地板工程施工合同

第第页合同编号:________地板工程施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码10/NUMPAGES总页数10一、主体与目的本合同名称为“地板工程施工合同”，由以下双方签订：甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]甲方委托乙方对甲方指定场地进行地板工程施工，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就地板工程施工事宜达成如下协议：一、合同目的：本合同旨在明确甲乙双方在地板工程施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，达到双方预期效果。二、工程范围：乙方负责甲方指定场地地板工程的测量、设计、材料采购、施工、验收等全过程。三、工程期限：自合同签订之日起至工程验收合格之日止，具体工期为[工期]。四、工程费用：乙方按照合同约定向甲方支付工程费用，具体金额为人民币[金额]元。工程款支付方式及时间详见合同附件。五、双方权利义务：详见合同正文及附件。二、价格、支付方式1.工程总价：本工程总价为人民币[总价]元，包括但不限于材料费、人工费、设备租赁费、管理费等。2.材料费用：材料费用按实际采购价格计算，由乙方负责采购，甲方承担材料费用。3.人工费用：人工费用按实际发生的人工成本计算，由乙方负责支付工人工资。4.支付方式：a.预付款：合同签订后5个工作日内，甲方支付乙方工程总价[预付款比例]%的预付款，即人民币[预付款金额]元。b.进度款：工程进度达到合同约定节点后，甲方支付乙方已完工程量对应的工程款，每完成[进度比例]支付一次，每次支付金额为已完工程量的[支付比例]%。c.验收款：工程验收合格后，甲方支付乙方剩余工程款，金额为工程总价减去已支付款项。d.保修金：工程验收合格后，甲方支付乙方人民币[保修金金额]元作为保修金，保修期满后无质量问题，乙方应退还甲方保修金。5.付款时间：甲方应在每个支付节点前[支付时间]内支付相应款项。如甲方未按时支付，应向乙方支付按中国人民银行同期贷款利率计算的违约金。三、双方权利与义务甲方权利与义务：1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成地板工程施工。2.甲方应按时支付乙方工程款项，不得无故拖延或拒绝支付。3.甲方应施工现场，确保乙方施工所需的场地、水源、电源等条件。4.甲方应配合乙方进行工程验收，对验收合格后的工程承担使用责任。5.甲方有权要求乙方在工程保修期内对工程质量问题进行维修。乙方权利与义务：1.乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成地板工程施工。2.乙方应确保施工安全，遵守国家相关法律法规及行业标准。3.乙方应承担因施工质量不合格而产生的维修责任，并承担由此产生的费用。4.乙方应按时提交工程进度报告，接受甲方监督。5.乙方应按照甲方要求工程所需材料，并保证材料质量符合国家标准。6.乙方应按合同约定进行工程验收，对验收合格后的工程承担保修责任。双方违约责任：1.任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.因不可抗力导致合同无法履行时，双方应协商解决，并减轻对方的损失。四、质量保证与服务1.质量保证：a.乙方承诺所施工的地板工程必须符合国家相关质量标准，确保工程质量。b.乙方应使用符合合同约定的材料，不得使用假冒伪劣产品。c.工程验收合格后，乙方对地板工程[保修期]年的质量保证服务。2.服务内容：a.乙方在施工过程中，应定期向甲方报告工程进度和质量情况。b.乙方应确保施工现场的整洁和安全，及时清理施工垃圾。c.乙方在工程验收合格后，应向甲方详细的施工技术资料和保修卡。d.保修期内，乙方应负责对因施工质量问题导致的损坏进行维修，维修费用由乙方承担。3.质量验收：a.工程完成后，乙方应通知甲方进行验收。b.验收标准以国家相关质量标准及合同约定为准。c.验收不合格的工程，乙方应在甲方提出整改要求后[整改期限]内进行整改。4.服务承诺：a.乙方承诺在合同有效期内，对甲方及时、有效的服务。b.乙方应确保服务质量，对因服务质量问题导致的甲方损失承担赔偿责任。五、履行与变更1.履行方式：a.乙方应在合同约定的工程期限内完成地板工程施工，并保证工程质量符合合同要求。b.甲方应按照合同约定的支付方式和时间向乙方支付工程款项。c.双方应按照合同约定的方式履行各自的权利和义务。2.变更程序：a.如因不可抗力或其他原因导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并相关证明材料。b.双方协商一致后，可对合同内容进行变更，变更内容应以书面形式作为合同附件。c.任何合同变更均需经双方签署书面同意书，并自签署之日起生效。3.通知与送达：a.双方应确保合同约定的通知地址准确无误，并承担因地址错误导致的送达延误责任。b.任何一方发出的通知，应以书面形式送达对方，自送达之日起视为收到。4.争议解决：a.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。b.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。5.合同解除：a.任何一方违反合同约定，经另一方书面通知后[通知期限]内仍未纠正，另一方有权解除合同。b.因不可抗力导致合同无法履行时，双方可协商解除合同。六、保密条款1.保密义务：a.双方对本合同内容以及双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、业务信息等负有保密义务。b.保密信息包括但不限于技术数据、财务数据、客户信息、市场信息等。2.保密期限：a.本合同的保密期限自合同签订之日起至合同终止后[保密期限]年。3.保密信息的使用：a.双方仅可在履行本合同或执行双方业务的过程中使用保密信息。b.未经对方同意，任何一方不得以任何形式泄露、披露或使用保密信息。4.保密信息的保护：a.双方应采取合理的措施，防止保密信息被未授权的人员获取或使用。b.双方在存储、传输和使用保密信息时，应确保其安全性。5.违约责任：a.如一方违反保密义务，导致保密信息被泄露或不当使用，应承担相应的法律责任。b.受害方有权要求违约方停止侵害、消除影响、赔偿损失。七、争议解决1.协商解决：a.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。b.协商解决争议的期限为自一方提出争议之日起[协商期限]内。2.仲裁：a.若协商不成，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。b.诉讼前，双方可选择仲裁作为争议解决方式。c.仲裁机构应为中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁规则适用该委员会的仲裁规则。3.诉讼：a.若双方选择诉讼解决争议，应提交至合同签订地人民法院。b.诉讼过程中，双方应积极配合法院调查取证，遵循法院的审理程序。4.争议解决费用：a.争议解决过程中产生的律师费、诉讼费、仲裁费等费用，由败诉方承担，但双方另有约定的除外。b.若双方在争议解决过程中达成和解，和解费用由双方协商分担。5.争议解决地点：a.除非双方另有约定，所有争议解决活动均应在合同签订地或争议发生地附近进行。八、其它条款1.合同生效：a.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。b.合同一式[份数]份，双方各执[份数]份，具有同等法律效力。2.合同解除：a.本合同在履行过程中，任何一方违反合同约定，导致合同无法履行时，另一方有权解除合同。b.因不可抗力导致合同无法履行时，双方可协商解除合同。3.合同终止：a.本合同履行完毕或因双方协商一致解除后，合同终止。b.合同终止后，双方应立即清理合同项下的一切债权债务。4.合同解除或终止后的责任：a.合同解除或终止后，任何一方未履行完毕的义务，应继续履行。b.因合同解除或终止给对方造成损失的，应由责任方承担赔偿责任。5.通知：a.双方应通过书面形式相互通知合同项下的一切事项。b.任何一方变更通知地址，应提前[通知期限]书面通知对方。6.合同附件：a.本合同附件与本合同具有同等法律效力。b