垃圾处理站建设施工合同

第第页合同编号:________垃圾处理站建设施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码9/NUMPAGES总页数9一、主体与目的本合同主体为甲方（垃圾处理站业主单位）与乙方（施工单位）。甲方为垃圾处理站的建设单位，乙方为承担垃圾处理站建设施工任务的施工单位。本合同目的在于明确甲乙双方在垃圾处理站建设施工过程中的权利、义务和责任，确保垃圾处理站建设施工的顺利进行，实现双方利益的最大化。具体内容包括但不限于：施工图纸的、施工期限、工程款的支付、质量要求、安全施工、违约责任等。通过本合同的签订，甲乙双方将共同确保垃圾处理站建设施工的顺利进行，为我国环保事业贡献力量。二、价格、支付方式1.合同总价：根据施工图纸及工程量清单，垃圾处理站建设施工合同总价为人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）。2.支付方式：a.预付款：合同签订后五日内，甲方支付乙方合同总价款的20%作为预付款。b.进度款：在施工过程中，根据实际完成工程量和质量情况，甲方每月支付乙方合同总价款的15%，直至累计支付至合同总价款的80%。c.验收款：工程竣工验收合格后，甲方在收到乙方提交的竣工结算文件及发票后三十日内支付剩余的10%作为验收款。d.保修金：合同总价款的5%作为保修金，在保修期满后无质量问题发生，甲方无息退还乙方。3.付款条件：甲方应在收到乙方的符合约定的发票和结算文件后的十个工作日内完成付款。如甲方逾期付款，应向乙方支付按每日万分之五计算的违约金。三、双方权利与义务甲方权利与义务：1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量标准完成施工任务。2.甲方应按合同约定及时支付工程款，确保施工进度不受影响。3.甲方负责办理施工所需的相关审批手续，确保施工顺利进行。4.甲方应施工所需的场地、水、电等基础设施。5.甲方有权对施工过程中发现的问题提出整改要求，乙方应予以整改。乙方权利与义务：1.乙方应按照甲方的施工图纸及工程量清单进行施工，确保工程质量符合国家标准。2.乙方应按照合同约定的时间节点完成施工任务，不得无故拖延。3.乙方应确保施工现场的安全，遵守国家有关安全生产的规定。4.乙方应按甲方要求进行施工过程中的质量自检，确保工程质量。5.乙方应按时向甲方施工进度报告、质量检测报告等文件。6.乙方应配合甲方进行工程验收，对验收不合格的部分进行整改。四、质量保证与服务1.质量保证：a.乙方承诺施工质量符合国家相关建设标准及合同约定，对施工过程中出现的质量问题负责整改。b.乙方在施工过程中应进行质量自检，确保每道工序的质量合格。c.工程竣工后，乙方应完整的施工资料和质量保证书。2.服务保证：a.乙方在施工过程中应积极配合甲方进行技术指导和协调。b.乙方应在合同约定的保修期内，对工程进行保修，确保工程在使用过程中出现的问题能够及时解决。c.乙方应保证合格的施工人员，并对施工人员进行必要的培训，确保施工人员具备相应的技能和素质。3.质量检测：a.乙方应按合同约定，邀请第三方检测机构对工程质量进行检测。b.检测费用由乙方承担，检测报告应作为工程验收的依据。4.违约责任：a.若乙方未能保证施工质量，导致工程质量不符合合同约定，乙方应承担相应的违约责任。b.若乙方在保修期内未能履行保修义务，甲方有权要求乙方承担违约责任。五、履行与变更1.履行：a.乙方应在合同约定的期限内完成施工任务，甲方应按合同约定支付工程款。b.双方应按照合同约定的时间节点进行工程进度汇报和质量检查。c.乙方应保证施工过程中遵守国家法律法规和行业标准，确保施工安全。2.变更：a.合同履行过程中，如因设计变更、工程量增减、不可抗力等原因导致合同内容需要调整，双方应协商一致，签订补充协议。b.任何变更均应书面通知对方，并作为合同附件。c.合同变更不得影响原合同中约定的主要权利义务，且变更后的合同总价应与原合同总价保持一致。3.不可抗力：a.因不可抗力导致合同无法履行或履行困难时，双方应协商解决，如无法协商一致，可向合同签订地人民法院申请仲裁或诉讼。b.不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。c.发生不可抗力事件后，双方应及时通知对方，并采取必要措施减轻损失。六、保密条款1.双方对本合同内容以及与合同执行相关的技术资料、商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。2.保密信息包括但不限于：施工图纸、技术参数、工程进度、财务数据、人员信息等。3.保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年止。在保密期限内，即使合同终止或解除，双方的保密义务仍然有效。4.双方应采取合理措施，防止保密信息被泄露、篡改或损坏，包括但不限于：限制访问权限、建立保密制度、使用加密技术等。5.若因泄露保密信息导致对方遭受损失的，泄露方应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的全部损失。6.本保密条款的解除，需双方书面同意，并签订保密协议的解除书。解除后，双方应立即停止使用和披露保密信息。七、争议解决1.合同履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。2.协商不成时，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。3.在诉讼期间，双方应继续履行合同义务，除非法院另有判决。4.争议解决过程中，双方应保持合作态度，不得采取可能损害对方利益的行为。5.争议解决费用，包括但不限于诉讼费、律师费等，由败诉方承担，除非法律另有规定或双方另有约定。6.除非合同另有约定，本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。7.若双方同意仲裁解决争议，应将争议提交至合同签订地或双方约定的仲裁机构进行仲裁。8.仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。八、其它条款1.合同解除：在合同履行期间，如一方严重违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。2.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程竣工验收合格之日止。3.合同解除后的处理：合同解除后，双方应按照约定处理已完成的工程、剩余工程及未支付的款项。4.合同解除不影响双方各自对违约行为所应承担的责任。5.合同的修改和补充：本合同如有修改或补充，应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。6.合同的附件：本合同附件包括但不限于施工图纸、工程量清单、质量标准等，附件与本合同具有同等法律效力。7.合同的争议：本合同未尽事宜，按国家相关法律法规执行。如与国家法律法规相冲突，以国家法律法规为准。8.合同的送达：本合同及其附件以书面形式送达，自送达之日起生效。九、合同签署1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.甲乙双方授权代表在本合同上签字盖章，代表双方正式确认合同内容。3.合同签署后，双方应妥善保管合同文本，并按照合同约定履行各自的权利和义务