合同转让给乙方，乙方同意受让该合同。二、合同转让条款1.转让范围：甲方将其与[项目方]签订的挂靠施工合同转让给乙方，包括但不限于该合同的所有权利、义务和责任。2.转让价款：乙方需向甲方支付合同转让价款，具体金额为[金额]元。该价款需在双方签订本协议后[支付时间]内支付至甲方指定账户。3.税费承担：本次合同转让所涉及的税费由乙方承担。4.违约责任：如一方违反本协议约定，需承担相应的违约责任。三、其他条款1.保密条款：双方应对本合同内容及履约过程中获知的对方商业秘密、技术资料、经营信息等进行保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。2.争议解决：如双方因本合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.合同生效：本合同自双方签字或盖章之日起生效。四、补充条款1.甲方在转让合同前，需确保其与[项目方]的合同关系清晰，无其他纠纷或争议。如有未了结的纠纷或争议，需由甲方自行承担法律责任。2.乙方在受让合同后，需确保按照甲方与[项目方]的原合同条款履行相关义务，并承担相应的法律责任。3.为确保本次合同转让的顺利进行，双方应积极配合，及时沟通相关事宜。如有需要，双方可签订补充协议，对未尽事宜进行详细说明。五、具体细节说明1.合同编号及名称：具体合同编号和名称需根据甲方与[项目方]签订的挂靠施工合同确定，并在本协议中明确说明。2.转让价款支付：乙方需按照本协议约定的金额和支付方式，将转让价款支付至甲方指定账户。具体支付时间需根据甲方的要求确定。3.税费承担：乙方需自行承担本次合同转让所涉及的税费，包括但不限于印花税、所得税等。甲方需协助乙方完成相关税务手续。4.违约责任：如一方违反本协议约定，需承担相应的违约责任。具体违约责任需根据违约方的情况和违约程度确定，并在本协议中明确说明。5.保密条款：双方需对保密条款进行详细说明，确保双方都能了解保密义务和责任。如有违反保密条款的行为，需承担相应的法律责任。6.争议解决：如双方因本合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。具体争议解决方式需在本协议中明确说明。7.合同生效：本合同自双方签字或盖章之日起生效。具体生效时间需根据甲方的要求确定。8.其他未尽事宜：如有其他未尽事宜或特殊约定，双方可签订补充协议进行详细说明。补充协议与本协议具有同等法律效力。综上所述，本次合同转让涉及的具体细节和条款已在上述内容中详细阐述。双方需共同遵守本协议约定，确保本次合同转让的顺利进行。如有任何疑问或需要进一步沟通，请及时联系对方。篇3甲方（出让方）：XXXX公司乙方（受让方）：XXXX公司鉴于甲方与XXXX公司（以下简称“原挂靠方”）签订了挂靠施工合同，现甲方拟将挂靠施工合同转让给乙方，乙方同意受让该合同。为明确双方的权利和义务，特制定本协议。一、合同转让内容1.甲方将其与XXXX公司签订的挂靠施工合同转让给乙方，包括但不限于该合同的所有权利、义务、责任等。2.乙方同意受让该合同，并承担相应的权利、义务和责任。二、双方的权利和义务1.甲方的权利和义务（1）甲方应确保其与原挂靠方签订的挂靠施工合同是合法、有效且可转让的。（2）甲方应协助乙方办理合同转让的相关手续，并提供必要的支持和协助。（3）甲方应确保在合同转让过程中不泄露任何涉及商业机密、技术秘密等保密信息。2.乙方的权利和义务（1）乙方应确保其具有受让挂靠施工合同的资质和条件，并承担相应的法律责任。（2）乙方应按时向甲方支付合同转让费用，并履行合同中规定的各项义务。（3）乙方应确保在合同转让过程中不泄露任何涉及商业机密、技术秘密等保密信息。三、违约责任1.甲方如未能按时向乙方交付挂靠施工合同或交付的合同存在瑕疵，应承担相应的违约责任。2.乙方如未能按时向甲方支付合同转让费用或未能履行合同中规定的各项义务，应承担相应的违约责任。四、争议解决1.双方应友好协商解决本合同履行过程中产生的任何争议。如协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决过程中，双方应继续履行本合同中未涉及争议的其他条款。五、其他条款1.本合同自双方签字或盖章之日起生效，并持续有效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（出让方）：XXXX公司（盖章）法定代表人：XXX（签字）日期：XXXX年XX月XX日乙方（受让方）：XXXX公司（盖章）法定代表人：XXX（签字）日期：XXXX年XX月XX日篇4甲方（出让方）：[公司名称]地址：[公司地址]联系人：[联系人姓名]联系电话：[公司电话]乙方（受让方）：[公司名称]地址：[公司地址]联系人：[联系人姓名]联系电话：[公司电话]鉴于甲方与[项目方公司名称]签订的挂靠施工合同，现甲方拟将上述合同转让给乙方，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同转让背景甲方与[项目方公司名称]签订的挂靠施工合同，因甲方自身原因，无法继续履行该合同。