中标合同与备案合同范例

中标合同与备案合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“买方”）：

住所地：_________________________

法定代表人：_____________________

联系电话：______________________

乙方（以下简称“卖方”）：

住所地：_________________________

法定代表人：_____________________

联系电话：______________________

鉴于：

1.买方根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规，通过公开招标的方式，对__________项目进行招标，经评审，乙方成为该项目的中标人。

2.乙方同意按照招标文件的要求，与买方签订本合同，就__________项目的采购、供应、交付、验收、售后服务等事宜达成一致意见。

3.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.乙方按照招标文件的要求，向买方提供__________项目所需的货物（以下简称“标的物”）。

2.标的物的规格、型号、数量、质量、技术标准等，详见附件一：《标的物清单》。

二、合同价格

1.本合同总价为人民币__________元整（大写：__________元整）。

2.合同价格包含标的物的生产、加工、运输、安装、调试、售后服务等全部费用。

三、合同履行

1.乙方应在合同签订后__________日内，将标的物运至买方指定地点。

2.乙方应保证标的物的质量符合国家规定和招标文件的要求。

3.买方在收到标的物后，应在__________日内进行验收。

四、付款方式

1.买方在验收合格后，按合同总价的一定比例支付乙方货款。

2.具体付款比例和支付时间，详见附件二：《付款计划》。

五、售后服务

1.乙方应按照国家规定和招标文件的要求，提供相应的售后服务。

2.售后服务期限为__________年。

六、违约责任

1.任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。

2.违约金按合同总价的一定比例计算。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向买方所在地人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同附件如下：

附件一：标的物清单

附件二：付款计划

附件三：技术参数及质量标准

附件四：售后服务承诺

附件五：其他相关文件

甲方（盖章）：_____________________

乙方（盖章）：_____________________

签订日期：_____________________

附件：

一、标的物清单

二、付款计划

三、技术参数及质量标准

四、售后服务承诺

五、其他相关文件

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“买方”）：

住所地：_________________________

法定代表人：_____________________

联系电话：______________________

乙方（以下简称“卖方”）：

住所地：_________________________

法定代表人：_____________________

联系电话：______________________

丙方（以下简称“监理方”）：

住所地：_________________________

法定代表人：_____________________

联系电话：______________________

鉴于：

1.买方根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规，通过公开招标的方式，对__________项目进行招标，经评审，乙方成为该项目的中标人。

2.丙方作为第三方监理方，同意按照招标文件的要求，对乙方提供的标的物进行全程监理，确保项目质量。

3.乙方同意接受丙方的监理服务，并按照监理方的指示进行整改。

4.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.乙方按照招标文件的要求，向买方提供__________项目所需的货物（以下简称“标的物”）。

2.标的物的规格、型号、数量、质量、技术标准等，详见附件一：《标的物清单》。

二、合同价格

1.本合同总价为人民币__________元整（大写：__________元整）。

2.合同价格包含标的物的生产、加工、运输、安装、调试、售后服务等全部费用。

三、合同履行

1.乙方应在合同签订后__________日内，将标的物运至买方指定地点。

2.乙方应保证标的物的质量符合国家规定和招标文件的要求。

3.丙方将对乙方提供的标的物进行全程监理，确保项目质量。

四、监理方责任

1.丙方负责对乙方提供的标的物进行监理，确保其符合合同约定。

2.丙方有权要求乙方对不符合合同约定的标的物进行整改。

3.丙方有权对乙方的生产、加工、运输、安装、调试等环节进行监督。

五、甲方权益

1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、数量、质量提供标的物。

2.甲方有权要求乙方对不符合合同约定的标的物进行整改。

3.甲方有权要求丙方对乙方的生产、加工、运输、安装、调试等环节进行监督。

4.甲方有权要求乙方按照监理方的指示进行整改。

六、乙方违约及限制条款

1.乙方如未按合同约定提供标的物，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

2.乙方如提供的标的物不符合合同约定，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于更换、退货、赔偿损失等。

3.乙方如未按监理方的要求进行整改，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

4.乙方如违反合同约定，导致项目延误或损失，甲方有权要求乙方承担全部责任。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向买方所在地人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同附件如下：

附件一：标的物清单

附件二：付款计划

附件三：技术参数及质量标准

附件四：售后服务承诺

附件五：其他相关文件

附件：

一、标的物清单

二、付款计划

三、技术参数及质量标准

四、售后服务承诺

五、其他相关文件

第三方主体介入的意义和目的在于，通过丙方的监理服务，确保乙方提供的标的物符合合同约定，保障甲方的权益。甲方为主导的目的和意义在于，通过强化甲方的权利条款和利益条款，以及增加乙方的违约及限制条款，确保项目质量和进度，降低项目风险，实现甲方的投资回报。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“开发商”）：

住所地：_________________________

法定代表人：_____________________

联系电话：______________________

乙方（以下简称“承包商”）：

住所地：_________________________

法定代表人：_____________________

联系电话：______________________

丙方（以下简称“监理单位”）：

住所地：_________________________

法定代表人：_____________________

联系电话：______________________

鉴于：

1.开发商拟建设__________项目，经公开招标，乙方成为该项目的中标承包商。

2.丙方作为第三方监理单位，同意按照招标文件的要求，对乙方施工的工程质量、进度、安全等进行监理。

3.乙方同意接受丙方的监理服务，并按照监理方的指示进行施工。

4.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.乙方负责__________项目的施工建设，包括但不限于土建、安装、装饰等工程。

2.标的物的具体内容、技术规格、质量标准等，详见附件一：《施工项目清单》。

二、合同价格

1.本合同总价为人民币__________元整（大写：__________元整）。

2.合同价格包含施工、材料、设备、人工、管理、利润等全部费用。

三、合同履行

1.乙方应在合同签订后__________日内，开始施工，并在__________日内完成施工任务。

2.乙方应保证施工质量符合国家规定和设计要求。

3.丙方将对乙方的施工过程进行监理，确保工程质量和进度。

四、监理单位责任

1.丙方负责对乙方的施工过程进行监理，确保工程质量、进度、安全符合合同要求。

2.丙方有权要求乙方对不符合要求的施工进行整改。

3.丙方有权对乙方的施工方案、施工方法、施工进度等进行审查。

五、乙方权益

1.乙方有权要求开发商按照合同约定支付工程款项。

2.乙方有权要求监理单位公正、客观地执行监理职责。

3.乙方有权在施工过程中根据实际情况调整施工方案。

4.乙方有权在合同约定范围内享受合理的利润。

六、甲方违约及限制条款

1.开发商如未按合同约定支付工程款项，乙方有权要求支付违约金，并暂停施工。

2.开发商如违反合同约定，导致施工延误，乙方有权要求赔偿损失。

3.开发商如要求乙方进行不合理的变更，乙方有权拒绝，并要求开发商承担相应费用。

4.开发商如未按监理单位的指示进行整改，乙方有权要求开发商承担违约责任。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向施工所在地人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同附件如下：

附件一：施工项目清单

附件二：付款计划

附件三：技术参数及质量标准

附件四：监理服务细则

附件五：其他相关文件

附件：

一、施工项目清单

二、付款计划

三、技术参数及质量标准

四、监理服务细则

五、其他相关文件

乙方为主导