经与乙方协商，甲方同意将上述合同转让给乙方，由乙方继续履行该合同。二、合同转让内容1.甲方将其与[项目方公司名称]签订的挂靠施工合同转让给乙方。2.乙方同意接受上述合同转让，并承诺继续履行该合同。3.甲方应协助乙方完成合同的转让手续，并确保乙方能够顺利接管该合同。三、双方权利义务1.甲方应确保所转让的合同内容真实、准确、完整，并承诺协助乙方解决合同转让过程中出现的问题。2.乙方应按时履行合同的义务，确保施工项目的顺利进行。同时，乙方应遵守相关法律法规和规定，确保合同的合法性和有效性。3.双方应积极配合，确保合同转让的顺利进行。如因一方原因导致合同转让无法按时完成，应承担相应的违约责任。四、违约责任1.甲方如违反本协议约定，未能按时协助乙方完成合同转让手续或提供虚假信息，应承担相应的违约责任。2.乙方如违反本协议约定，未能按时履行合同义务或违反相关法律法规和规定，应承担相应的违约责任。五、争议解决1.本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，双方应继续履行本协议约定的其他义务。若争议影响合同转让的按时完成，违约方应承担相应的违约责任。六、其他条款1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效。协议一式两份，甲乙双方各执一份。2.本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（出让方）：[公司名称]签字（盖章）：______年______月______日乙方（受让方）：[公司名称]签字（盖章）：______年______月______日篇5甲方（出让方）：[公司名称]地址：[公司地址]联系人：[联系人姓名]联系电话：[公司电话]乙方（受让方）：[公司名称]地址：[公司地址]联系人：[联系人姓名]联系电话：[公司电话]鉴于甲方与[项目方公司名称]签订的挂靠施工合同，合同编号为[合同编号]，现甲方决定将上述合同转让给乙方，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同转让背景1.甲方与[项目方公司名称]签订的挂靠施工合同，合同编号为[合同编号]，涉及工程项目为[项目名称]，原合同约定甲方为项目提供挂靠施工服务。2.甲方因[具体原因]决定转让该合同，乙方同意受让该合同，并承担甲方在合同中的权利和义务。二、合同转让条款1.甲方将合同编号为[合同编号]的挂靠施工合同转让给乙方，乙方同意受让该合同，并承担甲方在合同中的权利和义务。2.乙方应在受让合同签订之日起[具体日期]内，向甲方支付合同转让价款人民币[具体金额]。3.乙方在受让合同后，应继续履行甲方在原合同中的义务，包括但不限于按时完成工程项目、保证工程质量等。4.乙方在受让合同后，享有甲方在原合同中的权利，包括但不限于收取项目款项、享受项目利润等。三、违约责任1.甲方应保证转让合同的合法性和有效性，如因甲方原因导致合同无法履行或产生纠纷，甲方应承担相应的法律责任。2.乙方应按时支付合同转让价款，如逾期支付，乙方应按日向甲方支付逾期付款违约金，违约金金额为合同转让价款的[百分比]%。3.乙方在受让合同后，应按时履行义务，如因乙方原因导致工程项目延误或质量问题，乙方应承担相应的法律责任。四、争议解决1.如因本合同引起的争议，双方应首先通过友好协商解决。2.协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在争议解决期间，双方应继续履行本合同中未涉及争议的部分。五、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（出让方）：[公司名称]签字（盖章）：日期：XXXX年XX月XX日乙方（受让方）：[公司名称]签字（盖章）：日期：XXXX年XX月XX日篇6甲方（出让方）：[公司名称]地址：[公司地址]法定代表人：[法定代表人姓名]乙方（受让方）：[公司名称]地址：[公司地址]法定代表人：[法定代表人姓名]鉴于甲方与[施工单位名称]签订了挂靠施工合同，现甲方有意将挂靠施工合同转让给乙方，乙方同意受让。为明确双方的权利和义务，特达成以下协议：一、合同转让内容1.甲方将其与[施工单位名称]签订的挂靠施工合同转让给乙方。2.转让后，乙方将成为该挂靠施工合同的一方当事人，享有和承担该合同的权利和义务。二、合同转让生效时间1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。2.转让合同生效前，甲方应解除与[施工单位名称]签订的挂靠施工合同，确保转让合同的生效。三、双方的权利和义务1.甲方的权利和义务：（1）甲方应确保转让合同的合法性，并承担因合同转让而